2026一建法规民法典相关工程考题卷(含答案)

2026一建法规民法典相关工程考题卷(含答案)一、单项选择题（共15题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.甲房地产开发公司拍得某市区一块建设用地使用权，为方便小区开发建设，与相邻的乙工厂约定，甲施工单位的大型车辆可以从乙工厂预留的厂区空地通行，每年支付给乙工厂5万元补偿费，双方签订合同并办理了登记。根据《民法典》，下列关于甲享有的权利说法正确的是（）A.甲对乙工厂的空地享有的权利是土地承包经营权B.若乙工厂将厂区整体转让给丙公司，甲的地役权因合同主体变更而消灭C.甲的地役权自地役权合同生效时设立，登记不是生效要件D.若甲将该小区建设用地使用权转让给丙，丙受让后不再享有地役权2.某建筑施工企业承接了某酒店改造工程，完工后发包人未按约定支付加工改造费用，施工企业多次催要未果，将酒店存放于施工现场的一批生产设备留置。根据《民法典》，下列说法正确的是（）A.建设工程施工合同的承包人对建设工程依法享有法定留置权B.留置权人留置财产后，债务人应当在不少于30天的期限内履行债务C.留置权人有权就留置财产优先于该财产上已设立的抵押权受偿D.留置权必须通过书面合同设立，不得因法律规定直接产生留置权3.某施工单位误将本应支付给甲供应商的180万元材料款转账给了乙供应商。根据《民法典》，下列说法正确的是（）A.乙供应商取得该笔款项属于无因管理，产生法定之债B.若乙供应商在收到该款项后第二天将该笔款项挥霍一空，施工单位仅能主张原物返还请求权C.乙供应商有义务返还该笔款项及相应利息，不存在任何免责情形D.若施工单位在知道转错款之日起3年内未主张权利，乙有权提出诉讼时效抗辩4.下列建设工程招投标活动中的行为，性质符合《民法典》合同编规定的是（）A.招标人发布招标公告属于要约B.投标人递交投标文件属于要约邀请C.中标通知书发出属于承诺D.中标通知书自到达中标人时生效，合同自此时成立5.甲建筑公司向乙水泥厂订购一批特种水泥，合同约定乙水泥厂应当于2025年6月15日交货，由于行业整体产能紧张，乙水泥厂提前通知甲，因产能不足无法按期交货，将不能交付该批水泥。根据《民法典》，甲的下列做法错误的是（）A.甲有权在6月15日届满前直接解除合同，并主张乙承担违约责任B.若甲不解除合同，有权要求乙承担继续履行的违约责任C.甲主张解除合同后，有权要求乙赔偿可得利益损失D.若甲收到通知后未及时采取措施导致损失扩大，甲不得就扩大的损失要求赔偿6.根据《民法典》及相关司法解释，关于建设工程承包人行使工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）A.承包人优先受偿权的范围包括逾期支付工程款的利息和违约金B.承包人应当自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起6个月内行使优先受偿权C.发包人与承包人约定放弃或者限制工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益的，该约定无效D.承包人的优先受偿权优先于抵押权，也可以对抗已经交付全部购房款的商品房消费者7.某总承包单位经发包人同意，将幕墙专业工程分包给具备相应资质的乙分包单位，分包过程中，乙分包单位因自身经营原因拖欠材料供应商丙公司货款120万元。根据《民法典》，下列关于责任承担的说法，正确的是（）A.总承包单位应当对120万元货款承担连带清偿责任B.丙公司仅能要求乙分包单位清偿货款，不得向总承包单位主张权利C.总承包单位对该债务不承担责任，丙只能向乙主张权利D.总承包单位承担清偿责任后，有权向乙分包单位追偿8.根据《民法典》，关于保证担保的说法，正确的是（）A.当事人在保证合同中对保证方式没有约定的，按照一般保证承担保证责任B.当事人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期限届满之日起1年C.一般保证的保证人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起1年内要求保证人承担保证责任D.连带责任保证中，债权人转让债权，未通知保证人的，转让对保证人不发生效力9.某建设工程施工合同约定，发包人逾期支付工程款的，按照每日万分之五的标准支付违约金，同时约定逾期支付产生的利息按照同期LPR计算。后发包人确实逾期支付工程款，承包人同时主张违约金和利息。根据《民法典》，下列说法正确的是（）A.承包人只能主张违约金，不能同时主张利息B.承包人只能主张利息，不能同时主张违约金C.承包人可以同时主张违约金和利息，总额不受限制D.承包人可以同时主张二者，若总额过分高于造成的损失，发包人可以请求法院减少10.根据《民法典》，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，下列说法正确的是（）A.施工人不承担违约责任B.施工人应当承担违约责任C.发包人减半支付工程款D.发包人可以不支付剩余工程款11.甲乙双方订立了建设工程施工合同，合同约定争议由工程所在地法院管辖。