2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试黑金提分题(详细参考解析)

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落，下述哪项原因分析是不正确的？()A.基层未刷防潮层B.旧墙面疏松的旧装修层未清除C.基层含水率过大D.腻子与基层黏结不牢固或出现粉化、起皮

2、确定建设工程施工进度控制目标的依据之一是（）。A.设计进度计划B.施工总进度计划C.工程难易程度D.监理合同中有关工期的要求

3、建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.15B.20C.25D.30

4、（2020年真题）关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上

5、建筑工程主体结构质量验收应由（）组织。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.设计单位项目负责人D.施工单位项目负责人

6、建设单位负责采购的主要设备进场后，应由（）三方共同进行开箱检查。A.建设单位、供货单位、施工单位B.供货单位、施工单位、项目监理机构C.建设单位、施工单位、项目监理机构D.供货单位、设计单位、施工单位

7、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的招标控制价综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5％，则该清单工程费用应为（）元。A.840000B.809025C.856000D.855500

8、6栋同类型房屋的基础组织流水作业施工，4个施工过程的流水节拍分别为8d、4d、8d、8d，则流水步距为（）。A.1dB.2dC.4dD.8d

9、某工程有4个施工过程，划分为5个施工段组织加快成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、4天和2天，第2个施工过程提前插入2天。则参加流水施工的专业工作队总数为（）个，工期（）天。A.4，24B.5，24C.6，22D.8，22

10、（2022年真题）监理工程师对工程延误应采用的处理方式是（）。A.及时下达工程开工令B.妥善处理工期索赔事件C.拒绝签署付款凭证D.及时审批施工进度计划

11、关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零

12、设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。A.审查设备制造分包单位B.检查工序产品质量C.处理不合格零件D.控制加工作业条件

13、质量缺陷处理完毕后，（）应根据施工单位报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。A.监理机构B.建设单位C.设计单位D.质量监督机构

14、（2022年真题）某工程有4个施工过程，分5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天。其中，第2个施工过程与第3个施工过程之间有2天的工艺间歇，则该工程流水施工工期为（）天。A.24B.26C.27D.29

15、双代号时标网络计划中，当某工作之后有虚工作时，则该工作的自由时差为（）。A.该工作的波形线的水平长度B.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值C.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值D.后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值

16、关于样本中位数的说法，正确的是()。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值

17、工程监理单位对勘察质量管理的工作是（）。A.编制工程勘察任务书B.签订勘察合同C.审查勘察单位提交的勘察成果报告D.选择工程勘察单位

18、工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.工程质量监督机构

19、在工程施工准备阶段的质量控制中，图纸会审由（）整理会议纪要，与会各方会签。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位

20、编制或修改质量管理体系文件，一般形成三个层次文件的信息，第二层次文件是（）。A.监理大纲B.程序文件C.作业文件D.质量手册

21、施工质量不合格经加固补强的分项、分部工程，通过改变外形尺寸仍能满足安全使用要求的，可按（）和协商文件进行验收。A.技术处理方案B.设计单位意见C.设计变更处理D.质量事故责任

22、关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（）。A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工C.签发监理报告，向政府主管部门报告D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理

23、调整施工进度计划时，为了缩短某些工作的持续时间，可采取的技术措施之一是（）。A.增加施工机械的数量B.实行包干加奖励C.改善外部配合条件D.采用更先进的施工机械

24、当选定设计单位后，应由（）就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。A.监理工程师和设计单位B.业主和建设单位C.监理工程师和承包单位D.建设单位和设计单位

25、其他项目清单是指因（）的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。A.招标单位B.投标单位C.监理单位D.国家规定

26、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（）。A.分析产生偏差的原因B.采取措施调整进度计划C.实施调整后的进度计划D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

27、国家机构实行工作责任制原则，下列哪些选项体现了这一原则A.全国人大和地方各级人大都由民主选举产生B.每一人大代表都要受到原选举单位的监督C.人民法院和人民检察院都实行集体负责制D.中央军委对全国人大及其常委会负责

28、（2022年真题）建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（）。A.专业工作队数等于施工过程数B.相邻施工过程的流水节拍相等C.相邻施工段之间可能有空闲时间D.各专业工作队能够在施工段上连续作业

29、工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。A.原设计单位B.事故调查组建议的单位C.施工单位D.法定检测单位

30、下列关于工程施工质量验收不符合要求的处理，说法正确的是（）。A.经返工或返修的检验批，应协商后进行验收B.有资质的检测机构和建设单位鉴定能够到达设计要求的检验批，予以验收C.有资质的检测机构鉴定达不到设计要求，但经建设单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，予以验收D.工程质量控制资料应齐全完整

