2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试高频题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()A.项目监理机构对施工现场进行了详细考场和分析B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成

2、某大学新校区建设项目中属于分部工程费用的是（）。A.土方开挖、运输与回填的费用B.屋面防水工程费用C.教学楼土建工程费用D.教学楼基础工程费用

3、在工程施工质量验收活动中，（）是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目。A.特别项目B.重要项目C.一般项目D.主控项目

4、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为()＜br>A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案

5、工程招标投标过程中，投标人发现招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，则投标人应（）确定投标综合单价。A.向设计单位提出质疑并根据设计单位的答复B.按有利于投标人原则选择清单项目特征描述或按设计图纸C.按设计图纸修正后的清单项目特征描述D.以招标工程量清单项目特征描述为准

6、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是()。A.起重吊装工程B.脚手架工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程

7、在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。A.在设计方面，应选择结构较简单的产品B.在生产方面，应选择废品率较低的产品C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品

8、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，施工图设计文件审查合格后，施工图审查机构应当在（）个工作日内将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.5B.7C.10D.15

9、按费用构成要素划分的建筑安装工程费用中，固定资产使用费属于（）。A.检验试验费B.施工机具使用费C.施工机械使用费D.企业管理费

10、建设工程采用流水施工方式的特点是（）。A.施工现场的组织管理比较简单B.各工程队实现了专业化施工C.单位时间内投入的资源量较少D.能够以最短工期完成施工任务

11、下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.资金不到位B.计划安排不周密C.外单位临近工程施工干扰D.业主使用要求改变

12、从质量验收的角度划分，某城市的广播电视塔应划分为一个（）。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.单项工程

13、抹灰层由底层、中层、面层组成，中层的作用是()。A.粘结B.找平C.装饰D.粘结和找平

14、在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）介绍每一个原则。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动

15、项目监理机构发现施工进度计划的执行严重滞后并影响合同工期时，可签发（）要求施工单位采取调整措施加快施工进度。A.施工进度计划报审表B.工作联系单C.监理通知单D.监理月报

16、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，工程变更由（）审核无误后签发。A.监理员B.监理工程师C.总监理工程师D.业主代表

17、对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。A.检验技术规程B.专业工程验收规范C.统一验收标准D.工程监理规范

18、某承包商通过投标承揽了一个大型建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。该承包商根据监理工程师的指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该承包商（）。A.不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费B.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费C.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费

19、关于设计阶段划分的说法，正确的是（）。A.民用建筑项目，应分为方案设计、施工图设计和施工设计三个阶段B.能源建设项目，按合同约定可以不做初步设计，直接进行施工图设计C.工业建设项目，一般分为初步设计和施工图设计两个阶段D.简单的民用建筑项目，初步设计之后应增加单项技术设计阶段

20、施工组织设计审查的基础是()。A.施工单位编审手续齐全B.建设单位申请施工的手续齐全C.监理单位资质达标D.有符合质量标准的试验室

21、某项目投资方案的现金流量如下图所示，从投资回收期的角度评价项目，如基准静态投资回收期Pc为7.5年，则该项目的静态投资回收期（）。A.>Pc,项目不可行B.＝Pc，项目不可行C.=Pc,项目可行D.＜Pc，项目可行

22、对于下列表述，法院的哪些做法是错误的？A.某镇政府发现大蒜销售价格上涨，销路看好，于是提供种植技术指导，鼓励村民种植大蒜村民积极响应纷纷改种大蒜，待到村民种植的大蒜成熟上市销售之时，市场行情一落千丈，大蒜无人问津腐烂在田里，村民以镇政府行政指导导致其财产权益遭受损失为由，向法院提起行政诉讼，法院不予受理B.赵某作为县政府的公务员，因不满年度考核的结果，向法院提起诉讼，法院不予受理C.A县公安局对B县的王某拘留15天，罚款500元，王某不服，向B县法院提起诉讼，B县法院以被告是A县公安局，不属于本院管辖，而移送A县法院管辖D.林某起诉镇政府，法院经审查发现起诉状内容欠缺，即以起诉不符合条件为由不接收起诉状

23、应考人丙因生病住院不能参加考试，丙的父亲乙让甲代替丙参加考试，但丙并不知情，关于本案，下列哪些选项是正确的？A.甲、乙、丙三人都成立代替考试罪B.乙组织甲给丙替考，应以组织考试作弊罪论处C.甲成立代替考试罪，丙不成立犯罪D.乙教唆甲代替丙考试，属于代替考试罪的教唆犯