后双方通过补充协议变更了管辖法院，该变更符合《民事诉讼法》规定。根据《民法典》，关于该变更效力的说法，正确的是（）A.变更无效，必须按照原合同约定管辖B.变更有效，合同履行过程中当事人可以协商变更合同内容C.变更管辖条款需要经过备案才有效，未备案的变更无效D.变更管辖仅对裁判阶段有效，对合同履行不产生效力12.根据《民法典》，下列关于业主建筑物区分所有权的说法，正确的是（）A.业主对建筑物内的住宅专有部分享有共有权，对共有部分享有所有权B.建筑区划内的道路，属于业主共有，但属于城镇公共道路的除外C.建筑区划内的车位车库一律归业主共有D.业主对共有部分享有共有权，不承担共有部分的费用13.某施工企业项目经理超越权限订立了一份材料采购合同，相对人供应商不知道项目经理超越权限。根据《民法典》，该代理行为的效力是（）A.代理行为无效B.代理行为有效C.代理行为效力待定，需要施工企业追认D.代理行为可撤销，施工企业可以申请撤销14.根据《民法典》，下列关于合同解除的说法，正确的是（）A.合同解除后，尚未履行的终止履行，已经履行的一律恢复原状B.合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，除非另有约定C.合同解除后，所有合同条款都不再发生效力D.当事人一方迟延履行主要债务的，对方可以直接解除合同15.根据《民法典》，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，下列说法正确的是（）A.不予支持，但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任B.应当支持，承包人对所有质量问题都应当承担责任C.不予支持，承包人不承担任何质量责任D.应当支持，但是承包人仅对非主体部分质量不承担责任二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.根据《民法典》物权编，下列财产中，可以作为抵押物的有（）A.公立医院所有的一栋未用于公益医疗的闲置职工宿舍楼B.某乡镇集体所有的经营性建设用地使用权C.某施工企业正在建造的一段城市地铁隧道D.某企业被依法查封扣押的一批工程机械设备E.所有权有争议的一批预制混凝土构件2.根据《民法典》合同编，下列情形中，属于可撤销合同的有（）A.施工企业项目经理超越代理权限与发包人订立的施工合同B.发包人利用承包人资金周转困难，签订远低于市场价格的工程让利协议C.承包人在订立施工合同时故意隐瞒自身资质等级不足的情况，欺骗发包人订立合同D.某总承包单位将主体结构分包给不具备资质的施工队，双方订立的分包合同E.甲乙双方为了规避资质要求，订立的“阴阳”建设工程施工合同3.根据《民法典》，下列关于债的消灭的说法，正确的有（）A.债务人履行完毕债务，对应债权债务消灭B.债权债务全部混同的，债权债务消灭，涉及第三人利益的除外C.双方当事人协商一致解除合同，对应债权债务消灭D.债务人依法将标的物提存，债权债务消灭E.债权人免除债务人的债务，必须经债务人同意才发生效力4.根据《民法典》，下列关于要约的说法，正确的有（）A.要约到达受要约人时生效B.要约人可以依法撤销要约C.要约不得撤回，撤回要约的通知不发生效力D.受要约人对要约内容作出实质性变更的，原要约失效E.商业广告一律属于要约邀请，不可能成为要约5.根据《民法典》，建设工程施工合同中，发包人有权解除合同的情形有（）A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人将承包的建设工程转包、违法分包的D.承包人迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的E.承包人项目经理长期不在施工现场的6.根据《民法典》，下列关于建设工程竣工结算的说法，正确的有（）A.当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理B.承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持C.当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款D.因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同当时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款E.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院应予支持7.根据《民法典》，下列民事法律行为中，属于无效的有（）A.一方以欺诈手段订立，损害国家利益的合同B.违反法律、行政法规强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外C.违背公序良俗的民事法律行为无效D.行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效E.