阳光房施工合同户外阳光房建造协议三篇

阳光房施工合同户外阳光房建造协议三篇篇一甲方（业主）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方有意在自用土地上建造阳光房，乙方具备相应的施工资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：户外阳光房建造1.2项目地点：甲方自用土地地址1.3项目面积：____________________（平方米）1.4项目结构：____________________（如：钢结构、铝合金等）1.5项目风格：____________________（如：现代简约、欧式风格等）二、施工内容2.1乙方负责阳光房的规划设计、施工、安装及后期维护。2.2施工内容包括但不限于：基础工程、主体结构、门窗、屋顶、墙面、地面等。2.3乙方应按照甲方要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。三、工期及进度3.1施工工期：自合同签订之日起，预计工期为____________________（天）。3.2进度安排：具体施工进度计划由乙方制定，并报甲方审核批准。3.3乙方应按进度计划按时完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____________________元违约金。四、工程款及支付方式4.1工程款总额：____________________元（大写：____________________元整）。4.2支付方式：4.2.1合同签订后，甲方支付合同总价款的____________________%作为预付款；4.2.2施工过程中，根据工程进度，甲方按进度支付工程款的____________________%；4.2.3工程验收合格后，甲方支付剩余工程款的____________________%；4.2.4工程保修期内，如出现保修问题，乙方应免费维修，甲方支付维修材料费。五、工程验收5.1验收标准：按照国家相关标准和甲方要求进行验收。5.2验收时间：工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应配合验收。5.3验收不合格，乙方应在接到通知后____________________（天）内进行整改，直至合格为止。六、违约责任6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。6.2甲方未按时支付工程款，应向乙方支付____________________元违约金。6.3乙方未按时完成施工任务，应向甲方支付____________________元违约金。6.4任何一方因违约给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决，并签订补充协议。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________篇二甲方（业主）：张三地址：北京市朝阳区XX路XX号联系人：张三联系电话：138xxxx5678乙方（施工单位）：北京阳光建筑工程有限公司地址：北京市海淀区XX路XX号联系人：李四联系电话：139xxxx8765鉴于甲方有意在自用土地上建造阳光房，乙方具备相应的施工资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.1项目名称：户外阳光房1.2项目地点：北京市朝阳区XX路XX号1.3项目面积：100平方米1.4项目结构：钢结构1.5项目风格：现代简约二、施工内容2.1乙方负责阳光房的规划设计、施工、安装及后期维护。2.2施工内容包括但不限于：基础工程、主体结构、门窗、屋顶、墙面、地面等。2.3乙方应按照甲方要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。三、工期与进度3.1施工工期：自合同签订之日起，预计工期为90天。3.2进度安排：具体施工进度计划由乙方制定，并报甲方审核批准。3.3乙方应按进度计划按时完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付1000元违约金。四、工程款及支付方式4.1工程款总额：人民币捌拾万元整（￥800,000.00）。4.2支付方式：4.2.1合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；4.2.2施工过程中，根据工程进度，甲方按进度支付工程款的30%；4.2.3工程验收合格后，甲方支付剩余工程款的40%；4.2.4工程保修期内，如出现保修问题，乙方应免费维修，甲方支付维修材料费。五、工程验收5.1验收标准：按照国家相关标准和甲方要求进行验收。5.2验收时间：工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应配合验收。5.3验收不合格，乙方应在接到通知后5日内进行整改，直至合格为止。六、违约责任6.1甲方违约责任：6.1.1未按时付款，每延误一日，甲方应向乙方支付1000元违约金；6.1.2变更设计，造成工期延误或增加工程款，甲方应承担相应责任。6.2乙方违约责任：6.2.1未按时完工，每延误一日，乙方应向甲方支付1000元违约金；6.2.2施工质量不达标，乙方应无条件返工，并承担由此产生的所有费用。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决，并签订补充协议。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________篇三甲方（业主）：李女士地址：上海市浦东新区XX路XX号联系人：李女士联系电话：138xxxx1234乙方（施工单位）：上海阳光建筑工程有限公司地址：上海市普陀区XX路XX号联系人：王先生联系电话：139xxxx5678一、项目概述1.1项目名称：户外阳光房1.2项目地点：上海市浦东新区XX路XX号1.3项目面积：120平方米1.4项目结构：铝合金结构1.5项目风格：现代简约风格二、施工内容2.1乙方负责阳光房的规划设计、施工、安装及后期维护。2.2施工内容包括但不限于：基础工程、主体结构、门窗、屋顶、墙面、地面等。2.3乙方应按照甲方要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。三、工期与进度3.1施工工期：自合同签订之日起，预计工期为120天。3.2进度安排：具体施工进度计划由乙方制定，并报甲方审核批准。3.3乙方应按进度计划按时完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付1000元违约金。四、工程款及支付方式4.1工程款总额：人民币玖拾万元整（￥900,000.00）。4.2支付方式：4.2.1合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款；4.2.2施工过程中，根据工程进度，甲方按进度支付工程款的30%；4.2.3工程验收合格后，甲方支付剩余工程款的40%；4.2.4工程保修期内，如出现保修问题，乙方应免费维修，甲方支付维修材料费。五、工程验收5.1验收标准：按照国家相关标准和甲方要求进行验收。5.2验收时间：工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应配合验收。5.3验收不合格，乙方应在接到通知后5日内进行整改，直至合格为止。六、违约责任6.1甲方违约责任：6.1.1未按时付款，每延误一日，甲方应向乙方支付1000元违约金；6.1.2变更设计，造成工期延误或增加工程款，甲方应承担相应责任。6.2乙方违约责任：6.2.1未按时完工，每延误一日，乙方应向甲方支付1000元违约金；6.2.2施工质量不达标，乙方应无条件返工，并承担由此产生的所有费用。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争