24、采用标号法时，网络计划（）的标号值为零。A.起点节点B.中间节点C.重点节点D.终点节点

25、（2019年真题）工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果

26、某公司对外投资200万元，期限2年，到期一次性收回本金和利息，年利率为6%，按复利每半年计息一次，则公司到期能收回的复本利和为（）万元。A.224.00B.224.36C.224.72D.225.10

27、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。A.单一性原因B.必然性原因C.系统性原因D.偶然性原因

28、2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。A.80B.120C.130D.150

29、建设工程的施工进度控制工作细则，可看作是开展工程监理工作的（）。A.施工图设计B.初步设计C.总体性设计D.方案设计

30、根据现行规定，计算建筑安装工程费用的增值税时，其税前工程造价是指（）之和。A.人工费、材料费、施工机具使用费B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润C.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费D.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费、措施项目费

31、《卓越绩效评价准则》的评价内容中，（）是连接两个三角的“链条”，推动组织的改进和创新。A.结果B.战略C.顾客与市场D.测量、分析和改进

32、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，（）应编制专门的生产方案。A.生产单位B.建设单位C.项目监理机构D.使用单位

33、在工程施工过程中，检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，是（）的主要任务。A.建设单位B.监理单位C.工程质量监督机构D.工程质量检测机构

34、在质量事故处理中，对于出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能，可（）处理。A.返工B.补强C.不做D.修补

35、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差为（）周。A.0B.1C.2D.3

36、在设备制造过程中，由设备订货方对设备的设计提出修改时，应由（）出具书面设计变更通知或变更图。A.建设单位B.原设计单位C.质量监督管理部门D.订货单位

37、在下图某混凝土工程双代号网络计划中，关键线路为()。A.①→②→③→⑤→⑥B.①→②→③→④→⑤→⑥C.①→②→④→⑤→⑥D.①→②→④→⑥

38、按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括（）。A.产品合格证B.出厂检验报告C.进场复验报告D.物理性质试验报告

39、根据《建设工程监理规范》，工程施工采用新技术、新工艺时，应由（）组织必要的专题论证。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.施工单位

40、混凝土结构工程施工中，受动力荷载作用的结构构件，当设计无具体要求时，其纵向受力钢筋的接头不宜采用：()A.绑扎接头B.焊接接头C.冷挤压套筒接头D.锥螺纹套筒接头

41、在进行质量问题成因分析中，首先要做的工作是（）。A.收集有关资料B.现场调查研究C.进行必要的计算D.分析、比较可能的因素

42、建筑工程施工质量验收时，安装工程的检验批一般按（）划分。A.专业性质B.施工特点C.施工程序D.设计系统

43、下列方法中，既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较，又可用来分析和预测工程项目整体进度状况的方法是（）。A.匀速进展横道图比较法B.S曲线比较法C.非匀速进展横道图比较法D.前锋线比较法

44、建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（）。A.取最大值→错位相减→累加数列B.错位相减→累加数列→取最大值C.累加数列→错位相减→取最大值D.累加数列→取最大值→错位相减

45、某项目建设投资为2000万元（含建设期贷款利息50万元），其中项目资本金1450万元，全部流动资金为500万元；运营期年平均税前利润230万元，年平均借款利息20万元。则项目的总投资收益率为（）。A.9.2%B.10.0%C.11.5%D.12.5%

46、按国家现行规定，造成直接经济损失6000万元的工程质量事故，应定为（）事故。A.一般B.严重C.重大D.特别重大

47、建设工程项目的投资控制应贯穿于项目建设的全过程，下列选项中，就影响的可能性而言，最应当作为投资控制重点的是（）。A.初步设计B.技术设计C.施工图设计准备D.施工图设计

48、某工程双代号网络计划如下图所示，关键线路有（）条。A.1B.2C.3D.4

49、工程开工前，应由（）到工程质量监督站办理工程质量监督手续。A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.监理单位协助建设单位

50、当选定设计单位后，应由（）就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。A.监理工程师和设计单位B.业主和建设单位C.监理工程师和承包单位D.建设单位和设计单位

51、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.工作的持续时间总和最大B.相邻两项工作之间的时距之和最大C.相邻两项工作之间时间间隔全部为零D.相邻两项工作之间的时距全部为零

52、监理单位质量管理体系内部审核时，正式运行阶段，重点在（）。A.符合性B.适用性C.系统性D.可操作性

53、某具有常规现金流量的项目，折现率为9%时，项目财务净现值为120万元；折现率为11%时，项目财务净现值为-230万元。若基准收益率为10%，则关于该项目财务分析指标及可行性的说法，正确的是（）。A.IRR>10%，NPV＜0，项目不可行B.IRR>10%，NPV≥0，项目可行C.IRR＜10%，NPV＜0，项目不可行D.IRR＜10%，NPV≥0，项目可行