31、根据《计价规范》的有关规定，下列合同价款调整的描述中，正确的是（）。A.出现合同价款调减事项后的14天内，承包人应提交合同价款调减报告并附相关资料B.法律法规变化的基准日为投标截止日期前第28天C.承包人应按照发包人提供的施工图纸，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止D.若在合同履行期间项目特征描述发生变化，应按实际施工的项目特征，重新确定综合单价，并调整合同价款

32、对下面双代号网络图进行工期优化，当各工作压缩费率如下表所示时，欲压缩总工期1天，应当选择（）进行压缩。A.工作AB.工作BC.工作CD.工作D

33、关于竣工结算的说法，正确的是()A.竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据B.竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用C.竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据D.竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分

34、检察院对孙某盗窃案提起公诉，法院决定适用简易程序审理该案。下列关于法院的审理程序，哪些说法是正确的？A.如果孙某委托了辩护人，应当通知辩护人出庭B.法庭宣告判决前，应当听取孙某的最后陈述C.如果在案件审理过程中，孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的，法院应当裁定转为普通程序D.适用普通程序审理后，如果再次发现案件符合简易程序的审理条件，则可以转为简易程序审理

35、工程施工过程中一旦出现工程质量缺陷，项目监理机构应按规定的程序予以处理。施工过程中的质量缺陷可分为（）。A.永久质量缺陷和暂时质量缺陷B.可整改质量缺陷和不可整改质量缺陷C.一般质量缺陷和特殊质量缺陷D.新质量缺陷和旧质量缺陷

36、组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象，这种方式是（）。A.流水施工B.平行施工C.依次D.分别施工

37、根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位

38、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5

39、某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。A.43.680B.44.554C.48.048D.49.009

40、工程质量控制应该是积极主动的，而不能是消极被动的。要重点做好质量的事前控制和事中控制，（），加强过程和中间产品的质量检查和控制。A.坚持质量第一B.以预防为主C.以人为核心D.以合同为依据

41、按合同规定，设备制造厂申请出厂前的试车或整机性能检测，（）组织（）参加，符合要求后予以签认。A.建设单位，总监理工程师B.总监理工程师，专业监理工程师C.建设单位，设计单位D.专业监理工程师，监理员

42、为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是()。A.确定短期目标B.按施工阶段确定目标C.将施工进度总目标从不同角度层层分解D.将施工进度总目标直接按计划期分解

43、对于规模大且工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程所报送和审查的分阶段施工组织设计，须经()批准。A.建设单位B.监理单位C.质量监督机构D.施工图审查机构

44、项目中渲染，可以实现的渲染设计为()。A.背景B.树木量C.灯光选项D.材质颜色E.图像透明度

45、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是（）。A.47.6MPaB.48.3MPaC.51.3MPaD.无效

46、下列不属于建设单位的质量责任和义务的是（）。A.不得将建设工程肢解发包B.与建设工程有关的重要设备、材料的采购进行招标C.对建设工程的施工质量负责D.提供与建设工程有关的原始资料

47、将两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产的质量特性统计数据混在一起整理，将形成（）直方图。A.折齿型B.缓坡型C.孤岛型D.双峰型

48、确定施工进度控制目标的主要依据是（）。A.工程项目的技术和经济可行性B.各类物资储备时间和储备量计划C.设计总进度计划对施工工期的要求D.工程难易程度和工程条件落实情况

49、下列施工阶段投资控制措施中，属于组织措施的是()A.编制资金使用计划B.编制详细的工作流程图C.对设计变更进行技术经济分析D.对投资支出做出分析与预测

50、在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。A.当地气候条件B.物资供应量C.施工方案D.工作项目划分的粗细程度

51、施工质量验收中，检验批质量验收记录应由()填写验收结论并签字认可。A.施工单位专职质检员B.施工单位项目经理C.专业监理工程师D.总监理工程师

52、工程保修期从工程（）之日起算。A.转移占有B.签收工程接收证书C.工程竣工完成D.竣工验收合格

53、某土方工程，招标工程量为5000m3，承包人标书中土方工程单价为60元/m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为55元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程量为6000m3，则该土方工程款为（）元。A.275000B.360000C.330000D.358750

54、安全生产的监理行为要求不包括（）。A.按规定编制监理规划B.按规定审查专项施工方案C.按规定对现场实施安全管理D.监理单位应当依法取得资质证书

55、下列质量缺陷的成因中，属于设计差错的是（）。A.擅自修改设计B.未搞清地质情况就仓促开工C.地质勘察报告不详细D.悬挑结构未进行抗倾覆验算

56、（）表明流水施工的速度和节奏性。A.流水节拍B.流水步距C.流水强度D.施工过程

57、建设工程进度计划的编制程序中，绘制网络图阶段的工作不包括（）。A.进行项目分解B.分析逻辑关系C.绘制网络图D.确定进度计划目标

58、某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，工程质量控制的监控主体是()。A.分包单位B.材料供应单位C.施工总承包单位D.建设单位

