2026年全国一级造价师之建设工程计价考试重点试卷（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、已知某施工机械寿命期内检修周期为10，一次检修费为10000元，自行检修比例为60%，修理修配劳务适用13%的增值税税率。耐用总台班为5000台班，台班维护费系数为1.2，则台班维护费为（）元/台班。A.20.61B.20.35C.18.46D.19.72

2、关于措施项目费中垂直运输费包含的内容，下列说法错误的是（）。A.垂直运输机械的固定装置费、基础制作、安装费B.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除C.不包括行走式垂直运输机械轨道的摊销费D.可按建筑面积以“m2”为单位计算

3、根据《建设工程工程星清单计价规范》中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝

4、下列定额中，项目划分最细的计价定额是（）。A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额D.概算定额

5、关于工程量清单编制中的项目特征描述，下列说法中正确的是（）。A.措施项目无需描述项目特征B.应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述C.对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述D.图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述

6、下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（）。A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构C.对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济

7、工料单价法编制施工图预算的步骤包括：①填写封面、编制说明；②复核；③计算直接费；④列项并计算工程量；⑤编制工料分析表；⑥计算主材费并调整直接费。正确的顺序是（）。A.①④③⑤⑥②B.④③⑤⑥②①C.④③⑥⑤②①D.①④③⑥⑤②

8、（2020年真题）下列计入总价措施项目的是（）。A.垂直运输费B.施工降排水C.地上地下临时保护D.大型机械进出场

9、根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（）。A.招标文件不需要发包人批准B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案C.组织招标的费用由承包人承担D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款

10、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规走，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的构置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费

11、（2010年真题）工人的工作时间中，熟悉施工图纸所消耗的时间属于（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.不可避免的中断时间

12、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。A.机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间B.机械时间利用系数=1/机械台班产量定额C.机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/（一个工作班延续时间（8h））D.机械时间利用系数=（一个工作班延续时间（8h））/机械在一个工作班内纯工作时间

13、（2018年真题）某招标工程采用综合评估法评标，报价越低的报价得分越高。评分因素、权重及各投标人得分情况见下表。则推荐的第一中标候选人应为（）。A.甲B.乙C.丙D.甲或乙

14、关于建设工程投标报价的编制，下列说法正确的是（）。A.可不考虑拟订合同中的工程变更条款B.应仔细研究招标文件中给定的工程技术标准C.可不考虑施工现场用地情况D.不必关注工程所在地气象资料

15、关于评标结果，下列表述正确的是（）。A.评标委员会可直接确定中标人B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人

16、下列资料中，不属于《建设工程施工合同（示范文本）》附件的是()。A.协议书B.承包人承揽工程项目一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程质量保修书

17、某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，基本预备费率为8%，年均投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元。A.160.02B.227.79C.246.01D.326.02

18、在规费计算中，社会保险费和住房公积金的计算基数通常是（）。A.工程定额人工费与机械费之和B.工程定额人工费C.工程定额人工费、材料费与机械费之和D.分部分项工程费

19、关于工程计量原则，下列说法错误的是（）。A.不符合合同文件要求的工程不予计量B.按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量C.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工，发包人不予计量D.返工的工程量，发包人不予计量

20、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间()天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。A.3B.5C.10D.15

21、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价

22、下列不属于概算指标编制依据的是（）。A.标准设计图纸B.现行劳动定额C.现行预算定额D.各类工程典型设计

23、（2014年真题）关于世界银行贷款项目的投标资格审查，下列说法中正确的是（）。A.凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审B.资格定审有利于缩小投标人的范围C.资格预审的标准应严于资格定审D.资格定审的标准应严于资格预审

24、以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法

25、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。A.建筑安装工程一切险B.引进设备财产保险C.工伤保险费D.人身意外伤害险

26、（2013年真题）关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是（）。A.施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础B.施工图预算是工程造价管理部门制定最高投标限价的依据C.施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据D.施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据

27、根据《建设工程质量管理条例》的规定，承包人向业主出具质量保修书的时间应是（）。A.投标时B.签订施工合同时C.提交工程竣工报告时D.办理工程移交时

28、竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告

29、下列关于概算定额与预算定额的表述，正确的是（）。A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工.材料和机具台班使用量定额