54、工程经济性具体表现为设计成本、使用成本和（）三者之和。A.规划费用B.施工成本C.质量成本D.维护成本

55、（2022年真题）监理人员参加施工图设计交流会，有利于（）。A.了解工程材料的来源有无保证B.掌握关键工程部位的质量要求C.了解建设单位的建设意图D.了解设计方法

56、由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用（）编制概算。A.扩大单价法B.类似工程换算法C.生产能力指数法D.概算指标法

57、根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，因保修不及时造成新的人身、财产损害，由（）承担赔偿责任。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.造成拖延的责任方

58、在建设工程过程中，进行投资控制的目的是（）。A.确保投资目标的实现B.减少计划投资C.提前竣工D.中标价低于标底价

59、某分部工程单代号搭接网络计划如下图所示，其中关键工作是（）。A.工作A和工作B.工作B和工作DC.工作C和工作ED.工作C和工作D

60、下列费用中，属于建设单位管理费的是（）。A.可行性研究费B.工程竣工验收费C.环境影响评价费D.劳动卫生评价费

61、下列地下防水工程水泥砂浆防水层做法中，错误的是：()A.基层表面应平整、坚实、清洁，并应充分湿润、无明水B.分层铺抹或喷涂，铺抹时应压实、抹平，最后一层表面应提浆压光C.防水层宜连续施工；必须留设施工缝时，应采用阶梯坡形槎D.防水层最小厚度不得小于设计厚度

62、下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于设计差错的是（）。A.盲目套用图纸B.擅自修改设计C.施工组织紊乱D.无证设计

63、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。A.工期固定条件下最低工程总成本B.资源有限条件下最低工程总成本C.工程总成本最低时的工期安排D.工程总成本最低时资源均衡使用

64、按照我国法律规定和诉讼理论，审判监督程序与死刑复核程序是不同的，但二者也并非没有共同点。关于这个问题，下述各项中说法错误的是：A.二者都属于审判程序B.二者的适用对象都是已经生效的判决、裁定C.二者都是在判决、裁定确有错误时才可引起D.两者的适用机关都只是高级人民法院和最高人民法院

65、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构应根据工程特点和（），确定旁站的关键部位和关键工序。A.监理规划B.监理细则C.施工单位报送的施工组织设计D.监理合同

66、下列施工进度计划调整措施中，属于经济措施的是（）。A.改善外部配合条件B.采用更先进的施工方法C.增加劳动力和施工机械的数量D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿

67、某工程有6个施工过程，划分为4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天，施工过程之间的组织间歇合计为3天，第4个施工过程提前插入4天。该工程的流水施工工期是（）天。A.24B.37C.35D.47

68、工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.工程质量监督机构

69、某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表

70、关于全国人大所享有的人事职权，下列哪些表述是错误的A.选举最高人民法院的院长，最高人员检察院的检察长B.选举国务院总理、副总理C.选举中央军委主席、副主席D.选举全国人大常委会的委员长、副委员长

71、在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。A.项目组成B.计划期C.承包单位D.施工阶段

72、在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计划的优点是能够（）。A.明确表达各项工作之间的逻辑关系B.直观表达工程进度计划的计算工期C.明确表达各项工作之间的搭接时间D.直观表示各项工作的持续时间

73、工程设备验收前，（）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经（）审查同意后实施。A.设备安装单位、专业监理工程师B.设备安装单位、总监理工程师C.施工单位、专业监理工程师D.施工单位、总监理工程师

74、建设工程进度监测系统过程包括：①实际进度与计划进度的比较；②建立进度数据采集系统；③收集实际进度数据；④数据处理；下列排序正确的是（）。A.①→②→③→④B.②→③→④→①C.②→③→①→④D.③→②→①→④

75、某项目应用价值工程原理进行方案择优，各方案的功能系数和单方造价见下表，则最优方案为()。A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案

76、某项目采用单价合同的计价方式，其中灌注桩计量支付条款约定工程量以米计算，若设计长度为20米的灌注桩，承包人做了21米，监理工程师未对施工质量表示异议，则发包人应该按（）米支付价款。A.18B.19C.20D.21

77、在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的()。A.勘察规划B.勘察方案C.勘察管理文件D.勘察工作责任制

78、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.勘察单位C.建设单位D.政府部门

79、关于时间定额和产量定额说法不正确的是（）。A.时间定额通常以工日为单位，每工日6小时计算B.产量定额和时间定额乘积是1C.产量定额与时间定额成反比D.时间定额中包含工人必须的休息时间

80、根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件不得在工程上使用或安装。A.建筑师B.监理工程师C.建造师D.建设单位项目负责人二、多选题

