2026年二级建造师继续教育考试题库（附答案）

2026年二级建造师继续教育考试题库（附答案）一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修期的起始日期为（）。A.工程竣工验收合格之日B.工程提交竣工验收报告之日C.工程竣工之日D.工程交付使用之日【答案】A【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。2.2026年建筑行业发展趋势中，关于“智能建造”的核心驱动力主要来源于（）。A.劳动力成本的降低B.信息技术与建造技术的深度融合C.传统施工工艺的改良D.建筑材料的单一化【答案】B【解析】智能建造的核心是新一代信息技术与先进建造技术的深度融合，贯穿于工程建设全过程。3.在双代号网络计划中，关键线路是（）。A.总持续时间最短的线路B.总持续时间最长的线路C.没有虚工作的线路D.所有节点编号最小的线路【答案】B【解析】网络计划中，总持续时间最长的线路称为关键线路。4.根据《民法典》合同编，建设工程合同应当采用（）。A.口头形式B.书面形式C.电子数据形式D.默认形式【答案】B【解析】建设工程合同应当采用书面形式，这是由于其复杂性、标的额大及履约周期长的特性决定的。5.装配式混凝土结构施工中，预制构件安装临时支撑的拆除，除设计有专门要求外，通常要求混凝土强度达到设计强度标准值的（）以上。A.50%B.75%C.100%D.80%【答案】B【解析】预制构件安装临时支撑拆除时，通常要求后浇混凝土或叠合层混凝土强度达到设计强度标准值的75%以上，以确保结构安全。6.关于绿色施工中节材与材料资源利用，下列说法错误的是（）。A.推广使用预拌混凝土和预拌砂浆B.推广使用高强钢筋和高性能混凝土C.优先选用制作、安装、拆除一体化的专业队伍D.为保证质量，尽量多使用定型钢模，减少周转材料使用【答案】D【解析】绿色施工要求提高模板、脚手架等周转材料的周转率，尽量减少使用量，而不是“尽量多使用”。D选项表述逻辑错误。7.某工程网络计划中，工作M有两项紧后工作N和P，它们的最早开始时间分别为第18天和第20天，工作M的持续时间为5天，则工作M的自由时差为（）天。A.13B.15C.0D.13或15【答案】A【解析】自由时差等于紧后工作最早开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间。F=mi8.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书的有效期为（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C【解析】根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，安全生产考核合格证书有效期为3年。9.BIM技术在施工阶段的应用，不包括（）。A.碰撞检查B.施工模拟C.成本核算D.建筑性能分析（如采光、通风）【答案】D【解析】建筑性能分析（如采光、通风、能耗分析）通常属于BIM技术在设计阶段或前期策划阶段的应用，虽然施工阶段也可进行优化，但相比其他选项，D项更侧重于设计性能分析。10.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（），不得挪作他用。A.改善施工人员的居住条件B.购买施工设备C.施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善D.支付管理人员工资【答案】C【解析】安全费用必须专款专用，用于安全防护用具、设施、措施落实及安全条件改善。11.在施工成本控制中，挣值法的三个基本参数不包括（）。A.已完工作预算费用（BCWP）B.计划工作预算费用（BCWS）C.已完工作实际费用（ACWP）D.未完工作预算费用【答案】D【解析】挣值法的三个基本参数是：BCWP（已完工作预算费用）、BCWS（计划工作预算费用）、ACWP（已完工作实际费用）。12.建设工程实行总包和分包的，下列关于安全生产责任的说法，正确的是（）。A.总包单位对施工现场的安全生产负总责B.分包单位可以不接受总包单位的安全生产管理C.分包单位对施工现场的安全生产负总责D.总包单位和分包单位各自承担各自范围内的安全生产责任，互不干涉【答案】A【解析】建设工程实行总包和分包的，由总包单位对施工现场的安全生产负总责，分包单位应当服从总包单位的安全生产管理。