59、质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检查并与质量标准对照。这体现了工程质量（）的原则。A.以合同为依据，坚持质量标准B.坚持预防为主C.坚持以人为核心D.坚持质量第一

60、施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。A.自由时差B.总时差C.紧后工作的最早开始时间D.紧后工作的最早完成时间

61、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置，其费用属于（）。A.工程设备费B.设备运杂费C.设备及工具购置费D.采购及保管费

62、下列工作中，属于建设工程设计阶段进度控制任务的是（）。A.编制工程年、季、月实施计划，并控制其执行B.收集有关工期的信息，进行工期目标决策C.进行环境及施工现场条件的调查和分析D.编制详细的出图计划，并控制其执行

63、对涉及工，程应设由计（文）件转修交改原的设工计程单变位更修改工程设计文件。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门

64、（2020年真题）单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。A.时间间隔B.时间差值C.机动时间D.搭接时间

65、下列方法中，既能比较工作的实际进度与计划进度，又能分析工作的进度偏差对工程总工期影响程度的是（）。A.匀速进度横道图比较法B.S曲线比较法C.非匀速进展横道图比较法D.前锋线比较法

66、（2021年真题）施工中出现需要加固的质量缺陷时，项目监理机构应审查施工单位提交的（）。A.按设计规范编制的加固处理方案B.经该项目设计单位认可的加固处理方案C.经有相应设计资质的设计单位认可的加固处理方案D.经建设单位认可的加固处理方案

67、对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供应和使用的依据是()。A.物资需求计划B.物资供应计划C.物资储备计划D.采购、加工计划

68、专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。A.进行工程计量和付款签证B.对完成工程量进行偏差分析C.审核竣工结算款D.处理施工单位提出的工程变更费用

69、项目监理机构实施设计阶段相关服务时，属于施工图设计协调管理工作的是（）。A.协助审查施工图是否符合工程建设强制性标准B.协助审查施工图中的消防安全性C.协助建设单位建立设计过程的联席会议制度D.***

70、对于某精密机床加工制造企业的办公楼而言，在其建设工程总投资中，不应包括（）。A.涨价预备费B.基本预备费C.建设期利息D.铺底流动资金

71、政府监督部门，对工程报建的管理，属于对（）的管理。A.建设程序B.发承包C.活动主体资格D.工程质量管理法规

72、根据《建设工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容不包括（）。A.按批准的施工组织设计、（专项）施工方案的情况B.监督进行技术交底C.使用工程材料、构配件的合格情况D.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位

73、建设工程项目施工图设计一般依据（）编制相应的经济文件。A.估算指标B.概算指标C.概算定额D.预算定额

74、设备监造就是要督促和协调设备制造单位的工作，使制造出来的设备在（）方面全面符合采购的要求。A.技术性能和质量B.技术性能和设备运输C.设备运输和质量D.设备运输和安装调试

75、下列关于城市轨道交通工程竣工验收的内容和程序的描述不正确的是（）。A.建设单位汇报试运行情况B.建设单位应在竣工验收合格之日起7个工作日内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案C.验收委员会质询相关单位，讨论并形成验收意见D.验收委员会签署工程竣工验收报告，并对遗留问题做出处理决定

76、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于一般项目两类风险的合理控制范围是（）。A.α＜5%，β＜5%B.α＜5%，β＜10%C.α＜5%D.α＜1%，β＜15%

77、工程质量控制应当是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而非消极被动的处理，这是（）的原则要求。A.坚持质量第一B.坚持质量标准C.坚持预防为主D.坚持科学的职业道德规范

78、某项目建安工程费3000万元，设备工器具购置费4000万元，工程建设其他费用600万元，建设期利息200万元。铺底流动资金160万元，则该项目的静态投资为()万元。A.7000B.7600C.7700D.7805

79、利用财务分析指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。A.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行B.财务内部收益率≥行业基准收益率，方案可行C.动态投资回收期≥行业基准投资回收期，方案可行D.财务净现值≥0，方案可行

80、施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时（）。A.签发监理通知单B.签发工程暂停令C.通知建设单位D.报告政府主管部门二、多选题

81、在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是（）。A.平均数与标准偏差B.中位数与变异系数C.标准偏差与变异系数D.中位数与标准偏差

82、根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。A.建矿费用B.勘测费用C.场地费用D.海洋保险费