81、施工单位擅自改动经审查批准的施工组织设计，项目监理机构应及时发出（），要求按程序重新报审。A.监理通知单B.工作联系单C.口头指令D.工程暂停令

82、某工程网络计划如下图所示（时间单位为天），图中工作D的自由时差和总时差分别是（）天。A.0和3B.1和0C.1和1D.1和3

83、施工进度计划实施中常用的检查方式是（）。A.定期地.经常地收集由承包单位提交的有关进度报表资料B.由监理工程师定期组织建设单位负责人召开现场会议C.督促建设单位的工作人员现场跟踪检查建设工程的实际进展情况D.不定期的现场实地检查和监督

84、（2022年真题）与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。A.成熟度评价B.标准化管理C.全过程控制D.战略管理

85、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其()相符合。A.组织机构B.管理体制C.资质等级D.业务能力

86、审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对于各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向（）提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位

87、商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。A.1～2年B.1～3年C.2～4年D.3～5年

88、在设备招标采购阶段，（）应协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。A.监理单位B.设计单位C.施工单位D.采购单位

89、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。A.净现值B.利息备付率C.投资收益率D.项目投资财务净现值

90、用于工程的由()采购的主要设备应经建设单位、施工单位、项目监理机构与供货方共同进行开箱检查，并经四方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商

91、（2018年真题）某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用2万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。A.32.0B.36.5C.37.0D.41.5

92、在建工程进度控制计划体系中，工程项目前期工作计划属于（）的计划系统。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工总承包单位

93、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。根据计算，应优先选择分部工程（）为价值工程对象。A.甲B.乙C.丙D.丁

94、某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元，工程建设其他费为300万元，建设期利息为100万元，则该项目基本预备费的计算基数为（）万元。A.1300B.1600C.1900D.2000

95、防水混凝土试配时，其抗渗水压值应比设计值高多少？()A.0.10MPaB.0.15MPaC.0.20MPaD.0.25MPa

96、（）要审核设计单位的进度计划和各专业的出图计划。A.建设单位B.施工单位C.监理工程师D.设计单位

97、2016年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2020年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。综合调整系数1.1，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。A.15945B.16815C.14496D.15304

98、设计单位超越其资质等级或以其他单位名义承揽建筑设计业务的，除责令停止违法行为、没收违法所得外，还要处合同约定设计费多少倍的罚款？()A.1倍以下B.1倍以上2倍以下C.2倍以上3倍以下D.3倍以上4倍以下

99、某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m3，合同中约定土方工程单价为16元/m3；当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m3。该工程实际完成土方工程量1.8万m3，则该土方工程实际结算工程款为（）万元。A.27.00B.28.50C.28.65D.28.80

100、在施工试验室检查中，（）应审查施工单位定期提交的影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位现场负责人

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：①合同条件。导致工期拖延的原因确实属于承包单位自身以外的原因，否则不能批准为工程延期。这是监理工程师审批工程延期的一条根本原则。②影响工期，即延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的总时差而影响到工期时，才能批准工程延期。如果延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间并未超过总时差时，即使符合批准为工程延期的合同条件，也不能批准工程延期。③实际情况。即批准的工程延期必须符合实际情况。

2、答案：D本题解析：分部工程是单位工程的组成部分，一般按专业性质、工程部位、功能等确定。建筑的分部工程有：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水及供暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯等。

3、答案：D本题解析：2022/2021版教材P162本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目，因此必须全部符合有关专业验收规范的规定。

4、答案：C本题解析：价值系数V＜sub>i＜/sub>=功能评价系数F＜sub>i＜/sub>/成本系数C＜sub>i＜/sub>，求解可知丙方案的价值系数=0.263/0.221=1.19，最高。

5、答案：D本题解析：2022/2021版教材P142本题考查的是投标价格编制。在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。

6、答案：C本题解析：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程；②土方开挖工程；③模板工程；④起重吊装工程；⑤脚手架工程；⑥拆除、爆破工程；⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。上述工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

7、答案：D本题解析：本题考查的是价值工程的应用。选项A错误，从设计方面看，对产品结构复杂、性能和技术指标差距大、体积大、重量大的产品进行价值工程活动，可使产品结构、性能、技术水平得到优化，从而提高产品价值；选项B错误，从生产方面，对量多面广、关键部件、工艺复杂、原材料和能源消耗高、废品率高的产品或零部件，特别是对量多、产值比重大的产品，只要成本下降，所取得的经济效果就大；选项C错误，从市场销售方面看，选择用户意见多、系统配套差、维修能力低、竞争力差、利润率低、寿命周期较长、市场上畅销但竞争激烈的产品或零部件；选择新产品、新工艺等。参见教材P57。

