(新版)招标师资格《招标采购合同管理》考试题库(含答案)

(新版)招标师资格《招标采购合同管理》考试题库(含答案)一、单项选择题1.按照《民法典》合同编的规定，下列选项中属于要约的是（）。A.某超市发布的降价促销广告B.某公司发布的招标公告C.某设计院发布的工程设计方案征集公告D.投标人提交的投标文件答案：D解析：根据《民法典》规定，要约是希望与他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列条件：（一）内容具体确定；（二）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约，一般的降价促销广告属于要约邀请；招标公告、设计方案征集公告都属于典型的要约邀请，仅为邀请他人向己方发出要约；投标文件内容具体确定，表明经招标人承诺即受投标文件约束，属于要约。2.关于邀约邀请的说法，正确的是（）。A.要约邀请是当事人订立合同的意思表示B.要约邀请能够对邀约人产生约束力C.拍卖公告、招股说明书属于要约邀请D.商品广告内容符合要约规定的，仍视为要约邀请答案：C解析：要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示，本身不产生约束力，拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等都属于要约邀请。商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约，因此选项C正确。3.下列招标采购合同中，不属于按照合同履行期限划分的类型是（）。A.长期合同B.短期合同C.一次性合同D.总价合同答案：D解析：招标采购合同按照履行期限可以划分为长期合同、短期合同和一次性合同，总价合同是按照合同价格形式划分的类型，因此D选项不属于按履行期限划分的类别。4.根据《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.10B.15C.20D.30答案：B解析：《招标投标法》第四十七条明确规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，因此本题答案为B。5.招标采购合同谈判过程中，下列不属于合同谈判基本原则的是（）。A.利益至上原则B.平等互利原则C.合规原则D.诚信原则答案：A解析：招标采购合同谈判应当遵循合规原则、平等互利原则、诚信原则、合法原则，利益至上并非谈判的基本原则，谈判过程中需要兼顾双方合法权益，不能一味追求自身利益而损害对方合法权益，因此A选项不属于基本原则。6.关于招标采购合同权利义务转让的说法，正确的是（）。A.债权转让不需要通知债务人即可发生效力B.债务人转移债务应当经债权人同意C.权利义务转让不需要债权人同意仅需要通知即可D.基于特定身份的债权可以转让答案：B解析：根据《民法典》合同编规定，债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力，因此债权转让需要通知债务人；债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意；基于特定身份的债权，比如雇佣、委托产生的债权不得转让。因此本题B选项表述正确。7.下列选项中，不属于合同解除法定情形的是（）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D.当事人一方迟延履行债务，无论是否影响合同目的实现都可以解除合同答案：D解析：《民法典》第五百六十三条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。因此，只有当事人一方迟延履行致使不能实现合同目的的，才可以直接解除合同，D选项表述错误。8.对于国际项目招标，很多国际组织规定招标过程中低于成本价的投标应当被否决，其中明确写进招标文件范本要求最低评标价不能低于成本的国际组织是（）。A.联合国教科文组织B.世界银行C.国际劳工组织D.