13.关于高支模工程专家论证的规定，下列说法正确的是（）。A.搭设高度5m及以上需要专家论证B.搭设高度8m及以上需要专家论证C.跨度18m及以上需要专家论证D.施工总荷载15kN/m²及以上需要专家论证【答案】B【解析】根据危大工程管理规定，搭设高度8m及以上，或跨度18m及以上，或施工总荷载15kN/m²及以上，或集中线荷载20kN/m及以上的混凝土模板支撑工程需要专家论证。A选项5m是危大工程门槛，但论证门槛是8m。14.下列合同纠纷解决方式中，不具有强制执行力的是（）。A.调解B.仲裁C.诉讼D.生效的法院判决【答案】A【解析】调解（除法院调解经司法确认外）通常依靠当事人自觉履行，不具有直接的强制执行力。仲裁裁决和法院判决均具有强制执行力。15.在施工合同中，因发包人原因造成工程延期，承包人有权索赔（）。A.工期和费用B.工期、费用和利润C.费用和利润D.仅工期【答案】B【解析】发包人原因造成工程延期，属于发包人违约，承包人可以索赔工期、费用（含利润）。16.关于建筑工程施工质量验收，下列说法正确的是（）。A.检验批是工程验收的最小单位B.分项工程是工程验收的最小单位C.主控项目允许有少量偏差D.一般项目必须全部合格【答案】A【解析】检验批是工程质量验收的最小单位。主控项目必须全部合格，一般项目允许有少量偏差。17.某工程合同总额为2000万元，工程预付款为200万元，主要材料及构件所占比重为50%，则起扣点为（）万元。A.1200B.1600C.1800D.1000【答案】B【解析】起扣点公式为：T=P−，其中P为合同总额，M为预付款，N18.建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.1B.3C.6D.12【答案】B【解析】建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。19.在工程项目施工质量管理中，施工方案应由（）审批。A.项目技术负责人B.项目经理C.企业技术负责人D.监理工程师【答案】C【解析】一般性的施工方案由项目技术负责人审批，重点、难点分部（分项）工程施工方案和专项施工方案应由企业技术部门审批（即企业技术负责人），报监理工程师审核。对于“施工方案”这一统称，通常指单位工程施工组织设计或关键方案，由企业技术负责人审批。20.下列施工现场中，属于特种作业人员的是（）。A.钢筋工B.混凝土工C.垂直运输机械作业人员D.油漆工【答案】C【解析】垂直运输机械作业人员（如塔吊司机、施工电梯司机）属于特种作业人员，必须持证上岗。21.施工合同履行过程中，由于设计变更导致工程量增加，若合同中只有综合单价且无适用或类似的综合单价，则（）。A.由发包人确定B.由承包人提出，发包人确认C.由监理工程师确定D.由承包人确定【答案】B【解析】当合同中没有适用或类似的综合单价时，由承包人提出适当的综合单价，经发包人（或工程师）确认后执行。22.关于建设工程返修，下列说法正确的是（）。A.施工单位仅负责保修期内的返修B.非施工单位原因造成的质量问题，返修费用由施工单位承担C.施工单位不履行保修义务的，应承担赔偿责任D.返修仅限于保修期内【答案】C【解析】施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。A错，返修责任不仅限于保修期（如竣工验收前的整改）；B错，非施工方原因费用由责任方承担；D错，竣工验收前的质量问题也需返修。23.在施工成本分析中，通过技术经济指标对比，检查目标的完成情况，这是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【答案】A【解析】比较法又称指标对比分析法，是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况。24.建筑施工企业安全生产许可证的有效期为（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C【解析】安全生产许可证的有效期为3年。25.下列关于联合体投标的说法，错误的是（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.联合体各方应当签订共同投标协议C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同D.