8、答案：A本题解析：本题考查的是工程质量管理主要制度。审查机构应当在5个工作日内将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。参见教材P10。

9、答案：D本题解析：2022/2021版教材P15本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。固定资产使用费属于企业管理费。

10、答案：B本题解析：本题考查重点是“流水施工方式的特点”。流水施工方式具有以下特点①尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短；②各工作队实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产率，也有利于提高工程质量；③专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接；④单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织；⑤为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。因此，根据第②点可知，本题的正确答案为B。

11、答案：B本题解析：2022/2021版教材P2本题考查的是影响进度的因素分析。组织管理因素：如向有关部门提出各种申请审批手续的延误；合同签订时遗漏条款、表达失当；计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节；领导不力，指挥失当，使参加工程建设的各个单位、各个专业、各个施工过程之间交接、配合上发生矛盾等。选项A属于资金因素；选项C属于社会环境因素；选项D属于业主因素。

12、答案：C本题解析：考点:建筑工程施工质量验收层次划分原则。具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。如一个学校中的一栋教学楼，某城市的广播电视塔等。参见教材P156。

13、答案：B本题解析：抹灰层一般由底层、中层和面层组成，底层的作用是使抹灰层与基层牢固粘结和初步找平；中层主要起找平作用；面层起装饰作用。

14、答案：A本题解析：考点:ISO质量管理体系的内涵和构成。针对每一个质量管理原则，通过“简述”介绍每一个原则；通过“理论依据”解释组织应该重视它的原因；通过“获益之处”告之应用这一原则的结果；通过“可开展的活动”给出组织应用这一原则能够采取的措施。参见教材P17。

15、答案：C本题解析：本题考查的是项目监理机构对施工进度计划的审查。发现问题时，应以监理通知单的方式及时向施工单位提出书面修改意见，并对施工单位调整后的进度计划重新进行审查，发现重大问题时应及时向建设单位报告。参见教材P130。

16、答案：C本题解析：考点:项目质量控制系统的建立和实施。工程变更由总监理工程师审核无误后签发。参见教材P45。

17、答案：B本题解析：检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，因此必须全部符合有关专业工程验收规范的规定。

18、答案：A本题解析：本题考查重点是“承包商向业主的索赔中工程延期的费用索赔”。承包商承揽了建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后属于承包商自身的原因，即属于工程延误，因此造成的一切损失由承包单位承担，需承担赶工的全部额外开支和误期损失赔偿。所以承包商不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费。因此，本题的正确答案为A。

19、答案：C本题解析：教材页码P97-98我国的工程建设项目设计，按不同的专业工程分为2～3个阶段。（1）建筑与人防专业建设项目，一般分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段。对于技术要求简单的民用建筑工程，经有关主管部门同意，并在合同中有约定不做初步设计的，可在方案设计审批后直接进行施工图设计。（2）工业、交通、能源、农林、市政等专业建设项目，一般分为初步设计和施工图设计两个阶段。（3）有独特要求的项目，或复杂的、采用新工艺、新技术又缺乏设计经验的重大项目，或有重大技术问题的主体单项工程，在初步设计之后可增加单项技术设计阶段。

20、答案：A本题解析：本题考核的是施工组织设计审查质量控制要点。施工组织设计的审查必须是在施工单位编审手续齐全的基础上，由施工单位填写施工组织设计报审表，并按合同约定时间报送项目监理机构。

21、答案：A本题解析：第7年末的累计净现金流量=-150，第8年末的累计净现金流量=50，因此静态投资回收期=7+150/200=7.75年＞基准静态投资回收期Pc,项目不可行。

22、答案：C、D本题解析：①A选项中的行政指导不具有强制力，对于不具有强制力的行政指导行为是不可诉的，所以法院不予受理的做法是正确的，不当选。②赵某作为公务员对年度考核结果不服属于内部行政行为，内部行政行为不可诉，内部行政行为对行政相对人不产生权利义务关系，属于自身建设问题，不属于行政诉讼受案范围，所以法院不予受理的做法是正确的，不当选。③行政机关基于同一事实对相对人既实施限制人身自由的强制措施或拘留的处罚，又对财产实施没收的处罚或者采取扣押的行政强制措施的，相对人对上述行为均不服的，既可以向被告所在地法院提起诉讼，也可以向原告所在地法院提起诉讼，所以对于本案原告所在地和被告所在地法院都有管辖权，所以A县法院有管辖权，移送管辖的行为是错误，当选。④法院对于起诉状内容欠缺或者有其他错误的，应当给予指导和释明，并一次性告知当事人需要补正的内容、补充的材料及期限，不得未经指导和释明即以起诉不符合条件为由不接收起诉状，所以D选项法院的做法错误，当选。综上，本题的正确答案是CD。