世界贸易组织答案：B解析：世界银行在其招标文件范本中明确规定，评标过程中评标委员会应当对投标报价进行审查，最低评标价如果低于投标人成本，应当否决该投标，因此本题正确答案是B。9.根据《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款，关于合同价格和价款的说法，正确的是（）。A.签约合同价就是最终结算的合同价格B.签约合同价包括暂列金额，但不包括暂估价C.合同价格是承包人完成全部施工内容后发包人应当支付的价款D.暂列金额由承包人自主使用，不需要经监理人批准答案：C解析：根据《标准施工招标文件》通用条款，签约合同价是指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，不是最终结算价格；合同价格是承包人按照合同约定完成了全部施工工作，包括缺陷责任期的保修义务后，发包人应当支付给承包人的全部价款；暂列金额是发包人在招标文件中列出的，用于工程变更、索赔等不可预见费用的金额，由监理人统一协调使用，承包人不能自主使用。因此选项C正确。10.建设工程施工合同中，缺陷责任期最长不超过（）个月。A.12B.18C.24D.36答案：C解析：根据《建设工程质量保证金管理办法》以及《标准施工招标文件》的规定，缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，一般为1年，最长不超过2年，也就是24个月，因此本题答案为C。11.下列关于建设工程监理合同的说法，正确的是（）。A.监理合同是承包合同，属于建设工程合同范畴B.监理合同的标的是服务C.监理人可以转让监理业务D.监理合同不需要按照招标程序订立答案：B解析：监理合同属于委托合同，不属于建设工程中的承包合同，其标的是监理人提供的工程监理服务，并非工程施工或者设计成果；根据规定，监理人不得转让监理业务；依法必须监理的项目，监理业务需要通过招标方式选择监理单位，因此需要按照招标程序订立合同，本题B选项表述正确。12.关于货物采购合同，下列说法错误的是（）。A.货物采购合同分为国内货物采购合同和国际货物采购合同B.货物采购合同的标的是货物，包括动产和不动产C.货物采购合同中应当明确约定货物验收标准D.货物采购合同中应当约定质量保证期答案：B解析：工程建设项目中的货物采购合同，标的通常为动产货物，不包括不动产，不动产属于工程建设范畴，因此B选项表述错误。13.在FIDIC《施工合同条件》（1999版红皮书）中，合同争议解决方式优先采用的是（）。A.直接向法院起诉B.直接申请仲裁C.争议裁决委员会（DAB）裁决D.工程师调解答案：C解析：1999版FIDIC红皮书即《施工合同条件》中，建立了争议裁决委员会（DAB）裁决作为争议解决的前置程序，双方发生争议后首先由DAB作出裁决，对裁决不服才能再提交仲裁，因此优先采用的是DAB裁决，本题答案为C。14.根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察单位应当对勘察成果的（）负责。A.合理性和准确性B.真实性和准确性C.安全性和合理性D.经济性和安全性答案：B解析：《建设工程勘察设计管理条例》规定，建设工程勘察、设计单位应当对其勘察、设计的质量负责，勘察成果应当真实、准确，满足建设工程规划、选址、设计、岩土治理和施工的需要，因此本题正确答案为B。15.关于特许经营合同的说法，错误的是（）。A.特许经营合同的一方主体通常是政府或者政府授权部门B.特许经营项目主要集中在基础设施和公共服务领域C.特许经营合同期限一般不超过10年D.特许经营项目通常采用BOT、ROT等运作模式答案：C解析：根据《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例》以及《基础设施特许经营管理办法》的规定，特许经营合同期限根据项目预期收益、投资规模等因素合理确定，最长一般不超过30年，不是不超过10年，因此C选项表述错误。二、多项选择题1.招标采购合同的特点包括（）。A.合同主体的合法性B.合同内容的法定性C.合同订立程序的规范性D.合同形式的不要式性E.