联合体各方可以单独以自己名义再参与同一标段的投标【答案】D【解析】联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独或者组成新的联合体参与同一标段的投标。26.在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应等于其所有紧后工作（）。A.最迟开始时间的最小值B.最迟开始时间的最大值C.最早开始时间的最小值D.最早开始时间的最大值【答案】A【解析】工作的最迟完成时间等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值。27.施工现场临时用电安全技术规范规定，PE线截面应满足（）。A.不小于2.5mm²B.不小于4mm²C.不小于16mm²D.与相线截面一致【答案】C【解析】PE线截面一般不小于16mm²，当相线截面小于等于16mm²时，PE线与相线截面一致。但通用规范中最常见的硬性要求是“不小于16mm²”作为一般保护线的选择标准之一，具体视相线大小而定，但在选项中，C通常是关于最小机械强度要求的体现。更准确的是：当相线截面≤时，PE线同相线；16<S≤时，PE线为；S>28.建设工程竣工后，建设单位未依法报送竣工验收报告的，可能面临的罚款额度最高可达（）。A.工程合同价款的1%B.工程合同价款的2%C.工程合同价款的4%D.20万元以上100万元以下【答案】C【解析】未报送竣工验收报告，责令限期改正，处20万元以上100万元以下罚款。但此处若问“未组织竣工验收擅自交付使用”则不同。根据《建设工程质量管理条例》第五十九条：违反本条例规定，建设工程竣工验收后，建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的，责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款。注：本题若指“未组织验收擅自使用”，罚款为合同价款2%-4%。根据选项特征，C为“未组织验收擅自使用”的常见处罚。29.关于施工项目成本核算方法的说法，正确的是（）。A.表格核算法较难实现较严谨的成本核算B.会计核算法较难实现详细的成本核算C.表格核算法准确性高D.会计核算法专业性要求高【答案】D【解析】会计核算法依靠会计系统，专业性强，逻辑严密，但核算范围较宽（包含企业成本），项目成本核算需辅助设置。表格核算法操作简单，但精度和严谨性不如会计核算。30.下列关于施工项目经理部的说法，正确的是（）。A.项目经理部是具有独立法人资格的经济实体B.项目经理部可以根据施工需要自行设立C.项目经理部在项目竣工验收后应解体D.项目经理部是企业的常设下属机构【答案】C【解析】项目经理部是一次性的现场生产管理机构，不具备法人资格，在项目竣工验收后应解体。31.某工程双代号时标网络计划中，工作M的波形线长度为3天，则工作M的（）。A.总时差为3天B.自由时差为3天C.总时差与自由时差均为3天D.关键线路上的工作【答案】B【解析】在双代号时标网络计划中，波形线的长度表示工作的自由时差。32.建筑市场诚信行为信息管理，不良行为记录公布期限一般为（）。A.3个月B.6个月C.1年D.3年【答案】B【解析】不良行为记录的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年。良好行为记录公布期限一般为3年。选项中最符合“一般”下限的是6个月。33.在施工合同中，承包人按合同约定提交了进度款支付申请，监理人在收到申请后（）天内完成审核。A.7B.14C.28D.56【答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人在收到承包人进度款支付申请后14天内完成审核。34.关于建筑节能工程施工质量验收，下列说法正确的是（）。A.单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收之后进行B.建筑节能分部工程可以单独进行竣工验收C.建筑节能工程只是单位工程的一个分部，无需专项验收D.节能材料进场后即可使用，复试报告后补【答案】A【解析】建筑节能工程是单位建筑工程的一个分部工程，节能分部工程验收合格是单位工程竣工验收的先决条件之一。35.施工现场噪音排放限值中，白天施工噪音限值一般为（）dB。