23、答案：C、D本题解析：①甲是代替考试，乙不是“让他人代替自己参加考试”，而是“代替他人参加考试”的教唆犯，丙不成立犯罪。A选项错误，C、D选项正确。②为特定的应考人寻找替考者，而没有组织多人替考的，不成立组织考试作弊罪，但可能成立代替考试罪的共犯。B选项错误。

24、答案：A本题解析：2022/2021版教材P54本题考查的是标号法。采用标号法时，网络计划起点节点的标号值为零。

25、答案：D本题解析：2022/2021版教材P96本题考查的是工程勘察质量管理。项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，包括程序性审查和技术性审查。

26、答案：D本题解析：本题考查的是资金时间价值的计算。根据资金时间价值的计算公式，其复本利和=200×（1+6%/2）4=225.10（万元）。

27、答案：D本题解析：教材页码P56-64质量特性值的变化在质量标准允许范围内波动称之为正常波动，是由偶然性原因引起的；若是超越了质量标准允许范围的波动则称之为异常波动，是由系统性原因引起的。

28、答案：B本题解析：2022/2021版教材P167本题考查的是物价变化。土方工程需调整的价款=1000×（0.2+0.8×0.5×1.2+0.8×0.5×1.1-1）=120（万元）。

29、答案：A本题解析：施工进度控制工作细则是对建设工程监理规划中有关进度控制内容的进一步深化和补充。如果将建设工程监理规划比作开展监理工作的“初步设计”，施工进度控制工作细则就可以看成是开展建设工程监理工作的“施工图设计”，它对监理工程师的进度控制实务工作起着具体的指导作用。

30、答案：C本题解析：2022/2021版教材P16、22本题考查的是建筑安装工程费用组成与计算（按照费用构成要素）。其中，增值税是国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的增值税销项税额；税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费，企业管理费、利润和规费之和。

31、答案：D本题解析：2022/2021版教材P51本题考查的是《卓越绩效评价准则》的结构模式与评价内容。“测量、分析和改进”是连接两个三角的“链条”，推动组织的改进和创新。

32、答案：A本题解析：2022/2021版教材P136本题考查的是装配式建筑PC构件施工质量控制。预制构件和部品生产中采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，生产单位应编制专门的生产方案，并报项目监理机构审核；必要时进行样品试制，经检验合格后方可实施。

33、答案：C本题解析：2022/2021版教材P7本题考查的是工程质量管理主要制度。工程质量监督管理：（1）执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；（2）抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；（3）抽查工程质量责任主体（建设、勘察、设计、施工和监理单位）和质量检测等单位的工程质量行为；（4）抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；（5）对工程竣工验收进行监督；（6）组织或者参与工程质量事故的调查处理；（7）定期对本地区工程质量状况进行统计分析；（8）依法对违法违规行为实施处罚。

34、答案：C本题解析：本题考查的是工程质量事故处理。出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能，可不做处理。参见教材P194。

35、答案：B本题解析：2022/2021版教材P63本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。工作的总时差：（1）以终点节点为完成节点的工作，其总时差应等于计划工期与本工作最早完成时间之差；（2）其他工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值。据此计算，工作I的总时差为1周，工作H的总时差为0周，工作G的总时差为2周，工作D的总时差为min{1，0，2}＝0（周），工作E的总时差为2＋1＝3（周），则工作B的总时差为min{1＋0，0＋3}＝1（周）。

36、答案：B本题解析：2022/2021版教材P202本题考查的是设备制造的质量控制内容。在设备制造过程中，如由于设备订货方、原设计单位、监造单位或设备制造单位需要对设备的设计提出修改时，应由原设计单位出具书面设计变更通知或变更图。

37、答案：C本题解析：本题考核的是双代号网络计划中关键线路的确定。从起点节点到终点节点的通路，通路上各项工作的持续时间总和最大的就是关键线路。本题中的关键线路为①→②→④→⑤→⑥。

38、答案：D本题解析：2022/2021版教材P79本题考查的是基本材料性能检验。检验内容：产品出厂合格证、出厂检验报告、进场复验报告。进场检验不包括物理性能。

39、答案：A本题解析：本题考查的是施工质量控制的依据。专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题论证，审査合格后报总监理工程师签认。参见《建设工程监理规范》。