83、划分进度控制分界点，是按照（）分解的。A.项目组成B.计划期C.施工阶段D.专业项目

84、在建设工程活动中，总监理工程师签发（），应事先征得建设单位同意。A.工程暂停令B.监理通知单C.工作联系单D.监理报告

85、某工程有4个施工过程，分5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天。其中，第2个施工过程与第3个施工过程之间有2天的工艺间歇，则该工程流水施工工期为（）天。A.24B.26C.27D.29

86、下列关于内部审核流程图的控制要点说法错误的是（）。A.应对审核方案进行策划，策划的结果适合组织现状并得到审批B.首次会议是内审组织与受审核方的负责人与有关人员召开的C.审核中发现的问题有记录，应及时采取纠正措施D.末次会议是在现场审核前召开的，在会议上内审组织要汇报审核结果和改进建议

87、下列关于总时差与自由时差的描述中错误的是（）。A.对于同一项工作而言，总时差不会超过自由时差B.TF=LF-EF=LS-ESC.工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间D.工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间

88、比例估算法是根据（），先逐项估算出拟建建设项目主要生产工艺设备投资，再按比例进行估算拟建建设项目相关投资额的方法。A.拟建建设项目主要生产工艺设备投资占同类整个建设项目的投资比例B.拟建建设项目主要生产工艺设备投资占拟建整个建设项目的投资比例C.已知建设项目主要生产工艺设备投资占拟建整个建设项目的投资比例D.已知的同类建设项目主要生产工艺设备投资占整个建设项目的投资比例

89、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资控制目标B.确定资金使用计划C.结算已完工程费用D.提出投资目标调整建议

90、根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交()。A.详细的工程延期申述报告B.工程延期意向通知C.工程延期理由及依据D.准确的工程延期时间

91、根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。A.生产厂B.规格和型号C.供应商D.使用年限

92、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是()。A.监理通知回复单B.施工组织设计报审表C.分部工程报验表D.工程复工报审表

93、建设项目投资费用主要包括（）。A.建筑工程费、工程建设其他费用和基本预备费B.工程费用、工程建设其他费用和预备费C.建设工程费、设备及工器具购置费、安装工程费D.建设工程费、设备及工器具购置费、安装建设其他费用

94、在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（）。A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见C.处理记录整理归挡D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案

95、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入（）。A.仪器仪表使用费B.材料费C.固定资产使用费D.工具用具使用费

96、采用定额单价法编制施工图预算时，若某分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致，则正确的做法是（）。A.按实际使用材料价格换算预算单价，再套用换算后的单价B.直接套用预算单价，再根据材料价差调整工程费用C.改用实物量法编制施工图预算D.改用工程量清单单价法编制施工图预算

97、（2021年真题）在工程质量统计分析中，用来描述数据离散趋势的特征值是（）。A.平均数与标准偏差B.中位数与变异系数C.标准偏差与变异系数D.中位数与标准偏差

98、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。A.工期固定条件下最低工程总成本B.资源有限条件下最低工程总成本C.工程总成本最低时的工期安排D.工程总成本最低时资源均衡使用

99、采用装运港船上交货价（FOB）进口设备时，卖方的责任是（）。A.承担货物装船后的一切费用和风险B.支付运费C.负责提供有关装运单据D.负责办理保险及支付保险费

100、蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块在砌筑时，其产品龄期应超过28d其目的是控制：()A.砌块的规格形状尺寸B.砌块与砌体的黏结强度C.砌体的整体变形D.砌体的收缩裂缝

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：参见《建筑装饰装修工程质量验收规范》。11.1.5条文说明：基层的质量与裱糊工程的质量有非常密切的关系；故做出本条规定。2旧墙面疏松的旧装修层如不清除，将会导致裱糊后的壁纸起鼓或脱落。清除后的墙面仍需达到裱糊对基层的要求。3基层含水率过大时，水蒸气会导致壁纸表面起鼓。4腻子与基层黏结不牢固，或出现粉化、起皮和裂缝，均会导致壁纸接缝处开裂，甚至脱落，影响裱糊质量。

2、答案：C本题解析：确定建设工程施工进度控制目标的依据有：①建设工程总进度目标对施工工期的要求；②工期定额、类似工程项目的实际进度；③工程难易程度和工程条件的落实情况等

3、答案：A本题解析：2022/2021版教材P9本题考查的是工程质量管理主要制度。建设工程经验收合格，方可交付使用。建设单位应当自工程竣工验收合格起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

4、答案：D本题解析：2022/2021版教材P128本题考查的是工程实体质量控制。选项A，施工缝浇筑混凝土，应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层。选项B，焊接连接接头试件应从工程实体中截取。选项C，圆形箍筋两末端均应做不小于135°的弯钩。