A.55B.60C.70D.85【答案】C【解析】根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，昼间噪声限值为70dB，夜间为55dB。36.某工程由于发包人原因导致停工，承包人自有机械的窝工费索赔应按（）计算。A.机械台班费B.机械折旧费C.机械租赁费D.机械折旧费+机上人工费【答案】B【解析】承包人自有机械窝工，一般索赔机械折旧费（而非全额台班费）；租赁机械则索赔租赁费。37.建设工程质量的最低要求是（）。A.建设单位的要求B.设计图纸的要求C.国家强制性标准D.施工合同约定【答案】C【解析】国家强制性标准是建设工程质量的最低要求，任何合同和设计要求不得低于此标准。38.关于施工平行发包（分别发包）特点的说法，错误的是（）。A.每部分发包都可以进行招标，有利于降低造价B.业主要负责所有承包商的管理与协调，工作量大C.合同交界面多，不利于质量控制D.施工总进度计划控制难度大【答案】A【解析】平行发包由于发包次数多，总合同价可能不一定比总承包低（缺乏总包层面的统筹优化），且招标成本增加。虽然竞争可能降低单价，但A选项“有利于降低造价”不是其绝对特征，有时反而因界面增加导致索赔增多。相比之下，B、C、D均为平行发包的显著特征。若必须选错，A的确定性最弱，因为通常认为施工总承包模式才更有利于总价控制（一次性报价），平行发包总造价不易控制。39.下列施工质量控制点中，属于“见证点”的是（）。A.关键工序B.特殊过程C.重要部位D.长期停工后复工前的检查【答案】D【解析】见证点（W点）通常指那些在施工前应通知监理工程师到场，并在监理见证下才能进行的活动，如重要材料验收、隐蔽工程验收、长期停工复工检查等。A、B、C通常列为“停止点”（H点），必须停工待检。40.在工程索赔中，通常被称为“默示条款”的索赔依据是（）。A.合同条款B.法律法规C.交易习惯D.工程惯例【答案】B【解析】法律法规在合同中虽未明示，但具有强制约束力，常被视为默示条款。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.关于二级建造师执业范围的说法，正确的有（）。A.可担任中小型工程项目负责人B.不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人C.可从事建设工程项目施工管理工作D.可从事建设工程项目总承包管理E.必须受聘于一个单位【答案】B,C,E【解析】二级建造师可以担任中小型工程项目负责人（A正确，但B是更严格的规定）。A、B、C、E均正确。D选项“总承包管理”通常指项目管理服务，二级建造师执业范围主要是施工管理及施工项目经理。根据最新规定，注册建造师不得同时担任两个项目负责人（小型项目除外，且需建设单位同意）。通常考试中B被视为正确。修正：A也是正确的，二级建造师执业范围包括中小型工程施工项目负责人。C、E正确。D“总承包管理”表述不够准确，通常指“施工管理”。42.建设工程竣工验收应当具备的条件包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件E.有施工单位签署的工程保修书【答案】A,B,C,D,E【解析】以上五项均为《建设工程质量管理条例》规定的竣工验收条件。43.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用中，应列入其他项目清单的有（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.安全文明施工费【答案】A,B,C,D【解析】其他项目清单包括：暂列金额、暂估价（材料暂估价、专业工程暂估价）、计日工、总承包服务费。安全文明施工费属于措施项目清单。44.施工现场文明施工的内容包括（）。A.规范场容B.保持作业环境整洁卫生C.减少施工对周围居民和环境的影响D.组织开展安全教育培训E.建立消防安全责任制【答案】A,B,C【解析】文明施工主要包括：规范场容、保持作业环境整洁卫生、减少对周围环境影响、科学组织施工等。D、E属于安全管理的范畴。45.建设工程施工质量事故处理报告的主要内容应包括（）。A.事故调查的原始资料B.事故原因分析C.事故处理方案D.事故处理的结论E.事故造成的经济损失【答案】A,B,C,D,E【解析】质量事故处理报告应包含事故调查资料、原因分析、处理方案、实施记录、验收结论、损失评估等。46.关于建设工程施工合同索赔的说法，正确的有（）。A.索赔是一种单向的权利主张B.