合同争议的特殊性答案：ABC解析：招标采购合同的特点包括：第一，合同主体通常要求具有相应资质，符合法定条件，主体具有合法性；第二，合同内容需要符合招标投标相关法律法规以及各行业的强制性标准，内容具有法定性；第三，合同订立需要经过招标、投标、开标、评标、定标等法定程序，订立程序具有规范性；第四，招标采购合同属于要式合同，法律要求必须采用书面形式订立，因此选项D错误。招标采购合同争议多数通过仲裁或者诉讼解决，没有特殊争议类型的特殊性，因此E选项不选，正确答案是ABC。2.根据《民法典》规定，下列合同属于无效合同的有（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以虚假的意思表示订立的合同D.违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效E.因重大误解订立的合同答案：ABCD解析：根据《民法典》的规定，无效合同包括：一方以欺诈胁迫手段订立合同损害国家利益；恶意串通损害国家集体第三人利益；行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效；违反法律行政法规强制性规定的无效；违背公序良俗的无效。因重大误解订立的合同属于可撤销合同，不是无效合同，因此E选项不选，本题正确答案是ABCD。3.关于招标采购合同履行管理的说法，正确的有（）。A.合同履行管理应当遵循全面履行原则B.合同履行过程中应当建立合同跟踪制度C.合同履行过程中应当定期进行合同诊断D.合同履行过程中所有变更都必须经过招标程序E.合同履行过程中应当做好合同档案管理工作答案：ABCE解析：招标采购合同履行过程中，应当遵循全面履行、协作履行、诚信履行的原则，应当建立合同跟踪、监测、诊断制度，做好合同档案管理工作，对于履行过程中的变更，只有符合法定应当重新招标的情形才需要重新招标，并非所有变更都需要招标，因此D选项错误，正确答案是ABCE。4.下列属于《标准施工招标文件》（2007版）通用合同条款中规定的发包人义务有（）。A.按合同约定向承包人支付合同价款B.按合同约定提供施工场地C.负责施工现场的安全管理D.组织设计单位向承包人进行设计交底E.组织竣工验收答案：ABDE解析：根据《标准施工招标文件》通用条款，发包人义务包括：遵守法律，发出开工通知，提供施工场地，协助承包人办理证件和批件，组织设计交底，支付合同价款，组织竣工验收等；施工现场的安全管理是承包人的义务，因此C选项不选，正确答案是ABDE。5.工程施工合同中，承包人可以索赔工期的情形有（）。A.发包人原因导致的工程延误B.监理人未按合同约定发出指令导致的延误C.不可抗力导致工程停工D.承包人自身施工组织不当导致的停工E.物价上涨导致承包人成本增加答案：ABC解析：承包人可以索赔工期的前提是非承包人原因导致的工期延误，发包人原因、监理人原因、不可抗力都属于非承包人原因，可以索赔工期；承包人自身原因导致的延误不能索赔；物价上涨通常只能索赔费用，不能索赔工期，因此本题正确答案是ABC。6.下列关于建设工程设计合同的说法，正确的有（）。A.建设工程设计合同分为工程勘察合同和工程设计合同B.设计合同的标的是设计人提供的设计成果服务C.设计人应当配合施工单位进行设计交底，处理设计问题D.发包人应当按照合同约定向设计人支付设计费E.设计单位可以将承接的设计业务转包给其他单位答案：BCD解析：建设工程设计合同不包括勘察合同，勘察和设计是两个不同的合同类型，所以A选项错误；我国法律禁止勘察设计单位转包业务，因此E选项错误；设计合同标的是设计服务，设计人需要配合施工交底，发包人需要按时支付设计费，所以本题正确答案是BCD。7.下列属于国际货物采购合同中常见的贸易术语有（）。A.FOBB.CIFC.CIPD.DDPE.DAB答案：ABCD解析：DAB是FIDIC合同中的争议裁决委员会，不是贸易术语，FOB（船上交货）、CIF（成本加保险费加运费）、CIP（运费和保险费付至）、DDP（完税后交货）都是《国际贸易术语解释通则》中的常见贸易术语，因此本题正确答案是ABCD。8.根据《政府采购法》规定，政府采购合同的相关说法正确的有（）。A.政府采购合同适用政府采购法，不适用民法典B.政府采购合同应当采用书面形式C.