30、釆用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是（）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行柢扣C.“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行抵扣D.“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和釆购保管费按交通运输适用税率进行抵扣

31、对分包人询价应注意的内容不包括（）A.分包标函是否完整B.分包工程单价所包含的内容C.质量保证措施D.分包人资质

32、关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是（）。A.施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础B.施工图预算是工程造价管理部门制定招标控制价的依据C.施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据D.施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据

33、某项目建设期为2年，第一年货款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年内均衡发放，年利率为8%,建设期内只计息不付息。该项目建设期利息为（）。A.366.4B.449.6C.572.8D.659.2

34、分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，其中第二级编码表示（）。A.附录分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程项目名称顺序码D.专业工程顺序码

35、下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。A.科技三项费用开支的项目B.为项目提供设计参数所进行的试验费C.为项目验证设计参数所进行的试验费D.按设计规定在建设过程中必须进行的试验、验证所需费用

36、在建设项目经济费用和效益分析时，测定社会折现率应考虑的因素是()。A.通货膨胀因素B.社会成员的费用效益C.投资效益水平D.影子汇率

37、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（）。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算

38、下列内容中，属于设计概算审查内容的是()。A.分年投资计划的可行性B.总概算是否超过批准的投资估算的15%C.设备投资、数量和配置是否符合设计要求D.是否将总投资分列为静态投资和动态投资

39、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±10%，超出部分依据造价信息法调差。已知中标人投标价格、基准期发布价格分别为3300元/t、3500元/t。实际结算时造价信息发布价为4000元/t，则该月钢筋的实际结算价格为（）元/t。A.3650B.3450C.3825D.3625

40、采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（）。A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣B.从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣C.从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣

41、在投标报价过程中，汇总分部分项工程和措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表以及规费税金项目计价表，可得到（）。A.工程项目投标总价汇总表B.单项工程投标报价汇总表C.单位工程投标报价汇总表D.投标总价

42、（2018年真题）建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（）。A.安置补助费B.土地出让金C.青苗补偿费D.土地管理费

43、下列关于预算定额基价的说法正确的是（）。A.预算定额基价就是扩大的分项工程或扩大的结构构件的单价B.预算定额基价的编制方法就是工.料.机消耗量和工.料.机单价的结合过程C.预算定额基价仅根据现行定额编制，具有稳定性D.预算定额基价主要用于编制施工预算

44、下列哪项符合我国《中华人民共和国招标投标法》及建设部有关文件规定的投标保证金（）。A.投标总额为5000万元，投标保证金为120万元B.投标总额为4000万元，投标保证金为70万元C.投标总额为3000万元，投标保证金为65万元D.投标总额为2000万元，投标保证金为50万元

45、根据FIBIC《施工合同文件》（1999版）通用合同条件，关于发包人对保留金的保留和返还，下列说法中正确的是（）。A.每次期中支付时扣留2.5%～5%作为保留金B.签发整个工程的接收证书后，返还40%的保留金C.工程最后一个缺陷通知期满后，返还剩余的保留金D.如承包人有尚未完成的工作，不应返还剩余的保证金

46、某项目施工过程中发生工程变更，引起分部分项工程项目发生变化，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，调整该变更项目的单价应考虑报价浮动率。已知该工程的中标价为5030万元，招标控制价为5100万元，则承包人报价浮动率L为（）。A.1.37%B.1.39%C.1.37D.1.39

47、（2018年真题）某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%。该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60

48、下列费用中，属于生产准备费的是（）。A.专利技术使用费B.生产职工培训费C.市政公用设施费D.工程保险费

49、采用实物量法和工料单价法编制施工图预算时，其不同点在于（）。A.实物量法套用的是单位估价表的定额基价，而工料单价法套用的是企业定额中人材机的消耗量B.实物量法需要进行工料分析，单价法则不需要C.实物量法采用的是当时当地的实际单价，不需要调差，工料单价法采用的是定额编制时期的单价，需要调差D.对其他费用的计算

50、按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号），发包人应在竣工结算书确认后()天内向承包人支付工程结算价款。A.7B.10C.14D.15

51、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（）A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计人新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计人新增固定资产价值

52、某施工企业的企业管理费以人工费为计算基础，已知该企业生产工人年平均管理费为1000元，年有效施工天数310天，人工单价150元/天，则该单位的企业管理费费率是（）%。A.1.83B.1.85C.2.15D.3.71

