加装电梯协议书_第1页
加装电梯协议书_第2页
加装电梯协议书_第3页
加装电梯协议书_第4页
加装电梯协议书_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

加装电梯协议书引言为改善本单元居住条件,提升生活品质,方便老年人及行动不便人员出行,经本单元业主共同协商,就加装电梯事宜达成如下协议。本协议旨在明确各方权利与义务,保障加装电梯工程顺利实施,并规范后续电梯使用、维护及管理等相关事宜。一、协议各方甲方(业主方):本单元同意加装电梯的全体业主(以下简称“全体业主”),具体名单及房屋信息详见附件一《同意加装电梯业主名单及房屋信息表》。乙方(施工单位):[施工单位全称],法定代表人:[法定代表人姓名],注册地址:[注册地址],联系电话:[联系电话]。(若通过招标或其他方式确定,应明确其资质及相关证明文件)丙方(设计单位,若有):[设计单位全称],法定代表人:[法定代表人姓名],注册地址:[注册地址],联系电话:[联系电话]。(负责电梯加装工程的方案设计及施工图设计)丁方(监理单位,若有):[监理单位全称],法定代表人:[法定代表人姓名],注册地址:[注册地址],联系电话:[联系电话]。(负责工程施工质量、进度及安全的监理工作)(注:丙方、丁方可根据实际情况增减,若由乙方总包,则可不含)二、项目概况1.项目地址:[城市名称][区/县名称][街道名称][小区名称][楼栋号][单元号]。2.电梯基本参数:*电梯类型:[例如:曳引式/液压式]*额定载重量:[例如:若干]公斤*额定速度:[例如:若干]米/秒*停靠楼层:自[起始楼层]层至[终止楼层]层,共[楼层数]层。*电梯品牌及型号(若已确定):[品牌名称][型号]3.工程内容:包括但不限于电梯设备采购、土建施工(如井道搭建、基坑开挖、连廊建设等)、安装调试、报建审批、竣工验收及相关配套设施改造等。4.工期:自[预计开工日期]起至[预计竣工日期]止,总工期预计为[例如:若干]个工作日。因不可抗力或甲方原因导致工期延误的,工期相应顺延。三、费用与支付1.总费用估算:本项目预计总费用为人民币[具体金额]元(大写:人民币[金额大写]元整)。此费用包括但不限于设计费、设备采购费、土建施工费、安装费、监理费(若有)、报建及审批相关费用、检测验收费、不可预见费等。2.费用分摊方案:全体业主同意按照以下第[]种方案分摊上述总费用:*方案一:按楼层系数分摊。具体系数为:[详细列出各楼层分摊系数及计算方式]。*方案二:按业主专有部分建筑面积比例分摊。*方案三:[其他经全体业主协商一致的分摊方案,需详细说明]。各业主具体分摊金额详见附件二《加装电梯费用分摊表》。3.支付方式及进度:*第一期:协议签订后[例如:若干]日内,甲方向乙方支付总费用的[百分比]%,即人民币[具体金额]元。*第二期:[例如:电梯设备到场并经甲方代表确认后][例如:若干]日内,支付总费用的[百分比]%,即人民币[具体金额]元。*第三期:[例如:工程竣工验收合格后][例如:若干]日内,支付总费用的[百分比]%,即人民币[具体金额]元。*尾款:[例如:质保期满后][例如:若干]日内,支付剩余尾款,即人民币[具体金额]元。(注:支付方式可根据实际情况约定,如银行转账等,并需明确乙方收款账户信息)4.费用筹集:各业主应按照附件二《加装电梯费用分摊表》所列金额,按时足额将款项缴至甲方指定的专用账户(账户信息:[开户银行][账户名称][账号]),由甲方代表统一向乙方支付。逾期未缴的业主,[此处约定逾期付款的处理方式,如支付滞纳金、影响其电梯使用权等]。四、各方权利与义务1.甲方(全体业主)的权利与义务:*权利:*有权对工程进度、质量进行监督,并提出合理化建议。*有权参加工程重要节点的验收。*有权按照本协议约定使用电梯。*有权知悉工程费用的收支情况。*义务:*按时足额缴纳各自应承担的加装电梯费用。*配合乙方办理各项报建审批手续,提供必要的资料和证明。*为乙方施工提供必要的便利条件,如临时堆放材料、接入临时水电等(相关费用由[乙方/甲方]承担)。*遵守施工期间的各项管理规定,避免影响施工正常进行。*共同承担电梯交付后的日常管理、维护保养及运行费用。2.乙方(施工单位)的权利与义务:*权利:*有权按照协议约定收取工程款项。*在符合施工规范的前提下,有权要求甲方提供必要的施工便利。*义务:*严格按照经审批的设计图纸和国家及地方相关施工规范、技术标准进行施工,确保工程质量和安全。*负责办理或协助甲方办理加装电梯所需的各项行政审批手续(若约定由乙方办理)。*选用符合国家质量标准的电梯设备及其他建筑材料、构配件,并对其质量负责。*制定详细的施工组织方案和安全应急预案,明确安全负责人,确保施工安全,防止发生安全事故。如在施工过程中发生人身伤亡或财产损失,由乙方承担相应责任。*接受甲方及监理单位(若有)的监督,及时整改发现的问题。*按照约定工期完成施工,并提交完整的工程技术资料,配合甲方进行竣工验收。*对工程质量承担保修责任,保修期自竣工验收合格之日起计算,具体保修范围及期限按国家相关规定执行。3.丙方(设计单位,若有)的权利与义务:*按照国家及地方相关规范、标准进行设计,确保设计方案的安全性、可行性和经济性,并通过相关部门审批。*提供完整的设计图纸及技术说明,并对设计成果负责。*配合施工过程中的技术交底及设计变更等工作。4.丁方(监理单位,若有)的权利与义务:*对工程施工质量、进度、安全及投资进行全过程监理。