40、答案：B本题解析：暂无解析

41、答案：B本题解析：本题考查的是工程质量缺陷的成因。质量缺陷成因分析方法的基本步骤是：（1）进行细致的现场调查研究，观察记录全部实况，充分了解与掌握引发质量缺陷的现象和特征；（2）收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料，分析摸清工程在施工或使用过程中所处的环境及面临的各种条件和情况；（3）找出可能产生质量缺陷的所有因素；（4）分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；（5）进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。故选项B符合题意。

42、答案：D本题解析：考核建筑工程施工质量验收层次划分原则。通常，多层及高层建筑的分项工程可按楼层或施工段来划分检验批；单层建筑的分项工程可按变形缝等划分检验批；地基与基础的分项工程一般划分为一个检验批，有地下层的基础工程可按不同地下层划分检验批；屋面工程的分项工程可按不同楼层屋面划分为不同的检验批；其他分部工程中的分项工程，一般按楼层划分检验批；对于工程量较少的分项工程可划分为一个检验批；安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批；室外工程一般划分为一个检验批；散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。参见教材P156。

43、答案：D本题解析：本题考查重点是“前锋线比较法”。前锋线比较法可通过实际进度与计划进度的比较确定进度偏差，还可根据工作的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及项目总工期的影响。由此可见，前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较，又可用来分析和预测工程项目整体进度状况。因此，本题的正确答案为D。

44、答案：C本题解析：2022/2021版教材P31本题考查的是流水步距的确定。在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。由于这种方法是由潘特考夫斯基首先提出的，故又称为潘特考夫斯基法。这种方法简捷、准确，便于掌握。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下：（1）对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列；（2）将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；（3）在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距。

45、答案：B本题解析：教材页码P84-91总投资收益率ROI=EBIT/TI*100%=（230+20）/（2000+500）=10%。EBIT-项目达到设计生产能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润TI-项目总投资

46、答案：C本题解析：凡具备下列条件之一者为重大事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；题中所述造成直接经济损失6000万元，属于重大事故范畴，所以选C。

47、答案：A本题解析：考核投资控制的重点。在初步设计阶段，影响项目投资的可能性为75%～95%；在技术设计阶段，影响项目投资的可能性为35%～75%，在施工图设计阶段，影响项目投资的可能性则为5%～35%。很显然，项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于设计。参见教材P4。

48、答案：C本题解析：考核双代号网络计划时间参数的计算。关键线路有：1→2→5→9→10；1→2→5→6→7→9→10；1→4→6→7→9→10，工期为19。

49、答案：C本题解析：2022/2021版教材P11本题考查的是工程参建各方的质量责任和义务。在建设工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。

50、答案：D本题解析：2022/2021版教材P112本题考查的是设计进度控制分阶段目标。当选定设计单位之后，建设单位和设计单位应就设计费用及委托设计合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订建设工程设计合同。

51、答案：C本题解析：考核单代号搭接网络计划。单代号搭接网络计划可以利用相邻两项工作之间的时间间隔来判定关键线路，即从搭接网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。

52、答案：A本题解析：考点:监理企业质量管理体系的建立与实施。在试运行阶段，审核体系的符合性和适用性。在正式运行阶段，重点则在符合性；在试运行中要对所有要素审核一遍。C、D选项是质量管理体系文件的编制原则。参见教材P38。

53、答案：C本题解析：可知IRR的范围在9%~11%之间，可把曲线近似为一条直线，可得出公式，（IRR-9%）/120=（11%-IRR）/230,可大概求出IRR的范围是9.6857%。当基准收益率为10%时，净现值小于0，即项目不可行。

54、答案：B本题解析：

55、答案：B本题解析：2022教材P109本题考查的是图纸会审与技术交底。施工图设计交底有利于进一步贯彻设计意图和修改图纸中的错、漏、碰、缺；帮助施工单位和监理单位加深对施工图设计文件的理解，掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量。

56、答案：D本题解析：由于设计深度不够等原因，对一般附属、辅助和服务工程等项目，以及住宅和文化福利工程项目或投资比较小、比较简单的工程项目，可采用概算指标法编制概算。概算指标是比概算定额更综合和简化的综合造价指标，一般以单位工程或分部工程为对象，包括所含的分部工程或分项工程，完成某计量单位的单位工程或分部工程所需的直接费用。

57、答案：D本题解析：本题考查的是工程保修的相关规定。因保修不及时造成新的人身、财产损害，由造成拖延的责任方承担赔偿责任。参见教材P184。

58、答案：A本题解析：2022/2021版教材P155本题考查的是资金使用计划的编制。投资控制的目的是为了确保投资目标的实现。

59、答案：D本题解析：2022/2021版教材P81本题考查的是单代号搭接网络计划。单代号搭接网络计划可以利用相邻两项工作之间的时间间隔来判定关键线路。即从搭接网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间的时间间隔为零的线路就是关键线路。本题需要虚拟一项开始工作S，关键线路为S→C→D→F。