53、针对不同管理层，提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息，体现了工程造价信息管理的（）。A.时效性原则B.有效性原则C.高效处理原则D.标准化原则

54、已知某进口设备到岸价折合人民币为500万元，国际运费折合人民币40万元，运输保险费率为5‰，则该进口设备离岸价为（）万元。A.542.7B.457.5C.346.5D.347.4

55、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80

56、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）

57、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算

58、对外贸易货物运输保险费的计算公式是（）。A.运输保险费=（FOB+国外运费）/（1-保险费率）×保险费率B.运输保险费=（CIF+国外运费）/（1-保险费率）×保险费率C.运输保险费=（FOB+国外运费）/（1+保险费率）×保险费率D.运输保险费=（CFR+国外运费）/（1-保险费率）×保险费率

59、关于工程造价指数的计算，下列表达正确的是（）。A.材料费价格指数=∑（同期各种材料单价×各种材料费用/所有材料费用之和）B.单位工程价格指数=∑（同期各分部工程价格指数×各分部工程费用/单位工程费用）C.单项工程造价指数=报告期单项工程造价指标/基期单项工程造价指标D.建设工程造价综合指数=报告期建设工程造价综合指标/基期建设工程造价综合指标

60、由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中有关规定调整合同价款，调整的原则表述正确的是（）。A.单价措施项目费，已标价清单中有类似项目的，直接采用该单价B.单价措施项目费，已标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整C.单价调整项目费，已标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包人提出变更单价，报发包人确认后调整D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素

61、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是（）。A.前期研究、勘测费用B.施工现场监督的费用C.工厂投料试车必需的材料费用D.建筑保险和债券

62、某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费3000元，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费率2%，利润率为7%，材料采购过程中发生增值税进项税额1.8万元，增值税税率17%，非标准设备设计费2万元，该国产非标设备包装费为（）万元。A.0.4994B.0.5344C.0.5994D.0.6414

63、（2017年真题）概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法

64、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的试卷利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。A.150m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3

65、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，错误的是（）。A.建筑物周长与建筑面积比越高，设计越经济B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济C.建筑物的室内外高差过大，工程造价将有所提高D.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价

66、建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用是指（）。A.技术经济标准使用费B.专有技术使用费C.研究试验费D.设计评审费

67、根据FIDIC《施工合同条件》通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（）。A.实际分项工程量变化大于15％B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01％C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2％D.该部分工程量变更导致直接费受到损失

68、招标文件自发出之日到投标人提交投标文件截止之日止最短不得少于的天数是（）。A.10天B.15天C.20天D.25天

69、招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由（）负责。A.招标代理机构B.招标人C.编制工程量清单的造价咨询机构D.招标工程量清单的编制人

70、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（）。A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项

71、依法必须招标的项目．中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）

72、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日

73、投标保证金退还投标人应在书面合同签订后（）。A.3天内B.5天内C.10天内D.14天内

74、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每IOm2混凝土柱工程量需消耗10.5m2的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械的正常利用系数为0.85。若机械幅度差系数为0，则该现浇混凝土柱IOm2需消耗混凝土搅拌机()台班。A..0.206B.0.196C.0.157D.0.149

75、（2019年真题）关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔

76、关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是（）。A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用

77、当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3％，则增值税的计算基数为()A.直接费+间接费+利润+规费B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费

78、进口设备到达我国目的港（站），交纳完各种手续费、税费后形成的价格属于（）。A.设备运杂费B.运费和装卸费C.设备原价D.采购与仓库保管费

79、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金

80、我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按（）计算其应纳税额。A.离岸价B.到岸价C.抵岸价D.组成计税价格二、多选题

81、（2013年真题）关于投标保证金，下列说法中正确的是（）。A.投标保证金的数额不得少于投标总价的2%B.招标人应当在签订合同后的30日内退还未中标人的投标保证金C.投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金D.投标保证金的有效期应与投标有效期相同

82、某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为1亿元，中标人的投标报价为8900万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元。施工中由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（）万元。A.200，100B.182，91C.182，100D.200，91

83、某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。A.1006.25B.1525.00C.2056.56D.2601.25