5、答案：B本题解析：本题考查的是分部工程质量验收。分部工程质量验收由总监理工程师组织。参见教材P149。

6、答案：C本题解析：教材《质量控制》P203本题考查的是现场施工准备质量控制。由建设单位采购的主要设备应由建设单位、施工单位、项目监理机构进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。

7、答案：B本题解析：本题考查的是工程量偏差。工程量增加超过15％，450元/m3＞380×1.15＝437元/m3，按照437元/m3的综合单价进行价款结算。结算工程款＝1500×1.15×450+75×437＝809025（元）。

8、答案：C本题解析：2022/2021版教材P29本题考查的是成倍节拍流水施工。流水节拍8d、4d、8d、8d的最大公约数为4d，则流水步距为4d。

9、答案：D本题解析：本题考查的是成倍节拍流水施工。加快成倍节拍流水施工计算专业工作队数，首先需要求出流水步距，K＝最大公约数{4，6，4，2}＝2（天）；专业工作队数＝4/2＋6/2+4/2+2/2＝8（个）。工期＝（专业工作队数+施工段－1）×流水步距+间歇－插入＝（8+5－1）×2－2＝22（天）。

10、答案：C本题解析：2022教材P135本题考查的是工程延期的控制。如果由于承包单位自身的原因造成工期拖延，而承包单位又未按照监理工程师的指令改变延期状态时，通常可以采用下列手段进行处理：（1）拒绝签署付款凭证；（2）误期损失赔偿；（3）取消承包资格。

11、答案：A本题解析：考点:网络计划时间参数的概念。从总时差和自由时差的定义可知，对于同一项工作而言，自由时差不会超过总时差，选项A正确；在网络计划的执行过程中，工作的自由时差是该工作可以自由使用的时间。但是，如果利用某项工作的总时差，则有可能使该工作后续工作的总时差减小，选项B错误；工作的自由时差是本工作总时差的构成部分，并非紧后工作选项C错误；当计划工期等于计算工期时，以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零，选项D错误。参见教材P46。

12、答案：A本题解析：教材页码P200-202本题考查的设备制造的质量控制内容。设备制造前的质量控制：（1）熟悉图纸、合同，掌握相关的标准、规范和规程，明确质量要求；（2）明确设备制造过程的要求及质量标准；（3）审查设备制造的工艺方案；（4）对设备制造分包单位的审查；（5）对检验计划和检验要求的审查；（6）对对生产人员上岗资格的检查；（7）对用料的检查。设备制造过程的质量控制：（1）对加工作业条件的控制；（2）对工序产品的检查与控制；（3）对不合格零件的处置；（4）对设计变更；（5）对零件、半成品、制成品的保护。

13、答案：A本题解析：考点:工程质量缺陷的处理。项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。整改完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。参见建设工程监理规范5.2.15。

14、答案：B本题解析：2022教材P27本题考查的是固定节拍流水施工。施工工期=（5+4-1）×3+2=26天。

15、答案：B本题解析：2022/2021版教材P63本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。时标网络计划中应以实箭线表示工作，虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。

16、答案：A本题解析：样本中位数是将样本数据按数值大小有序排列后，位置居中的数值。当样本数n为奇数时，数列居中的一位数即为中位数；当样本n为偶数时，取居中两个数的平均值作为中位数。

17、答案：C本题解析：A应为协助建设单位编制工程勘察任务书。B应为协助建设单位签订勘察合同。D应为协助建设单位选择工程勘察单位。

18、答案：A本题解析：本题考查的是工程质量管理主要制度。检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由施工单位归档。参见教材P11。

19、答案：A本题解析：考核图纸会审与设计交底。图纸会审由施工单位整理会议纪要，与会各方会签。参见教材P108。

20、答案：B本题解析：考核质量管理体系的建立。第一层次文件的信息为质量手册；第二层次文件的信息为程序文件;第三层次文件的信息为作业文件。参见教材P31。

21、答案：A本题解析：2022/2021版教材P180本题考查的是建筑工程质量验收时不符合要求的处理。经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

22、答案：B本题解析：教材控制P168-169。本题考查的是工程质量事故处理。工程质量事故发生后，总监理工程师应签发《工程暂停令》，要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工，要求施工单位采取必要的措施，防止事故扩大并保护好现场。同时，要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。

23、答案：D本题解析：2022/2021版教材P132本题考查的是施工进度计划的调整。缩短某些工作的持续时间，可采取的技术措施包括：（1）改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；（2）采用更先进的施工方法，以减少施工过程的数量（如将现浇框架方案改为预制装配方案）；（3）采用更先进的施工机械。