60、答案：B本题解析：暂无解析

61、答案：D本题解析：参见《地下防水工程质量验收规范》。4.2.12水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的85%。

62、答案：A本题解析：2022/2021版教材P187本题考查的是工程质量缺陷的成因。设计差错包括盲目套用图纸，采用不正确的结构方案，计算简图与实际受力情况不符，荷载取值过小，内力分析有误，沉降缝或变形缝设置不当，悬挑结构未进行抗倾覆验算，以及计算错误等。选项BC属于施工与管理不到位；选项D属于违反法律法规。

63、答案：C本题解析：费用优化又称工期成本优化，是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。

64、答案：B、C、D本题解析：审判监督程序和死刑复核都是属于审判程序，死刑复核程序的对象并非生效的判决或者裁定，启动死刑复核的原因并不是判决裁定有错，而是法律的明文规定。审判监督可以由各级人民法院启动，因此BCD选项均有错误。

65、答案：C本题解析：2022/2021版教材P122本题考查的是巡视与旁站。项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。

66、答案：D本题解析：本题考核知识点为施工进度计划的调整。A选项，属于其他配套措施。B选项，属于技术措施。C选项，属于组织措施。D选项，属于经济措施。

67、答案：C本题解析：本题考查的是固定节拍流水施工。工期＝（施工过程+施工段－1）×流水节拍+间歇－插入＝（6＋4－1）×4＋3－4＝35（天）。

68、答案：B本题解析：本题考查的是现场施工准备质量控制。工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送建设单位批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。参见教材P115。

69、答案：A本题解析：2022/2021版教材P164本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

70、答案：B、C本题解析：本题要求考生准确把握《宪法》第62条规范内容，充分理解选举和决定的区别。一般而言，国家主席、副主席、中央军委主席、最高法院院长、最高检察院检察长，以及全国人大常委会的组成人员均由全国人大选举产生。而国务院总理则由国家主席提名，全国人大决定；副总理由总理提名，全国人大决定。中央军委副主席由军委主席提名，全国人大决定。所以，B、C项错误。

71、答案：A本题解析：2022/2021版教材P118本题考查的是施工阶段进度控制目标的确定。按项目组成分解，确定各单位工程开工及动用日期。

72、答案：A本题解析：本题考查的是网络计划的特点内容。网络计划的特点有：①网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系；②通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作；③通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间；新版习题，考前押题，，更多考生做题笔记分享，④网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整。

73、答案：A本题解析：工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收的依据，经专业监理工程师审查同意后实施。

74、答案：B本题解析：考核进度监测的系统过程。

75、答案：B本题解析：本题考查的是价值工程的应用。成本累计之和=2840+2460+2300+2700=10300；各方案的成本系数分别为C甲=2840/10300=0.276，C乙=2460/10300=0.239，C丙=2300/10300=0.223，C丁=2700/10300=0.262；各方案的价值系数分别为V甲=0.202/0.276=0.732，V乙=0.286/0.239=1.197，V丙=0.249/0.223=1.117，V丁=0.263/0.262=1.004；乙方案的价值系数最大，为最优方案。参见教材P109。

76、答案：C本题解析：本题考核知识点为工程计量的依据。单价合同以实际完成的工程量进行结算，但被监理工程师计量的工程数量，并不一定是承包人实际施工的数量。计量的几何尺寸要以设计图纸为依据，监理工程师对承包人超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，不予计量。本题中，设计长度为20米，承包人做了21米，未按设计图纸施工，超出图纸要求增的工程量1米是自身的原因不予计量，发包人应按20米支付价款。

77、答案：B本题解析：暂无解析

78、答案：C本题解析：2022/2021版教材P45本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。

79、答案：A本题解析：2022/2021版教材P17本题考查的是建设工程进度计划的编制程序。时间定额通常以工日为单位，每工日8小时计。产量定额与时间定额成反比。时间定额中包含工人必须的休息时间。

80、答案：B本题解析：本题考核知识点为工程监理单位的质量责任和义务。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

81、答案：A本题解析：本题考查的是施工组织设计审查。如果施工单位擅自改动经审查批准的施工组织设计，项目监理机构应及时发出监理通知单，要求按程序重新报审。参见教材P108。

82、答案：D本题解析：2022/2021版教材P48本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。工作D的最早开始时间为3天，最早完成时间为5天；最迟开始时间为6天，最迟完成时间为8天；紧后工作G的最早开始时间为6天；FFD=ESG－EFD=6-5=1（天），TFD=LSD－ESD=6-3=3（天）。

83、答案：A本题解析：考核施工进