84、某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元．加工费2万元，辅助材料费4000元，制造厂在制造过程中进行材料采购而发生的进项增值税5万元，专用工具费率5％，废品损失费率10％，外购配套件费5万元，包装费率1％，利润率为7％，增值税税率17％，非标准设备设计费2万元，运杂费率5％，该设备购置费为（）。A.34.08万元B.35.78万元C.39.54万元D.41.51万元

85、下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（）。A.建筑物平面形状B.项目利益相关者C.柱网布置D.风险因素

86、某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为600万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为（）万元。A.350B.400C.450D.475

87、已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）。A.25.82万元B.25.85万元C.26.09万元D.29.09万元

88、某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息800万元。基本预备费率为6%，年均投资价格上涨率5%，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，计划前两年各完成投资30%，第三年完成40%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元。A.247.52B.280.52C.290.38D.300.47

89、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6％，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.359.62B.525.00C.543.22D.719.23

90、（2019年真题）国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）。A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

91、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=在产品+产成品/应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料十在产品+产成品D.现金=(年工资及福利费+年其他费用)/现金周转次数

92、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）。A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费

93、已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元，主要材料在合同价款中所占比重为40%，承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应在（）月开始扣回。A.4B.5C.6D.7

94、（2019年真题）某进口设备人民币货价400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元。A.1.200B.1.204C.1.290D.1.294

95、关于质量保证金的预留和管理，下列说法正确的是（）A.无论竣工前是否缴纳履约保证金，均需预留质量保证金B.实行国库集中支付的政府投资项目，质量保证金应预留在财政部门C.社会投资项目的质量保证金，应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随交付资产一并移交使用单位

96、（2014年真题）关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策是一个由深入浅、不断深化的过程

97、关于编制单位工程施工图预算过程中，采用套用定额预算单价法计算直接费的说法中，错误的是（）A.分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用预算单价B.分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，不可以直接套用预算单价，需要按实际使用材料价格换算预算单价C.分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机具的数量增减时，一般调量不调价D.分项工程施工技术措施和安全保障措施与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机具的数量增减时，一般调量不调价

98、某新建项目，建设期2年，第1年贷款500万元，第2年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10％，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。A.87.50B.89.76C.71.75D.35.88

99、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）。A.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安棑C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求

100、（2019年真题）根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转应包括（）。A.施工单位参加联合试运转人员的工资B.设备安装中的试车费用C.试运转中暴露的设备缺陷的处理费D.生产人员的提前进厂费

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：知识点：施工机械台班单价的组成和确定方法。除税系数=60%＋40%/（1＋13%）＝0.954；台班维护费＝10000×（10-1）×0.954/5000×1.2＝20.61（元/台班）。

2、答案：C本题解析：2021教材P19知识点：按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。垂直运输费是指现场所用材料、机具从地面运至相应高度以及职工人员上下工作面等所发生的运输费用。内容由以下各项组成：（1）垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装费；（2）行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销费。垂直运输按建筑面积（也可按工期日历天数）。

3、答案：D本题解析：本题考查的是招标控制价。选项A、C错误，招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得上浮或下调；选项B错误，招标人应当公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。

4、答案：C本题解析：本题考查的是工程计价方法。项目划分最细的计价定额是预算定额。

5、答案：B本题解析：本题考查的是分部分项工程量清单。分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。单价措施项目宜采用分部分项工程项目清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

6、答案：C本题解析：教材P149对于多层房屋或大跨度结构，选用钢结构明显优于钢筋混凝土结构。

7、答案：B本题解析：本题考查的是施工图预算的编制。工料单价法编制施工图预算的步骤包括：（1）准备工作；（2）列项并计算工程量；（3）套用定额预算单价；（4）计算直接费；（5）编制工料分析表；（6）计算主材费并调整直接费；（7）按计价程序计取其他费用，汇总造价；（8）复核；（9）填写封面、编制说明。

8、答案：C本题解析：知识点：措施项目清单。措施项目费用的发生与使用时间、施工方法或者两个以上的工序相关，如安全文明施工费，夜间施工，非夜间施工照明，二次搬运，冬雨季施工，地上、地下设施和建筑物的临时保护设施，已完工程及设备保护等。但是有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程项目清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。