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同D.经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同E.政府采购合同履行中采购人需要追加与合同标的相同的货物的，可以在不改变合同其他条款的前提下签订补充合同，补充合同采购金额不得超过原合同采购金额的10%答案：BCDE解析：《政府采购法》规定，政府采购合同适用民法典，因此A选项错误，其余选项都是《政府采购法》的明确规定，表述正确，本题正确答案是BCDE。9.关于工程总承包合同，下列说法正确的有（）。A.工程总承包是指承包人对工程的设计、采购、施工等全过程的承包B.工程总承包合同通常采用固定总价合同C.工程总承包项目中，发包人负责工程的所有风险，承包人不承担风险D.工程总承包项目中，承包人负责设计、采购、施工的协调管理E.工程总承包合同的承包人应当具有相应的工程总承包资质答案：ABDE解析：工程总承包合同中，风险按照合同约定合理分担，一般按照“谁能控制风险谁承担”的原则分配，不是所有风险都由发包人承担，因此C选项错误，其余选项表述正确，本题正确答案是ABDE。10.下列选项中，属于招标采购合同争议解决方式的有（）。A.协商和解B.第三方调解C.仲裁D.诉讼E.行政复议答案：ABCD解析：行政复议是针对行政机关具体行政行为不服提起的救济，招标采购合同争议是民事争议，解决方式包括协商、调解、仲裁、诉讼，因此E选项不选，正确答案是ABCD。三、案例分析题案例背景：某国有企业投资建设一个年产100万吨的化工生产项目，依法采用公开招标方式选定施工总承包单位，招标文件按照《标准施工招标文件》（2007版）编制，招标控制价为8.5亿元，招标文件规定，工期为36个月，质量标准为合格，采用固定总价合同，投标人应当对工程量清单进行复核，报价中的工程量偏差由投标人自行承担风险。A施工单位通过资格预审后购买了招标文件，编制了投标文件，投标报价为7.8亿元，经过开标评标，A施工单位被确定为中标人，中标通知书发出后，招标人要求A施工单位在10日内签订合同，并且要求A施工单位将合同价格降至7.5亿元，否则不签订合同。A施工单位为了获得项目，同意降价，双方另行签订了降价协议，然后按照招标文件和中标人的投标文件签订了中标合同，合同价格约定为7.8亿元，合同备案也按照7.8亿元完成。项目施工过程中，发生了以下事件：事件1：基坑开挖施工过程中，遇到了地质勘察报告未标明的大型溶洞，需要进行地基处理，造成A单位工期延误15天，增加费用280万元。A单位向监理单位提出索赔，要求顺延工期15天，增加费用280万元。事件2：主体结构施工过程中，当地发生了百年一遇的暴雨，引发洪水，造成施工现场临时设施损坏，损失80万元，承包人施工人员伤亡损失30万元，工期延误20天，A单位向监理人提出索赔，要求顺延工期20天，赔偿损失110万元。事件3：项目施工完成后，进行竣工结算，发包人要求按照双方签订的降价协议，将结算价格按照7.5亿元为基础进行调整，A单位不同意，双方发生争议，发包人认为降价协议是双方真实意思表示，应当按照降价协议结算，A单位认为应当按照中标备案合同结算，双方协商不成，A单位按照合同约定向项目所在地法院提起诉讼。问题1：本案中招标人和中标人签订降价协议的行为是否合法？为什么？答案：招标人和中标人签订降价协议的行为不合法。根据《招标投标法》规定，招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。本案中，合同价格属于招标采购合同的实质性内容，招标人和中标人在中标合同之外另行签订降价协议，降低了中标价格，属于背离合同实质性内容的阴阳合同，违反了《招标投标法》的强制性规定，因此该降价协议无效。问题2：针对事件1，A单位的索赔请求是否应当得到支持？为什么？答案：事件1中A单位的索赔请求应当得到支持。首先，本案项目采用的是《标准施工招标文件》示范文本，地质条件变化属于发包人应当承担的风险，发包人提供的勘察报告是发包人应当对其准确性负责的内容，勘察报告未标明溶洞属于发包人应承担的风险范围，承包人因此造成的费用增加和工期延误，有权获得索赔。