2026一建建设工程法规真题试卷及答案

2026一建建设工程法规真题试卷及答案2026年度全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》真题（满分130分，合格标准78分，考试时间180分钟）一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于建设工程领域法的效力层级适用规则，下列说法正确的是（）A.新的一般规定与旧的特别规定不一致时，直接适用新的一般规定B.部门规章之间对同一事项规定不一致时，由国务院裁决C.地方性法规与部门规章冲突时，直接由全国人大常委会裁决D.行政法规之间特别规定与一般规定不一致时，由国务院裁决【答案】B【解析】选项A错误，新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决：法律之间冲突由全国人大常委会裁决，行政法规之间冲突由国务院裁决。选项C错误，地方性法规与部门规章冲突时，先由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，直接适用地方性法规；认为应当适用部门规章的，提请全国人大常委会裁决。选项D错误，同一机关制定的行政法规，特别规定优于一般规定，无需裁决，仅新的一般规定与旧的特别规定不一致时才需制定机关裁决。2.某施工企业中标某市政道路项目后设立项目经理部，任命王某为项目经理，施工过程中项目经理部以自身名义签订了材料采购合同，欠付材料供应商120万元货款，关于该货款清偿责任的说法，正确的是（）A.由项目经理部独立清偿B.由王某独立清偿C.由施工企业清偿D.由项目经理部与施工企业承担连带责任【答案】C【解析】项目经理部不具备法人资格，属于施工企业的临时性派出机构，其实施的民事法律行为的法律后果由设立该机构的施工企业承担。项目经理是施工企业授权的项目管理者，其职务行为责任由施工企业承担，因此欠付货款应由施工企业清偿。3.甲施工企业与材料供应商乙长期合作，双方合作惯例为项目负责人持加盖项目部公章的空白合同即可直接签订采购协议，后甲企业解聘项目负责人李某，但未及时告知乙，李某仍持盖有项目部公章的空白合同与乙签订了价值80万元的钢材采购合同，乙按约供货后甲拒绝付款，关于本案的说法，正确的是（）A.李某的行为属于无权代理，甲无需承担付款责任B.李某的行为属于表见代理，甲应当承担付款责任C.乙有权选择要求李某或者甲承担付款责任D.甲承担付款责任后无权向李某追偿【答案】B【解析】表见代理是指行为人虽无代理权，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。本案中乙为善意相对人，有合理理由相信李某仍有代理权，构成表见代理，甲需承担付款责任，承担责任后有权向存在过错的李某追偿。表见代理的法律后果直接归属于被代理人，相对人无权向行为人主张责任，因此选项C、D错误。4.关于建设用地使用权设立规则的说法，正确的是（）A.建设用地使用权只能在地表设立B.建设用地使用权自出让合同生效时设立C.工业、商业、旅游等经营性用地应当采取招标、拍卖等公开竞价方式出让D.建设用地使用权期限届满的自动续期【答案】C【解析】选项A错误，建设用地使用权可以在地表、地上、地下分别设立，新设立的建设用地使用权不得损害已设立的用益物权。选项B错误，建设用地使用权自登记时设立。选项D错误，住宅建设用地使用权期限届满自动续期，非住宅建设用地使用权期限届满的续期依照法律规定办理。5.某项目基坑施工期间突发暴雨，邻近居民王某为防止施工单位堆放的建材被雨水浸泡造成损失，主动组织家人帮忙搬运覆盖，产生人工费2000元，王某的手机在搬运过程中掉落进水损坏，损失3000元，关于本案的说法，正确的是（）A.王某的行为属于无因管理，施工单位应当支付5000元费用B.王某的行为属于不当得利，施工单位无需支付费用C.王某的行为属于助人为乐，施工单位可给予适当补偿而非必须支付D.施工单位仅需支付人工费2000元，无需赔偿手机损失【答案】A【解析】无因管理是指未受他人委托，也无法律上的义务，为避免他人利益受损失而自愿为他人管理事务或提供服务的事实行为。管理人有权请求受益人偿还因管理事务支出的必要费用，以及因管理事务受到的损失，本案中人工费属于必要支出，手机损失属于管理事务造成的合理损失，施工单位均应当支付。