9、答案：C本题解析：P243-246发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程，依法必须招标的，应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，并接受建设工程招标投标管理机构的监督。1）除合同另有约定外，承包人不参加投标的专业工程，应由承包人作为招标人，但拟定的招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。2）承包人参加投标的专业工程，应由发包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用由发包人承担。同等条件下，应优先选择承包人中标。3）专业工程依法进行招标后，以中标价为依据取代专业工程暂估价，调整合同价款。

10、答案：B本题解析：教材P16本题考查的是措施项目费。选项A属于夜间施工增加费。选项巳属于安全施工费。选项C属于非夜间施工照明赛。选项D属于地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费。

11、答案：C本题解析：知识点：工作时间分类。准备与结束工作时间：可分为班内的准备与结束工作时间和任务的准备与结束工作时间。其时间长短往往与工作内容有关。熟悉图纸、准备相应工具、事后清理现场。

12、答案：C本题解析：教材P63本题考查的是确定机具台班定额消耗量的基本方法。机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间（8h）。

13、答案：A本题解析：知识点：详细评审标准与方法。投标甲得分＝90×30%＋80×20%＋100×50%＝93；投标乙得分＝100×30%＋90×20%＋90×50%＝93；投标丙得分＝80×30%＋100×20%＋80×50%＝84。但由于投标人甲的报价得分高，报价低，故第一中标候选人应为甲。

14、答案：B本题解析：P196-198一：研究招标文件：1.投标人须知；2.合同分析（工程变更及相应的合同价款调整）；3.技术标准和要求分析；4.图纸分析；二：调查工程现场：1.自然条件调查；2.施工条件调查；

15、答案：C本题解析：招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，A项错误。对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，B项错误。对使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，D项错误。

16、答案：A本题解析：《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，并附有三个附件：承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表和工程质量保修书。

17、答案：C本题解析：基本预备费=（5000+1000）×8%=480（万元）静态投资=5000+1000+480=6480（万元）建设期第二年完成投资6480×50%=3240（万元）第二年价差预备费

18、答案：B本题解析：教材P13社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计算基础。

19、答案：D本题解析：本题考查的是工程计量的原则。①不符合合同文件要求的工程不予计量；②按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量；③因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量

20、答案：D本题解析：招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间。

21、答案：B本题解析：本题考查的是工程计价基本原理。选项A错误，工程计价可分为工程计量和工程组价两个环节。选项C错误，工程组价包括工程单价的确定和总价的计算。选项D错误，工程计价中的工程单价包括工料单价和综合单价，综合单价分为清单综合单价和全费用综合单价。

22、答案：B本题解析：2021教材P92知识点：概算定额、概算指标及其编制。概算指标编制依据：（1）标准设计图纸和各类工程典型设计；（2）国家颁发的建筑标准、设计规范、施工规范等；（3）现行的概算指标，以及已完工程的预算或结算资料；（4）人工工资标准、材料单价、机具台班单价及其他价格资料。

23、答案：A本题解析：知识点：国际工程招标投标及合同价款的约定。资格预审的目的是审定可能的投标人是否有能力承担该项采购任务，资格预审与资格定审的标准相同。

24、答案：C本题解析：本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。现场统计法是以施工现场积累的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，获得材料消耗的数据。比较简单易行，但也有缺陷：一是该方法一般只能确定材料总消耗量，不能确定净用量和损耗量；二是其准确程度受到统计资料和实际使用材料的影响。只能作为辅助性方法使用。

25、答案：C本题解析：知识点：建设期计列的生产经营费、工程保险费和税金。工伤保险费属于规费

26、答案：A本题解析：知识点：施工图预算的概念及其编制内容。对投资方可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。选项BD应该是投资方，选项C应该是施工方。

27、答案：C本题解析：根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》、《房屋建筑工程质量保修书（示范文本）》4有关规定承包人在向业主提交工程放工报告时，应向业主出具质量保修书。见教材第七章第三节P350。

28、答案：A本题解析：教材P291本题考查的是竣工决算的内容和编制。竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结，是竣工决算报告的重要组成部分。

29、答案：D本题解析：本题考查的是概算定额、概算指标及其编制。概算定额和预算定额在主要内容、表达方式和使用方法基本一致，只是在项目划分和综合程度及用途方面不同，概算定额较预算定额编制简化一些。

30、答案：C本题解析：两票制下，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额，运输损耗和采购保管费没有进项税额。