其次，虽然本案合同约定为固定总价合同，投标人应当对工程量清单复核承担工程量偏差风险，但是地质条件变化属于工程量清单之外的不利物质条件，不属于投标人应当承担的工程量偏差风险，因此不能免除发包人的责任，应当支持A单位的索赔请求。问题3：针对事件2，A单位的索赔请求是否应当得到支持？分别说明工期索赔和费用索赔的处理结果。答案：针对事件2，百年一遇的暴雨洪水属于不可抗力，不可抗力的责任划分应当按照通用合同条款的规定处理：（1）工期索赔应当予以支持，不可抗力造成工期延误的，工期应当顺延，因此A单位要求顺延20天工期的请求应当支持。（2）费用索赔不应当全部支持，具体划分：承包人的临时设施损坏、人员伤亡损失都应当由承包人自行承担，不可抗力造成的承包人自身的财产损失和人员伤亡由承包人负责，因此80万元临时设施损失和30万元人员伤亡损失都应当由A单位自己承担，发包人不承担赔偿责任，因此费用索赔请求不应当支持。问题4：本案中应当按照哪一份合同进行竣工结算？说明理由。答案：本案应当按照备案的中标合同进行竣工结算。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。本案中，另行签订的降价协议属于背离中标合同实质性内容的无效协议，因此不能作为结算依据，应当按照备案的中标合同约定的7.8亿元价格作为结算基础。案例背景：某高校新建图书馆项目，总投资约1.2亿元，依法公开招标选择监理单位，招标文件要求监理单位应当具有工程监理甲级资质，项目总监理工程师应当具有注册监理工程师证书和同类项目监理经验。B监理单位投标后中标，双方签订了建设工程监理合同，合同约定监理服务费为220万元，监理期限为从施工准备到竣工验收完成，监理人应当按照合同约定提供监理服务，发包人按照合同约定支付监理费，监理过程中，如果非因监理人原因导致监理期限延长的，监理人应当按照延长的时间增加监理服务费，每天增加监理费5000元。项目施工过程中，因为发包人设计变更导致施工工期延长了60天，项目竣工验收完成后，发包人支付监理费的时候，B监理单位要求发包人增加支付60天的监理服务费共计30万元，发包人认为，监理服务费是总价包干，工期延长是施工单位的原因，发包人不应当额外支付监理费，并且认为监理合同约定的增加监理费的条款无效，双方发生争议。问题1：建设工程监理合同中，监理人的主要义务有哪些？答案：监理人的主要义务包括：（1）按照合同约定组建监理机构，配备合格的监理人员，总监理工程师到位履职；（2）按照法律规定和合同约定，公正地履行监理职责，对工程质量、进度、造价进行控制，对合同信息进行管理，协调发包人和承包人之间的关系；（3）按照约定及时向发包人提交监理报告、监理日志等监理文件；（4）配合发包人完成竣工验收和工程移交工作；（5）对承包单位施工过程中的安全施工承担监理责任，审查安全技术措施是否符合强制性标准；（6）保守在监理过程中知悉的商业秘密和技术秘密；（7）不得转让监理业务，不得与承包人或者设备材料供应商存在利害关系，不得收受承包人的财物。问题2：本案中B监理单位要求增加监理费的请求是否应当支持？为什么？答案：B监理单位的请求应当支持。本案中，监理合同明确约定，非因监理人原因导致监理期限延长的，监理人有权按照延长天数增加监理服务费，本案中工期延长是发包人设计变更原因导致的，属于非监理人原因，因此符合合同约定的增加监理费的条件，发包人应当按照合同约定支付增加的监理服务费。发包人主张工期延长是施工单位原因，不承担责任的理由不能成立，因为设计变更是发包人原因导致的，监理服务期限延长的责任应当由发包人承担，发包人和施工单位之间关于工期延长的责任划分不影响监理人向发包人主张监理费增加的权利，因此应当支持B监理单位的请求。案例背景：某城市污水处理厂特许经营项目，采用BOT模式运作，招标人是该市住建局，社会资本C单位中标后，双方签订了《污水处理厂特许经营协议》，协议约定特许经营期限为25年，C单位负责项目的融资、建设、运营，特许经营期满后将污水处理厂无偿移交给政府方，协议约定污水处理价格为1.2元/吨，每年政府按照实际处理量支付污水处理费，协议约定如果因政策调整导致污水处理成本增加超过10%的，双方可以调整污水处理价格。