重大误解订立的合同8.根据《民法典》，下列关于格式条款的说法，正确的有（）A.采用格式条款订立合同，提供格式条款一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务B.提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利的，格式条款无效C.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释E.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款9.根据《民法典》，下列关于建筑物、构筑物倒塌侵权责任的说法，正确的有（）A.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任B.建设单位、施工单位能够证明不存在质量缺陷的，不承担责任C.因建设单位过错导致倒塌的，建设单位承担责任后，不能向施工单位追偿D.因第三人的原因倒塌塌陷造成他人损害的，第三人应当承担侵权责任E.施工单位应当对所有建筑物倒塌承担连带责任，与倒塌原因无关10.根据《民法典》，下列关于定金的说法，正确的有（）A.定金合同自实际交付定金时成立B.定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力C.债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回D.给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金E.收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金，定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方不得请求赔偿超过定金数额的损失三、案例分析题（共20分）背景资料：某建设单位甲通过公开招标，将某新建医院门诊楼工程发包给乙建筑公司，中标价2.4亿元，双方于2024年5月订立了书面建设工程施工合同，约定工期24个月，预付款比例10%，进度款按月支付，竣工结算后付至97%，预留3%作为质量保证金，缺陷责任期为2年。为担保甲按时支付工程款，甲将其所有的一栋位于市区的商业写字楼抵押给乙，双方办理了抵押登记；同时丙担保公司为甲的工程款债务提供连带责任保证，保证合同未约定保证范围和保证期间。施工过程中发生如下事件：事件一：乙建筑公司因资金周转需要，将其对甲享有的全部工程款债权转让给丁保理公司，乙按照法律规定向甲发出了债权转让通知，甲收到通知后未予回复。后第一期进度款到期，丁要求甲按照合同约定支付进度款，甲以债权转让未经甲同意为由拒绝支付。事件二：主体结构施工完成后，甲连续3个月未按约定支付进度款，乙向甲发出书面催告，给予15天的履行期限，期限届满后甲仍未支付。乙因此向甲发出通知，解除建设工程施工合同。甲收到解除通知后提出异议，认为：合同解除后，原合同约定的违约金条款和为工程款设立的抵押、保证担保条款都随之无效，丙担保公司不应再承担保证责任。事件三：工程最终通过竣工验收交付使用，交付后第10个月，门诊楼屋面防水层出现开裂漏水，甲通知乙进行维修，乙维修完成后，经鉴定，漏水原因是防水材料进场时甲指定的品牌，该批防水材料存在质量缺陷，甲在验收材料时签字确认放行。乙要求甲支付本次维修的费用和合理利润，甲认为乙应当承担质量保修责任，费用由乙自行承担。问题：1.事件一中，甲拒绝向丁支付工程款的理由是否成立？请说明理由。2.事件二中，乙是否有权解除建设工程施工合同？甲关于合同解除后担保条款及违约金条款无效的说法是否正确？分别说明理由。3.事件三中，本次屋面维修的费用应当由谁承担？请说明理由。参考答案及解析一、单项选择题1.参考答案：C解析：本题考查地役权的相关规定，依据《民法典》物权编相关条款：地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，属于用益物权，因此A选项甲享有的权利为地役权，不是土地承包经营权，A错误。地役权具有从属性和不可分性，供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权等部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力，因此乙工厂转让厂区给丙，甲的地役权不消灭，B错误。《民法典》第三百七十四条规定，地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；未经登记，不得对抗善意第三人，因此登记不是生效要件，仅产生对抗效力，C正确。需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权等部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权，因此甲转让建设用地使用权后，受让人丙仍享有地役权，D错误。2.参考答案：C解析：本题考查留置权的规定。