24、答案：D本题解析：2022/2021版教材P112本题考查的是设计进度控制分阶段目标。当选定设计单位之后，建设单位和设计单位应就设计费用及委托设计合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订建设工程设计合同。

25、答案：A本题解析：2022/2021版教材P132本题考查的是工程量清单编制。其他项目清单是指因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。

26、答案：B本题解析：2022/2021版教材P91本题考查的是进度调整的系统过程。进度调整的系统过程是：（1）分析进度偏差产生的原因；（2）分析进度偏差对后续工作和总工期的影响；（3）确定后续工作和总工期的限制条件；（4）采取措施调整进度计划；（5）实施调整后的进度计划。

27、答案：B、C本题解析：我国国家机构贯彻责任制原则体现在各级人大都要向人民负责。每一代表都要受原选举单位的监督，国家行政机关、审判机关和检察机关等则向同级人大及其常委会负责。各级人大及其常委会、人民法院和人民检察院等是实行集体负责制的机关，行政机关和中央军委等实行个人负责制。B、C两项入选。A项体现的是民主集中制原则，而不是责任制原则，所以错误。《宪法》第94条规定，中央军委主席对全国人大及其常委会负责，而不是中央军委。D项错误。

28、答案：D本题解析：2022教材P28本题考查的是成倍节拍流水施工。加快的成倍节拍流水施工的特点如下：（1）同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；（2）相邻专业工作队的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数（K）；（3）专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；（4）各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。

29、答案：A本题解析：本题考查的是工程质量事故处理。对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由原设计单位提出。必要时，应要求相关单位组织专家论证，以确保处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。参见教材P169。

30、答案：D本题解析：选项A，经返工或返修的检验批，应重新进行验收。选项B，经有资质的检测机构检测鉴定能够到达设计要求的检验批，予以验收。选项C，经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，予以验收。

31、答案：D本题解析：2022/2021版教材P163～164本题考查的是合同价款应当调整的事项及调整程序。选项A，出现合同价款调增事项后的14天内，承包人应向发包人提交合同价款调增报告并附上相关资料；选项B，招标工程以投标截止日前28天，非招标工程以合同签订前28天为基准日；选项C，承包人应按照发包人提供的招标工程量清单，根据其项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

32、答案：B本题解析：2022/2021版教材P70本题考查的是费用优化。关键工作是B→C→G，工作B的压缩费率最低，所以压缩B工作。

33、答案：A本题解析：竣工结算的性质和作用：①承包方与业主办理工程价款最终结算的依据；②双方签订的建筑安装工程承包合同终结的凭证；③业主编制竣工决算的主要资料。

34、答案：A、B本题解析：本题考查简易程序的审理程序。依据《刑诉法解释》第293条规定，适用简易程序审理案件，被告人有辩护人的，应当通知其出庭。此处也要注意，一定是“应当”通知辩护人出庭，故，A项正确。依据《刑诉法解释》第295条第2款规定，适用简易程序审理案件，判决宣告前应当听取被告人的最后陈述。被告人陈述，是审理程序必不可少的一个环节，无论普通程序还是简易程序，都不能省略，故，B项正确。依据《刑诉法解释》第298条规定，适用简易程序审理案件，在法庭审理过程中，有下列情形之一的，应当转为普通程序审理（一）被告人的行为可能不构成犯罪的；（二）被告人可能不负刑事责任的；（三）被告人当庭对起诉指控的犯罪事实予以否认的；（四）案件事实不清、证据不足的；（五）不应当或者不宜适用简易程序的其他情形。转为普通程序审理的案件，审理期限应当从决定转为普通程序之日起计算。由此可知，孙某当庭的作为是符合简易程序转为普通程序的情形，但是此时法院应当用“决定”而非“裁定”转为普通程序。故，C项错误。依据审理程序理论，简易程序转为普通程序，只能转一次；故，D项错误。

35、答案：B本题解析：2022/2021版教材P187本题考查的是工程质量缺陷的涵义。工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和永久质量缺陷，施工过程中的质量缺陷可分为可整改质量缺陷和不可整改质量缺陷。

36、答案：B本题解析：平行施工是组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象。

37、答案：A本题解析：本题考查的是建筑工程施工质量验收基本规定。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家说证。参见教材P158。

38、答案：C本题解析：10000×40%×［（1＋6%）1.5－1］＋10000×60%×［（1＋6%）2.5－1］＝1306.2（万元）。

39、答案：D本题解析：2022/2021版教材P29本题考查的是设备购置费组成及计算。增值税=（到岸价+进口关税+消费税）×增值税率；到岸价=51（万美元）；进口关税=到岸价×关税税率=51×10%=5.1（万美元）；增值税=（51+5.1+0）×13%×6.72=49.009（万元）。