索赔通常分为工期索赔和费用索赔C.索赔依据主要是合同条款和法律法规D.承包人向发包人索赔称为反索赔E.索赔必须提交书面报告【答案】B,C,E【解析】索赔是双向的（A错），发包人也可向承包人索赔。反索赔通常指发包人向承包人的索赔或针对索赔的反击。B、C、E正确。47.建设工程监理的工作性质包括（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.强制性【答案】A,B,C,D【解析】建设工程监理具有服务性、科学性、独立性和公平性。它不是强制性的行政管理行为，而是委托服务。48.下列属于建设工程项目总进度目标论证的工作步骤的有（）。A.调查研究和收集资料B.项目结构分析C.进度计划系统的结构分析D.项目的工作编码E.编制各层进度计划【答案】A,B,C,D,E【解析】总进度目标论证步骤：调查收集资料->项目结构分析->进度计划系统结构分析->项目工作编码->编制各层进度计划->协调编制总进度计划。49.关于施工企业劳动用工管理的说法，错误的有（）。A.建筑业企业必须与农民工签订书面劳动合同B.建筑业企业可以将工程分包给无资质的“包工头”C.总承包企业对施工现场的用工管理负总责D.农民工工资可以按月发放，也可以按工程节点发放E.农民工必须持有职业资格证书方可上岗【答案】B,E【解析】B明显错误，严禁分包给无资质队伍。E错误，特种作业人员需持证上岗，普通劳务工需接受安全教育培训，不一定都要职业资格证书。A、C正确。D错误，根据《保障农民工工资支付条例》，农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式替代。必须按月足额支付，严禁按节点拖欠。50.施工成本控制的步骤包括（）。A.比较B.分析C.预测D.纠偏E.检查【答案】A,B,C,D,E【解析】施工成本控制的步骤：比较->分析->预测->纠偏->检查。51.下列施工材料中，需要进行进场复试的有（）。A.水泥B.钢筋C.砖D.砂石E.防水涂料【答案】A,B,C,E【解析】根据规范，水泥、钢筋、砖（砌块）、防水材料、外墙饰面砖等通常需要进行进场复试。砂石一般只需检验报告，必要时复试。52.建设工程安全隐患的处理原则包括（）。A.冗余安全度处理原则B.直接隐患与间接隐患并治原则C.预防与减灾并重处理原则D.重点处理原则E.动态处理原则【答案】A,B,C,D,E【解析】以上五项均为安全隐患处理的原则。53.关于工程网络计划中关键工作判定的说法，正确的有（）。A.总时差最小的工作为关键工作B.自由时差最小的工作为关键工作C.关键线路上的工作为关键工作D.持续时间最长的工作为关键工作E.两端节点为关键节点的工作不一定是关键工作【答案】A,C,E【解析】关键工作的判定：总时差最小（通常为0）的工作；关键线路上的工作。两端节点是关键节点的工作不一定在关键线路上（可能有虚工作或平行线路）。54.施工项目经理在项目管理中的主要职责包括（）。A.建立各种专业管理体系B.组建项目经理部C.制定项目管理目标责任书D.负责项目现场管理E.进行项目利益分配【答案】A,B,D【解析】项目经理负责建立管理体系、组建项目部、现场管理。C选项目标责任书通常由企业制定下达给项目经理。E选项利益分配由企业或公司层面决定。55.下列属于施工通用规范中强制性条文的有（）。A.地基基础施工必须满足设计承载力要求B.钢筋进场必须进行抽样复验C.模板及其支架拆除时的混凝土强度必须符合设计要求D.混凝土试块强度必须满足规范要求E.外墙外保温系统必须符合防火性能要求【答案】A,C,E【解析】通用规范的强制性条文通常涉及结构安全、消防安全、环境保护等关键环节。B、D虽重要，但具体操作细节可能在各专业规范中。A、C、E涉及结构安全和消防安全，常被列为强制性要求。56.建设工程竣工结算审查的内容包括（）。A.核对合同条款B.检查隐蔽验收记录C.落实设计变更签证D.核实工程数量E.验收施工质量【答案】A,B,C,D【解析】竣工结算审查主要针对造价：核对合同、检查隐蔽记录（影响造价）、核实变更签证、核实工程量。E是竣工验收的内容，不是结算审查的直接内容（虽然质量合格是结算前提）。57.施工现场环境保护的措施主要包括（）。A.大气污染防治B.水污染防治C.噪声污染防治D.固体废物污染防治E.光污染防治【答案】A,B,C,D,E【解析】施工现场环境保护涵盖大气、水、噪声、固废及光污染。58.关于施工招标投标的说法，正确的有（）。A.