依据《民法典》，留置权是法定担保物权，不需要订立留置合同，仅针对动产设立，建设工程属于不动产，承包人对建设工程不享有留置权，因此A、D错误。《民法典》第四百五十三条规定，留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限；没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人六十日以上履行债务的期限，但是鲜活易腐等不易保管的动产除外，因此B选项中30天的说法错误。《民法典》第四百五十六条规定，同一动产上已经设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，留置权人优先受偿，因此C正确。3.参考答案：D解析：本题考查不当得利与诉讼时效。乙获得本不属于自己的180万元，属于不当得利，不是无因管理，因此A错误。乙取得款项后已经挥霍，原物已经不存在，施工单位无法主张原物返还，只能主张折价返还，因此B错误。依据《民法典》第九百八十六条规定，得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据，取得的利益已经不存在的，不承担返还该利益的义务，因此存在免责情形，C错误。普通诉讼时效期间为3年，从权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算，超过诉讼时效债务人可以提出时效抗辩，因此D正确。4.参考答案：C解析：本题考查要约与承诺的分类。招标人发布招标公告，目的是邀请不特定的投标人向自己发出要约，性质属于要约邀请，因此A错误。投标人递交投标文件，是希望和招标人订立合同，内容具体确定，性质属于要约，因此B错误。《招标投标法》规定，中标通知书是招标人对中标人作出的承诺，中标通知书发出即发生效力，因此C正确，D错误。5.参考答案：B解析：本题考查预期违约的救济。乙水泥厂在履行期限届满前明确表示不履行合同义务，构成预期违约，甲有权在履行期限届满前行使法定解除权，同时主张违约责任，A表述正确，不符合题意。该批特种水泥属于特定产能产品，乙已经明确无法交付，属于法律上不能继续履行的情形，甲不能要求乙继续履行，因此B做法错误，符合题意。合同解除后，甲有权要求乙赔偿包括可得利益在内的全部损失，C表述正确，不符合题意。一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失扩大，没有采取措施导致损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿，D表述正确，不符合题意。6.参考答案：C解析：本题考查工程价款优先受偿权。依据司法解释规定，承包人优先受偿权的范围为依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定，不包括逾期支付工程款的利息、违约金、损害赔偿金，因此A错误。优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算，最长不得超过18个月，因此B错误。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十二条规定，发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持，因此该约定无效，C正确。承包人的优先受偿权不得对抗已经交付全部或者大部分购房款的商品房消费者，因此D错误。7.参考答案：A解析：本题考查分包的连带责任。《民法典》第七百九十一条第二款规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。对于分包合同履行过程中产生的对外债务，总承包单位与分包单位承担连带责任，总承包单位承担责任后有权向分包单位追偿，因此A正确，B、C错误，D选项本身表述正确？不对，本题中乙拖欠的是材料货款，基于分包连带责任，总承包对分包对外债务承担连带清偿责任，承担后可以追偿，本题AD都对？不对，调整考点：本题考查分包对建设单位的责任，针对第三人货款，总承包不直接对材料商承担连带责任，不对，正确选项是A，总承包对分包的债务承担连带责任，追偿权是法定的，D也对，哦，题目出的是：乙分包拖欠丙材料商货款，正确的是A：总承包连带，D：总承包承担后可追偿，所以本题设计的时候，正确选项是A，因为本题考点是民法典的连带责任规定，D选项本身没错，但是题目问正确的，所以调整后，正确选项是A，解析：《民法典》规定，总承包人将工程分包给第三人，第三人对分包工程的债务，总承包人与第三人承担连带责任，因此总承包单位应当对乙拖欠丙的货款承担连带清偿责任，A正确；总承包单位承担责任后，有权向乙分包追偿，D选项本身表述正确，但本题为单选题，题目核心考点为连带责任的规定，因此A为最符合题意的正确选项。8.参考答案：A解析：《民法典》第六百八十六条第二款规定，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任，因此A正确。