40、答案：B本题解析：工程质量控制的原则1.坚持质量第一的原则：在工程建设中自始至终把"质量第一"作为对工程质量控制的基本原则。2.坚持以人为核心的原则3.坚持以预防为主的原则：要重点做好质量的事前控制和事中控制，以预防为主，加强过程和中间产品的质量检查和控制。4.以合同为依据，坚持质量标准的原则5.坚持科学、公平、守法的职业道德规范

41、答案：B本题解析：考点:设备制造的质量控制内容。总监理工程师应组织专业监理工程师参加设备的调整试车和整机性能检测，记录数据，验证设备是否达到合同规定的技术质量要求、是否符合设计和设备制造规程的规定，符合要求后应予以签认。参见教材P202。

42、答案：C本题解析：2021/2020教材P117-118保证工程项目按期建成交付使用，是建设工程施工阶段进度控制的最终目的。为了有效地控制施工进度，首先要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，形成施工进度控制目标体系，从而作为实施进度控制的依据。

43、答案：A本题解析：规模大、工艺复杂的工程、群体工程或分期出图的工程，经建设单位批准可分阶段报审施工组织设计。

44、答案：A、C、D、E本题解析：在Revit中可以实现渲染设计的有：背景、灯光选项、材质颜色、图像透明度等。所以答案选择ACDE。

45、答案：A本题解析：三个试件测量值的算术平均值作为该组试件的强度值；三个测量值中的最大值最小值中如有一个与中间值的差值超过中间的15%时，则把最大及最小值一并去除，取中间值作为该组试件的抗压强度值；如最大值和最小值的差均超过中间值的15%，则该组试件的试验结果无效。最小值与中间值比较：（47.6-42.3）/47.6=11.13%，最大值与中间值比较：（54.9-47.6）/47.6=15.34%，因此应把最大及最小一并去除，取中间值47.6MPa为抗压强度值。

46、答案：C本题解析：2022/2021版教材P11～P12本题考查的是建设单位的质量责任和义务。选项ABD是建设单位的质量和义务，选项C是施工单位的质量责任和义务。

47、答案：D本题解析：2022/2021版教材P73本题考查的是工程质量统计分析方法。双峰型是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。

48、答案：D本题解析：确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。

49、答案：B本题解析：组织措施包括：①在项目管理班子中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工。②编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。

50、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程进度计划的编制程序。在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是施工方案、有关资源供应情况和施工经验等。参见教材P17。

51、答案：C本题解析：暂无解析

52、答案：D本题解析：考核保修。工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。

53、答案：D本题解析：暂无解析

54、答案：D本题解析：本题考查的是安全生产的监理行为。项目监理机构安全生产的监理行为应满足如下要求：（1）按规定编制监理规划和安全监理实施细则；（2）按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案；（3）按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录；（4）按规定对现场实施安全监理。发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告。选项D属于安全生产的监理行为准则。

55、答案：D本题解析：考点:工程质量缺陷的成因。设计差错包括盲目套用图纸，采用不正确的结构方案，计算简图与实际受力情况不符，荷载取值过小，内力分析有误，沉降缝或变形缝设置不当，悬挑结构未进行抗倾覆验算，以及计算错误等。选项A属于违反法律法规；选项B属于违背基本建设程序；选项C属于地质勘察数据失真。参见教材P187。

56、答案：A本题解析：2022/2021版教材P24本题考查的是流水施工参数。流水节拍是流水施工的主要参数之一，它表明流水施工的速度和节奏性。流水节拍小，其流水速度快，节奏感强；反之则相反。

57、答案：D本题解析：考核建设工程进度计划的编制程序。选项D属于计划准备阶段的工作。参见教材P16。

58、答案：D本题解析：工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体。自控主体是指直接从事质量职能的活动者，包括勘察设计单位、施工单位。监控主体是指对他人质量能力和效果的监控者，包括政府、建设单位、工程监理单位。

59、答案：A本题解析：2022/2021版教材P5本题考查的是工程质量控制的原则。以合同为依据，坚持质量标准的原则，是指质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检查并与质量标准对照。

60、答案：B本题解析：本题考查的是工程延期的申报与审批。延期事件的工程部位，无论其是否处在施工进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的总时差而影响到工期时，才能批准工程延期。如果延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间并未超过总时差时，即使符合批准为工程延期的合同条件，也不能批准工程延期。

61、答案：A本题解析：2022/2021版教材P13～14本题考查的是建筑安装工程费用组成与计算（按照费用构成要素）。工程设备是指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