31、答案：D本题解析：本题考查的是询价与工程量复核。对分包人询价应注意以下几点：分包标函是否完整；分包工程单价所包含的内容；分包人的工程质量、信誉及可信赖程度；质量保证措施；分包报价。

32、答案：A本题解析：本题考查的是施工图预算的作用。施工图预算对投资方的作用：①施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施。②施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据。③施工图预算是确定工程招标控制价的依据。④施工图预算可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。施工图预算对施工企业的作用：①施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础。②施工图预算是建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容。③施工图预算是施工企业安排调配施工力量、组织材料供应的依据。④施工图预算是施工企业控制工程成本的依据。⑤施工图预算是进行“两算”对比的依据。

33、答案：B本题解析：教材P31本题考查的是建设期利息。3000/2x8%=120万元；（3000+120+2000/2）x8%=329.6;120+329.6=449.6万元。

34、答案：A本题解析：各级编码代表的含义如下：（1）第一级表示专业工程代码〈分二位）;（2）第二级表示附录分类顺序码（分二位）;（3）第三级表示分部工程顺序码（分二位）;（4）第四级表示分项工程项目名称顺序码（分三位）;（5）第五级表示工程量清单项目名称顺序码（分三位）。

35、答案：A本题解析：2021教材P28知识点：市政公用配套设施费和技术服务费。研究试验费包括（1）应由科技三项费用开支的项目。（2）应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。（3）应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。

36、答案：C本题解析：社会折现率是用以衡量资金时间经济价值的重要参数，代表资金占用的机会成本，并且用作不同年份之间资金价值换算的折现率。社会折现率应根据经济发展的实际情况、投资效益水平、资金供求状况、资金机会成本、社会成员的费用效益时间偏好以及国家宏观调控目标取向等因素进行综合分析测定。

37、答案：D本题解析：措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算，故A错误；总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算，故B错误；暂列金额应减去工程价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人，故C错误；发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算，故D正确。

38、答案：C本题解析：设计概算审查内容：(1)审查设计概算的编制依据：合法性、时效性、适用范围；(2)审查概算编制深度：审查编制说明、审查概算编制的完整性、审查概算的编制范围；(3)审查概算的编制内容：是否符合经审批的标准；编制方法、依据和程序是否符合现行规定；工程量是否正确；材料用量和价格，设备的规格、数量和配置；费用计取是否符合标准；综合概算、总概算编制是否符合要求；项目的“三废”处理；审查技术经济指标；审查投资经济效果。

39、答案：B本题解析：4000－3500×（1+10%）=150，3300+150=3450，选项B正确。

40、答案：C本题解析：本题考查的是预付款的扣回。起扣点计算法：从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，微信公众号：金考典，新题，押题！此后每次结算工程价款时，按材料所占比重扣减工程价款，至工程竣工前全部扣清。

41、答案：C本题解析：投标报价的编制过程，应首先根据招标人提供的工程量清单编制分部分项工程和措施项目清单与计价表，其他项目清单与计价表，规费、税金项目计价表，编制完成后，汇总得到单位工程投标报价汇总表。

42、答案：B本题解析：知识点：建设单位管理费和用地与工程准备费。选项A属于征地补偿费用和拆迁补偿费用均含有的；选项C属于征地补偿费用。

43、答案：B本题解析：2021教材P79知识点：预算定额及其基价编制。选项A错误，预算定额基价就是预算定额分项工程或结构构件的单价。预算定额基价的编制方法，以工料单价为例，就是工、料、机的消耗量和工、料、机单价的结合过程。选项C错误，预算定额基价是根据现行定额和当地的价格水平编制的，具有相对的稳定性。选项D错误，预算定额基价主要用于编制施工图预算。

44、答案：B本题解析：本题主要考查编制投标文件。投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%，具体标准可遵照各行业规定。选项A错误，投标总额为5000万元，投标保证金不大于100万元。选项B正确，投标总额为4000万元，投标保证金不大于80万元，即为70万元合理。选项C错误，投标总额为3000万元，投标保证金不大于60万元。选项D错误，投标总额为2000万元，投标保证金不大于40万元。