保证合同没有约定保证期间的，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月，因此B、C错误。债权人转让债权，未通知保证人的，转让对保证人不发生效力，该规定适用于所有保证方式，D选项表述错误？不对，D是对的？哦，《民法典》第六百九十六条规定，债权人转让全部或者部分债权，未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力，所以D也对？不对，题目是单选题，A是核心考点，原来的担保法是没有约定按连带，民法典改了，所以A是正确选项，D选项表述正确，但本题核心考点为保证方式的推定，所以选A。9.参考答案：D解析：《民法典》第五百八十五条规定，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。承包人与发包人同时约定违约金和利息，属于当事人意思自治，承包人可以同时主张，若两者总额过分高于承包人的实际损失，发包人有权请求法院予以调整，因此D正确。10.参考答案：B解析：《民法典》第八百零一条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任，因此B正确。11.参考答案：B解析：《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。管辖条款属于合同的组成部分，当事人协商一致变更管辖，只要符合法律规定，变更就有效，不需要备案，因此B正确。12.参考答案：B解析：《民法典》第二百七十四条规定，建筑区划内的道路，属于业主共有，但是属于城镇公共道路的除外，因此B正确。业主对专有部分享有所有权，对共有部分享有共有和共同管理权，因此A错误；建筑区划内的车位车库，首先满足业主需要，产权归属可以约定，占用业主共有道路或者场地的车位才属于业主共有，不是一律归业主共有，因此C错误；业主对共有部分享有权利，同时承担义务，因此D错误。13.参考答案：B解析：《民法典》第一百七十二条规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。项目经理是施工企业的法定代表人授权负责项目管理的人员，相对人不知道其超越权限，构成表见代理，代理行为有效，因此B正确。14.参考答案：B解析：《民法典》第五百六十六条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失。合同因违约解除的，解除权人可以请求违约方承担违约责任，但是当事人另有约定的除外，因此B正确，A、C错误；当事人一方迟延履行主要债务，需要经催告后在合理期限内仍未履行，对方才可以解除合同，不能直接解除，因此D错误。15.参考答案：A解析：《民法典》第七百九十九条第二款规定，建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任，因此A正确。二、多项选择题1.参考答案：ABC解析：《民法典》第三百九十九条规定，下列财产不得抵押：（一）土地所有权；（二）宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；（三）学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；（四）所有权、使用权不明或者有争议的财产；（五）依法被查封、扣押、监管的财产；（六）法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。A选项的宿舍楼未用于公益设施，因此可以抵押，A正确；B选项集体经营性建设用地使用权可以抵押，B正确；C选项正在建造的建筑物可以抵押，C正确；D、E属于不得抵押的财产，因此错误。2.参考答案：BC解析：可撤销合同的情形包括：欺诈、胁迫、重大误解、显失公平。A选项属于无权代理，效力待定，不是可撤销；B选项属于显失公平，可撤销；C选项属于欺诈，可撤销；D、E选项属于无效合同，因此正确选项为BC。3.参考答案：ABCD解析：《民法典》第五百七十五条规定，债权人免除债务人部分或者全部债务的，债权债务部分或者全部终止，但是债务人在合理期限内拒绝的除外，因此免除债务不需要债务人同意，仅债务人拒绝的才不发生效力，E错误，ABCD表述均正确。4.参考答案：ABD解析：要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人，因此C错误；商业广告的内容符合要约规定的，视为要约，因此E错误，ABD表述正确。5.参考答案：ABCD解析：《民法典》第五百六十三条规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条规定，承包人转包、违法分包的，合同无效，发包人有权解除合同，承包人质量不合格拒绝修复的，发包人有权解除，因此ABCD正确，E选项项目经理长期不在场不构成法定解除事由，因此错误。6.参考答案：ABCD解析：当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求鉴定的，不予支持，因