62、答案：D本题解析：本题考核知识点为进度控制的措施和主要任务。A选项，属于施工阶段进度控制的任务；BC选项，属于设计准备阶段进度控制的任务。D选项，属于设计阶段进度控制的任务：编制设计阶段工作计划，并控制其执行；编制详细的出图计划，并控制其执行。

63、答案：B本题解析：本题考核的是工程变更处理制度。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件的修改方案的专题会议。

64、答案：B本题解析：2022/2021版教材P79本题考查的是单代号搭接网络计划。在搭接网络计划中，工作之间的搭接关系是由相邻两项工作之间的不同时距决定的。所谓时距，就是在搭接网络计划中相邻两项工作之间的时间差值。

65、答案：D本题解析：2022/2021版教材P100本题考查的是前锋线比较法。横道图比较法（包括匀速进展横道图比较法和非匀速进展横道图比较法）适用于工程项目中各项工作实际进度与计划进度的比较；前锋线比较法不仅可以判定工程项目中各项工作的进度偏差，而且可以进一步分析工作进度偏差对工程总工期的影响；S曲线比较法只能将工程项目作为一个整体进行实际进度与计划进度的比较。

66、答案：B本题解析：2022/2021版教材P141本题考查的是监理通知单、工程暂停令、复工令的签发。对需要返工处理或加固补强的质量缺陷，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。

67、答案：B本题解析：2021/2020教材P138-146建设工程物资供应计划是对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，是指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据。其根本作用是保障建设工程的物资需要，保证建设工程按施工进度计划组织施工。

68、答案：A本题解析：本题考查重点是“我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作”。进行工程计量和付款签证包括：①专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，提出到期应支付给施工单位的金额，并提出相应的支持性材料；②总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批；③总监理工程师根据建设单位的审批意见，向施工单位签发工程款支付证书。因此，本题的正确答案为A。

69、答案：C本题解析：工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好下列工作：（1）协助建设单位审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（简称“四新”）在相关部门的备案情况；（2）协助建设单位建立设计过程的联席会议制度，组织设计单位各专业主要设计人员定期或不定期开展设计讨论，共同研究和探讨设计过程中出现的矛盾，集思广益，根据项目的具体特性和处于主导地位的专业要求进行综合分析，提出解决的方法；（3）协助建设单位开展深化设计管理。

70、答案：D本题解析：2022/2021版教材P1本题考查的是建设工程项目投资的概念。建设工程项目总投资是指为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和。生产性建设工程项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金三部分；非生产性建设工程项目总投资包括建设投资和建设期利息两部分。其中建设投资和建设期利息之和对应于固定资产投资。本题中属于非生产性建设工程，不包含流动资金。

71、答案：A本题解析：本题考查的是工程质量管理制度体系。政府对工程建设程序管理包括工程报建、施工图设计文件审查、工程施工许可、工程材料和设备准用、工程质量监督、施工验收备案等管理。

72、答案：B本题解析：巡视应包括下列主要内容：（1）施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。（2）使用的工程材料、构配件和设备是否合格。只有经过复试检测合格原材料、构配件和设备才能够用于工程。（3）施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。（4）特种作业人员是否持证上岗。

73、答案：D本题解析：2022/2021版教材P2本题考查的是建设工程项目投资的特点。施工图设计的依据是预算定额。

74、答案：A本题解析：考点:设备制造的质量控制方式。设备监造就是要督促和协调设备制造单位的工作，使制造出来的设备在技术性能上和质量上全面符合采购的要求，使设备的交货时间和价格符合合同的规定，并为以后的设备运输储存与安装调试打下良好的基础。参见教材P199。

75、答案：B本题解析：2022/2021版教材P183～P184本题考查的是竣工验收。选项B中应该是建设单位应在竣工验收合格之日起15个工作日内，将竣工验收报告和相关文件，报城市建设主管部门备案。

76、答案：B本题解析：考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。主控项目：对应于合格质量水平的α和β均不宜超过5%。一般项目：对应于合格质量水平的α不宜超过5%，β不宜超过10%。参见教材P64。

77、答案：C本题解析：考核工程质量控制的原则。坚持预防为主的原则：工程质量控制应该是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是消极被动的，等出现质量问题再进行处理，已造成不必要的损失。

78、答案：B本题解析：考点:建设工程项目投资的概念。建设投资可分为静态投资部分和动态投资部分。静态投资部门由建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费和基本预备费构成。因此，静态投资=3000+4000+600=7600万元参见教材p1。

79、答案：C本题解析：动态投资回收期≤行业基准投资回收期，方案可行。

80、答案：A本题解析：本题考查的是监理通知单、工程