45、答案：C本题解析：本题考查的是国际工程合同价款的结算。选项A错误，在国际工程实践中，每次期中支付时扣留的百分比一般为5%～10%，累计扣留的最高限额一般为中标合同价的2.5%～5%；选项B错误，当整个工程接收证书签发后，保留金的一半应由工程师开具证书，并支付给承包商；选项C正确，在工程的最后一个缺陷通知期期满后，保留金的余额应立即支付给承包商；选项D错误，如果在返还保留金时，承包商尚有任何工作仍需完成，工程师有权在此类工作完成之前扣发与完成工作所需费用相应的保留金余额。

46、答案：A本题解析：实行招标的工程：承包人报价浮动率L=（1－中标价/招标控制价）×100%=（1－5030/5100）×100%=1.37%。因此，选项A正确。

47、答案：B本题解析：知识点：工程索赔类合同价款调整事项。（2－4/5×2）×30=12（万元）

48、答案：B本题解析：教材P29生产职工培训费属于生产准备及开办费的内容。专利技术使用费属于专利及专有技术使用费，市政公用设施费、工程保险费属于与项目建设有关的其他费用。

49、答案：C本题解析：工料单价法与实物量法首尾部分的步骤基本相同，所不同的主要是中间两个步骤，即:①实物量法套用的是预算定额（或企业定额）人工工日、材料、施工机具台班消耗量，工料单价法套用的是单位估价表工料单价或定额基价。②实物量法采用的是当时当地的各类人工工日、材料、施工机具台班的实际单价，工料单价法采用的单位估价表或定额编制时期的各类人工工日、材料、施工机具台班单价，需要用调价系数或指数进行调整。

50、答案：D本题解析：按照《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在竣工结算书确认后15天内向承包人支付工程结算价款。

51、答案：B本题解析：对于为了提高产品质量、改善劳动条件、节约材料消耗、保护环境而建设的附属辅助工程，只要全部建成，正式验收交付使用后就要计入新增固定资产价值。对于单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目，如住宅、食堂、医务所、托儿所、生活服务网点等，在建成并交付使用后，也要计算新增固定资产价值。凡购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值。一次交付生产或使用的工程一次计算新增固定资产价值，分期分批交付生产或使用的工程，应分期分批计算新增固定资产价值。见教材第七章第二节P347。

52、答案：C本题解析：本题主要考查按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。考前【黑钻押题】，新版题库，押题，，本题中，企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）=1000/（310×150）=2.15%。

53、答案：B本题解析：本题考查的是工程计价信息的动态管理。工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。这一原则是为了保证信息产品对于决策支持的有效性。

54、答案：B本题解析：方法一：到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费，则：500=离岸价+40+（（离岸价+40）/（1-5‰））×5‰，可求得离岸价=457.5万元。方法二：对运输保险费公式掌握熟练，明确运输保险费的计算基数实际上就是“到岸价”，则该题可直接计算，离岸价=到岸价-国际运费-运输保险费=500-40-500×5‰=457.5万元。

55、答案：A本题解析：台班折旧费=50000/1250=40元/台班；台班检修费=2000×（4－1）/1250=4.8元/台班；台班维护费=台班检修费×维护费系数=4.8×60%=2.88元/台班则该机械台班单价=40+4.8+2.88+60=107.68元/台班。

56、答案：D本题解析：本题考查的是中标人的确定。公示内容：招标人需对中标候选人全部名单及排名进行公示，而不是只公示排名第一的中标候选人。同时，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。

57、答案：A本题解析：本题考查的是概算定额、概算指标及其编制。选项B错误，综合概算指标的准确性和针对性不如单项指标。选项C错误，单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍。选项D错误，构筑物是以座为单位编制概算指标，因此，在计算完工程量，编出预算书后，不必进行换算。

58、答案：A本题解析：教材P7运输保险费=（FOB+国外运费）/（1-保险费率）×保险费率。

59、答案：C本题解析：选项A错误，人工费（材料费、施工机具使用费）价格指数=P1/P0，式中P0—基期人工日工资单价（材料价格、施工机具台班单价）；P1—报告期人工日工资单价（材料价格、施工机具台班单价）。选项B错误，建设工程造价指数没有单位工程价格指数这一类别。选项C正确，单项工程造价指数=P1/P0，式中P0—基期单项工程造价指标，P1—报告期单项工程造价指标。选项D错误，建设工程造价综合指数=式中，A—同期各类单项工程造价指数，X—同期各类单项工程总投资额