特许经营协议履行10年后，因为国家提高了污水处理排放标准，要求出水水质从一级A提升至准四类标准，导致C单位需要进行技术改造，增加了改造成本和运营成本，污水处理成本增加了25%，C单位要求政府方调整污水处理价格，政府方认为，排放标准提高属于国家政策调整，符合协议约定的调价条件，但是双方对于调价幅度无法达成一致，发生争议，双方在协议中约定争议由中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁解决。问题1：BOT模式特许经营合同中，政府方的主要权利有哪些？答案：BOT特许经营合同中，政府方的主要权利包括：（1）按照协议约定对特许经营项目的建设、运营进行监督，对项目质量、安全、服务标准进行检查；（2）如果社会资本方违反协议约定，有权按照协议约定追究社会资本方的违约责任，严重违约的有权提前收回特许经营权；（3）有权在特许经营期限届满后无偿接收项目设施；（4）有权因为公共利益需要提前收回特许经营权，但是应当按照法律规定和协议约定对社会资本方给予合理补偿；（5）按照协议约定获得污水处理服务费或者其他收益的权利，本案中政府方是提供公共服务，主要是监督权和收回项目的权利。问题2：本案中C单位要求调整污水处理价格是否符合合同约定？说明理由。答案：符合合同约定。本案中特许经营协议明确约定，因政策调整导致污水处理成本增加超过10%的，双方可以调整价格，本案中国家提高污水处理排放标准属于政策调整，该调整导致C单位运营成本增加了25%，已经超过了10%的约定比例，因此符合合同约定的调价条件，C单位有权要求调整污水处理价格，双方应当按照合同约定协商调整价格。四、简答题1.简述招标采购合同变更的条件和程序。答案：招标采购合同变更应当符合以下条件：（1）变更应当是双方当事人协商一致的结果，任何一方不得擅自变更合同；（2）变更的内容应当符合法律规定，不得背离合同的实质性内容，不得违反法律行政法规的强制性规定，不得损害国家利益和社会公共利益；（3）如果变更内容属于法定需要重新招标的，应当依法重新招标后再变更合同；（4）变更应当符合合同约定的变更条件和程序。招标采购合同变更的程序一般包括：（1）一方当事人向对方提出变更合同的请求，说明变更的理由和内容；（2）双方当事人对变更内容进行协商，达成一致意见；（3）如果变更需要经过相关部门审批或者备案的，应当按照规定办理审批备案手续；（4）签订书面的变更协议，明确变更的具体内容，以及变更后的权利义务关系；（5）变更协议送达双方当事人，生效后按照变更后的合同履行。2.简述招标采购合同中违约责任的承担方式。答案：招标采购合同中，违约方承担违约责任的方式主要包括：（1）继续履行，即违约方按照合同约定继续履行合同义务，非违约方有权要求违约方继续履行，除非符合法律规定的不能继续履行的情形；（2）采取补救措施，对于质量不符合约定的合同，可以要求违约方采取修理、更换、重作、退货、减少价款等补救措施；（3）赔偿损失，违约方因为违约行为给对方造成损失的，应当赔偿对方的损失，损失包括直接损失和可得利益损失，但是不得超过违约方订立合同时预见到的因违约可能造成的损失；（4）支付违约金，合同中约定了违约金的，违约方应当按照约定支付违约金，违约金过高或者过低的，当事人可以请求法院或者仲裁机构调整；（5）定金罚则，合同约定了定金的，给付定金的一方违约的，定金不予返还，收受定金的一方违约的，双倍返还定金，定金和违约金只能选择其一适用。3.简述工程施工分包合同管理中应注意的问题。答案：工程施工分包合同管理中，应当注意以下问题：（1）分包应当符合法律规定和总承包合同的约定，分包只能分包非主体非关键性工作，主体结构工程不得分包，分包单位应当具有相应的资质，总承包人不得将工程转包，也不得违法分包；（2）分包合同应当明确约定总承包人和分包人的权利义务，明确工程质量标准、工期、价款支付、违约责任等内容；（3）总承包人应当对分包工程的质量和工期向发包人承担连带责任，分包人就分包工程向总承包人负责，总承包人应当加强对分包工程的监督管理，建立分包工程跟踪管理制度；（4）分包合同不得与总承包合同的实质性内容冲突，分包合同的约定不能免除总承包人对发包人应当承担的责任；（5）分包工程价款支付应当明确约定，总承包人应当按照分包合同约定及时向分包人支付工程款，不得拖欠，同时应当约定分包人不得