*审核施工组织设计、施工方案及材料、设备进场检验报告等。*对隐蔽工程进行旁站监理并签署意见。*及时向甲方报告工程进展情况及存在问题,并提出处理建议。五、工程管理与质量标准1.施工管理:乙方应加强施工现场管理,做到文明施工、安全施工,减少对周边环境及业主正常生活的影响。施工期间应设置安全警示标志,采取有效防护措施。2.质量标准:本工程质量应符合国家现行《电梯安装验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范的要求,确保通过相关部门的竣工验收,并取得电梯使用登记证。3.材料与设备:乙方采购的电梯设备及主要建筑材料、构配件必须具有产品合格证明、出厂检验报告等,并经甲方或监理单位(若有)核验后方可使用。严禁使用不合格产品。六、验收1.阶段性验收:工程重要节点(如基坑验收、井道验收等)应进行阶段性验收,由甲方、乙方及监理单位(若有)共同参加。2.竣工验收:工程完工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请报告及完整的工程技术资料。甲方应组织乙方、设计单位(若有)、监理单位(若有)及相关业主代表进行初步验收。初步验收合格后,由乙方向政府相关主管部门申请正式竣工验收,并负责协调相关事宜。3.验收合格:工程经验收合格后,各方应签署《工程竣工验收证明书》,电梯方可正式投入使用。七、电梯的使用、维护与管理1.使用登记:工程竣工验收合格后,由[甲方/乙方]负责办理电梯使用登记证,相关费用由[甲方/乙方]承担。2.日常管理:电梯投入使用后,全体业主同意委托[物业服务企业/业主自行成立的电梯管理小组](以下简称“管理方”)负责电梯的日常管理工作。管理方的职责包括但不限于:定期联系维保单位进行维护保养、监督维保质量、处理电梯运行中出现的问题、收取和管理电梯运行维护费用等。3.维护保养:管理方应选择具有相应资质的电梯维保单位,签订维保合同,确保电梯得到定期、规范的维护保养。维保记录应予以保存。4.运行费用:电梯运行期间产生的电费、维保费、年检费、日常小修费及其他相关费用,由全体业主按照本协议第三条第2款约定的费用分摊方案共同承担。具体收费标准及方式由管理方另行制定并经业主同意后执行。5.大修与更新:若电梯达到大修或更新条件,所需费用由全体业主共同承担,具体分摊方案可参照本协议费用分摊原则或届时由全体业主协商确定。八、违约责任1.甲方违约责任:*若甲方未按时足额支付工程款项,每逾期一日,应按逾期付款金额的[千分之几]向乙方支付违约金。逾期超过[例如:若干]日,乙方有权暂停施工,由此造成的工期延误及损失由甲方承担。*因甲方原因(如不配合提供资料、阻挠施工等)导致工程延误或无法进行的,乙方有权顺延工期,并要求甲方赔偿由此造成的实际损失。2.乙方违约责任:*若乙方未能按约定工期完成工程,每逾期一日,应按工程总造价的[千分之几]向甲方支付违约金。逾期超过[例如:若干]日,甲方有权解除协议或要求乙方采取补救措施,并要求乙方赔偿由此造成的损失。*若工程质量不符合协议约定或国家相关标准,乙方应负责无偿返修、重做,直至达到合格标准,并承担由此造成的工期延误及甲方损失。若返修后仍不能达到约定标准,甲方有权解除协议并要求乙方赔偿损失。*乙方在施工过程中发生安全事故,造成人身伤亡或财产损失的,由乙方承担全部责任和赔偿费用。3.丙方、丁方违约责任(若有):因设计失误、监理失职等原因造成工程质量问题或损失的,丙方或丁方应承担相应的赔偿责任。九、不可抗力1.任何一方由于不可抗力原因不能履行协议时,应在不可抗力事件发生后[例如:若干]日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明后,允许延期履行、部分履行或者不履行协议,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。十、争议解决1.本协议在履行过程中发生的争议,由各方当事人协商解决;协商不成的,可依法向[项目所在地]人民法院提起诉讼。十一、其他约定1.协议的变更与解除:对本协议的任何修改、补充,均须经协议各方协商一致并签署书面文件后方为有效。除本协议另有约定外,任何一方不得单方面解除协议。2.通知与送达:各方之间的任何通知、文件往来,均应按照本协议首页所列联系方式进行。如有变更,应及时书面通知其他各方。3.附件:本协议附件(《同意加装电梯业主名单及房屋信息表》、《加装电梯费用分摊表》等)为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。4.保密:各方应对本协议内容及在合作过程中获悉的对方商业秘密或隐私信息予以保密。5.本协议未尽事宜,由各方友好协商解决,并可签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。十二、协议生效与份数1.本协议自甲方全体业主(或其授权代表)签字/盖章、乙方(及丙方、丁方,若有)签字并盖章之日起生效。2.本协议一式[份数]份,甲方全体业主各执一份(或授权代表执一份),乙方执[份数]份,(丙方、丁方各执一份,若有),[报送相关部门备案若干份],具有同等法律效力。(以下无正文)甲方(业主签字/盖章):(业主名单及签字页可另附)乙方(施工单位盖章):法定代

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论