60、答案：C本题解析：选项A错误，有类似项目的，参照适用项目调整。选项B错误，有适用项目的，且量的变化不足15%时，直接采用该单价。选项D错误，安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。

61、答案：D本题解析：项目直接建设成本包括：土地征购费、场外设施费用、场地费用、工艺设备费、设备安装费、管道系统费用、电气设备费、电气安装费、仪器仪表费、机械的绝缘和油漆费、工艺建筑费、服务性建筑费用、工厂普通公共设施费、车辆费、其他当地费用（如临时设备、临时公共设施及场地的维持费，营地设施及其管理，建筑保险和债券，杂项开支等费用）。选项A、B、C属于项目间接建设成本。

62、答案：C本题解析：2021教材P4单台非标准设备原价中包装费的计算基数包括材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费率、废品损失费和外购配套件费，因此，非标设备的包装费=[（20+2+0.4+0.3）×（1+10%）+5]×2%=0.5994（万元）

63、答案：A本题解析：知识点：概算定额及其基价编制。概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近。概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差异，同时，概算定额主要用于设计概算的编制。

64、答案：A本题解析：本题考查的是机具台班定额消耗量的计算。施工机械台班机械=机械1h纯工作×工作班×机械时间产量定额正常生产率延续时间利用系数台班产量定额=25×8×0.75=150m3/台班。

65、答案：A本题解析：本题考查的是影响工业建设项目工程造价的主要因素。建筑周长系数越小，设计越经济。

66、答案：A本题解析：本题考查的是市政公用配套设施费和技术服务费。技术经济标准使用费是指建设项目投资确定与计价、费用控制过程中使用相关技术经济标准使所发生的费用。

67、答案：B本题解析：因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：1）该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%；2）该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%；3）由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%；4）该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。

68、答案：C本题解析：根据《建设工程计价》第四章第一节，应选C项。最短不得少于的天数是20天。

69、答案：B本题解析：P42-44招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。

70、答案：C本题解析：分包工程费包括分包工程的直接工程费、管理费和利润，故A错误；材料的预涨费计入直接工程费中的材料费，故B错误；在组成承包商投标报价时，管理费通常会分摊进单价，故D错误；开办费里面包含了工地清理费及完工后清理费，故C正确。

71、答案：D本题解析：教材P217本题考查的是中标人的确定。公示内容：招标人需对中标候选人全部名单及排名进行公示，而不是只公示排名第一的中标候选人。同时，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。

72、答案：A本题解析：利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日，②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日:③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

73、答案：B本题解析：根据《建设工程计价》第四章第二节，应选B项。投标保证金退还投标人应在书面合同签订后5天内。

74、答案：A本题解析：

75、答案：C本题解析：知识点：工程索赔类合同价款调整事项。选项A，索赔是双向的；选项B，分包人向总包人提出索赔；选项D，如果因为不可抗力，承包人已完工程款可以向发包人提出索赔

76、答案：B本题解析：工程总承包商投标报价决策的第一步应准确估计成本，即成本分析和费率分析，故A错误；由于这是带给总承包商的价值增值部分，要进行价值增值分析，故B正确；对风险进行评估，标高金由管理费、利润和风险费组成，故C错误；管理费属于总部的日常开支在该项目上的摊销，与公司本部费用有所不同，公司本部费用是与项目直接相关的管理费用和勘察设计费用开支。管理费用的划分标准没有统一的定义，根据公司实际情况由公司自行决定，故D错误。

77、答案：D本题解析：当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3％。计算公式为：增值税=税前造价×3％。税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算。

78、答案：C本题解析：进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格。

79、答案：A本题解析：土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿。B选项，青苗补偿费是因征地时对其正在生长的农作物受到损害而做出的一种赔偿。C选项，拆迁补偿费用是在城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁，拆迁人应当对被拆迁人给予补偿、安置。D选项，新菜地开发建设基金指征用城市郊区商品菜地时支付的费用。

80、答案：D本题解析：教材P7进口环节增值税额=组成计税价格×增值税税率。

81、答案：D本题解析：投标人在递交投标文件的同时，应按规定递交投标保证金，数额不得超过投标总价的2%。不按要求递交投标保证金的投标文件作废标处理。最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

82、答案：C本题解析：本题考查的是索赔。二次搬运费调整的金额＝200×（1－9%）＝18