招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人B.招标人可以组织踏勘现场C.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%D.投标人少于3个的，招标人应当重新招标E.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书【答案】A,B,D,E【解析】C选项根据最新规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%（原为2%，具体看招标文件规定，但一般最高2%）。A、B、D、E均正确。59.施工质量事故发生的原因主要包括（）。A.技术原因B.管理原因C.社会、经济原因D.人为事故和自然灾害原因E.设计原因【答案】A,B,C,D【解析】施工质量事故原因通常归纳为：技术、管理、社会经济、人为/自然灾害。设计原因通常归入技术原因或前序原因，若单列也可，但通常教材分类为前四项。60.关于建设工程施工合同解除的说法，正确的有（）。A.发包人未按约定支付工程款，承包人可以解除合同B.承包人将工程转包，发包人可以解除合同C.合同解除后，承包人应撤离现场D.合同解除后，已完工程质量合格的，发包人应支付相应价款E.合同解除后，发包人有权要求承包人赔偿损失【答案】A,B,D,E【解析】A、B属于法定解除情形。C错误，合同解除后，承包人应在合理期限内撤离，并非立即。D、E正确，解除不影响结算和索赔。三、判断题（共20题，每题1分。正确的选A，错误的选B）61.建设工程实行质量保修制度，施工单位必须签署工程保修书。【答案】A【解析】根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在提交竣工验收报告时，应当出具质量保修书。62.二级建造师可以担任所有规模建设工程项目的项目经理。【答案】B【解析】二级建造师可以担任中小型工程项目负责人，大型工程需一级建造师。63.施工现场安全由施工单位负责，实行施工总承包的，由分包单位对施工现场的安全生产负总责。【答案】B【解析】实行施工总承包的，由总承包单位负总责。64.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案。【答案】A【解析】这是《建筑法》的规定，涉及主体变动的需设计方案。65.工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。【答案】A【解析】这是监理单位的安全责任。66.在施工成本分析中，比率法包括相关比率法、构成比率法和动态比率法。【答案】A【解析】比率法是成本分析常用方法，包含上述三种。67.招标人可以自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。【答案】A【解析】招标人有权自主选择招标代理机构。68.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。【答案】B【解析】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，变更后10日内应办理变更手续。此处题目表述通常为“10日”，是正确的。原题意可能考察具体时间，10日是正确的时间规定。故选A。修正：题目判断正确，选A。69.施工总承包单位可以不将建设工程主体结构的施工分包给其他单位。【答案】A【解析】总包单位可以将非主体部分分包，但必须自行完成主体结构。此题表述“可以不将...分包”，即“自行完成”，符合法律规定。70.所有的工程变更都必须由建设单位出具变更通知。【答案】B【解析】工程变更可能由设计单位、建设单位、监理单位或施工单位提出，并非全由建设单位出具通知，通常需要建设单位或监理确认。71.施工现场的进出口处应设置“五牌一图”。【答案】A【解析】“五牌一图”是文明施工的标准配置。72.建设工程勘察、设计单位不得转包所承揽的工程。【答案】A【解析】勘察设计单位禁止转包。73.施工项目成本分析中，因素分析法是连环替代法的一种简化形式。【答案】B【解析】差额计算法是连环替代法（因素分析法）的简化形式。74.施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新，不得挪作他用。【答案】A【解析】这是《建设工程安全生产管理条例》的明确规定。75.在工程网络计划中，关键工作的总时差一定为零。【答案】B【解析】当规定了要求工期且大于计算工期时，关键工作的总时差可能大于零（最小总时差）。76.劳务分包企业可以将承包的劳务作业再分包给其他劳务队伍。【答案】B【解析】劳务分包企业禁止再分包。77.建设工程竣工验收合格后，即可交付使用，无需备案。【答案】B【解析】竣工验收后需向建设行政主管部门备案，备案是交付使用的必要行政管理程序。78.施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任。【答案】A【解析】项目负责人（项目经理）应当由注册建造师担任。79.施工现场堆放的散装材料应当采取覆盖、固化等措施。【答案】A【解析】这是扬尘控制的要求。80.建设单位因特殊情况需要中止施工的，应当向发证机关报告，并做好建筑工程的维护管理。【答案】A【解析】《建筑法》规定，中止施工需报告发证机关。四、案例分析题（共3题，每题20分）（一）【背景资料】某住宅楼工程，建筑面积18000㎡，框架剪力墙结构，地下2层，地上26层。施工单位A中标后，与建设单位签订了施工总承包合同。合同约定工期为500天，质量目标为合格。项目经理部编制了施工组织设计和施工进度计划网络图。在施工过程中发生了如下事件：事件1：基坑开挖过程中，发现地下文物，导致停工30天，施工单位为此提出工期和费用索赔。事件2：主体结构施工至第10层时，因建设单位供应的钢筋质量不合格，导致该层返工，损失5万元，工期延误10天。事件3：施工单位为了赶回工期，在夜间进行混凝土浇筑施工，被附近居民投诉噪音扰民，被行政主管部门责令整改。事件4：工程竣工验收时，建设单位要求施工单位提交完整的工程技术档案和竣工图，施工单位因人员变动，部分资料缺失。【问题】1.事件1中，施工单位的索赔是否成立？请说明理由。2.事件2中，建设单位应如何处理？施工单位的索赔是否成立？3.事件3中，施工单位夜间施工的做法是否妥当？夜间施工应遵守哪些规定？4.针对事件4，施工单位应如何处理？工程档案验收应符合哪些要求？【答案与解析】1.事件1中，施工单位的索赔成立。理由：在基坑开挖中发现地下文物，属于不可预见的地质条件变化（或不可抗力范畴），通常导致工期延误和费用增加（如考古发掘配合费用）。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人因不可抗力或地质条件不符导致的工期延误和额外费用，有权向发包人提出索赔。2.事件2中，建设单位应承担违约责任。施工单位的索赔成立。理由：建设单位供应的材料（钢筋）质量不合格，属于建设单位的责任。因此，导致的返工损失（5万元）和工期延误（10天）应由建设单位承担。施工单位有权索赔工期和费用（含合理的利润）。3.事件3中，施工单位夜间施工的做法不妥当。理由：虽然施工单位为了赶工期，但必须遵守夜间施工的环保规定。夜间（一般指22:00至次日6:00）施工产生噪音扰民，必须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》，并应在施工前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报，取得夜间施工许可，并公告附近居民。未经许可擅自夜间施工扰民是违规的。4.针对事件4，施工单位应立即组织技术人员、资料员对缺失的工程档案进行查找、补测、补绘和完善，确保档案真实、完整、准确。工程档案验收应符合以下要求：(1)工程档案必须真实、完整、准确，与工程实际相符。(2)工程档案应字迹清楚、图样清晰、签字盖章手续完备。(3)工程档案应按照相关规定组卷，卷内文件排列有序。(4)列入城建档案接收范围的工程，建设单位在组织竣工验收前，应当提请城建档案管理机构对工程档案进行预验收，取得工程档案认可文件。(5)工程档案验收不合格的，不得进行工程竣工验收。（二）【背景资料】某商务大厦工程，采用工程量清单计价方式招标。中标价为8000万元（含税）。合同约定：工程预付款为合同额的10%，开工前支付；进度款按月计量支付，当月支付至已完工程价款的80%；质量保证金为3%，在竣工结算时扣除。施工单位B在投标报价时，某分项工程清单工程量为1000m³，综合单价为300元/m³。施工中，设计变更导致该分项工程实际工程量为1500m³。施工单位在进度款申请中，按1500m³乘以300元/m³计算了该部分的价款，但被监理工程师驳回。【问题】1.计算该工程的预付款金额。2.监理工程师驳回施工