6.关于建设工程领域知识产权保护期限的说法，正确的是（）A.发明专利权的期限为20年，自申请日起计算B.实用新型专利权的期限为15年，自授权公告日起计算C.注册商标的有效期为10年，自申请日起计算D.著作权中署名权的保护期限为作者终生及死后50年【答案】A【解析】选项B错误，实用新型专利权期限为10年，外观设计专利权期限为15年，均自申请日起计算。选项C错误，注册商标有效期自核准注册之日起计算10年。选项D错误，著作权中的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期限不受限制。7.甲施工企业向乙建材商采购货物，约定2026年5月10日付款，由丙公司作为保证人，保证合同中仅约定“丙公司对甲的债务承担保证责任”，未明确保证方式和保证期间，关于本案保证责任的说法，正确的是（）A.丙公司承担连带责任保证B.保证期间为主债务履行期限届满之日起2年C.乙在保证期间未对甲提起诉讼或仲裁的，丙公司不再承担保证责任D.乙可以直接要求丙公司承担保证责任【答案】C【解析】选项A错误，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。选项B错误，没有约定保证期间的，保证期间为主债务履行期限届满之日起6个月。选项D错误，一般保证人享有先诉抗辩权，债权人需先向债务人提起诉讼或仲裁并强制执行仍不能清偿债务的，才能要求保证人承担责任，不能直接向保证人主张权利。8.下列损失中，属于建筑工程一切险承保范围的是（）A.施工单位自有设备的自然磨损B.工地内邻近建筑物因地震造成的损毁C.设计错误引起的工程本身损失D.盘点时发现的材料短缺【答案】B【解析】建筑工程一切险承保自然灾害、意外事故造成的工程本身、工地内财产、第三者人身伤亡或财产损失，地震属于法定自然灾害范畴。选项A、C、D均属于建筑工程一切险的除外责任范围。9.某施工项目施工过程中，因施工现场临时设施不符合国家规定，发生坍塌事故，造成3人死亡，直接经济损失1200万元，本案中应当承担的刑事责任是（）A.构成重大责任事故罪，对现场作业人员处3年以下有期徒刑B.构成重大劳动安全事故罪，对直接负责的主管人员处3年以上7年以下有期徒刑C.构成工程重大安全事故罪，对施工单位处罚金，对直接责任人员处5年以下有期徒刑D.构成重大劳动安全事故罪，对施工单位处罚金，对直接负责人员处3年以下有期徒刑【答案】B【解析】重大劳动安全事故罪的犯罪客体是劳动安全，客观表现为安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，造成重大伤亡事故或其他严重后果。根据最高法司法解释，造成死亡3人以上，负事故主要责任的，属于“情节特别恶劣”，处3年以上7年以下有期徒刑，本罪仅处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员，不处罚单位。工程重大安全事故罪的核心是降低工程质量标准，重大责任事故罪的核心是作业人员违反安全管理规定，因此选项A、C、D错误。10.关于建设单位申请领取施工许可证条件的说法，正确的是（）A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.需要征收房屋的，征收工作全部完成C.建设资金全部到位D.已经确定监理单位【答案】A【解析】选项B错误，需要征收房屋的，征收进度符合施工要求即可，无需全部完成。选项C错误，建设资金已经落实即可：建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，工期超过1年的，不得少于30%。选项D错误，按照规定应当委托监理的工程才需要确定监理单位，并非所有工程均强制要求监理。11.根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质的申请与延续的说法，正确的是（）A.企业只能申请一项建筑业企业资质B.建筑业企业资质证书有效期为5年，延续申请应当在有效期届满3个月前提出C.企业合并后存续或者新设立的建筑业企业可以承继合并前各方中较高的资质等级D.企业首次申请资质应当申请最高等级资质【答案】B【解析】选项A错误，企业可以申请一项或多项建筑业企业资质。选项C错误，企业合并后存续或者新设立的建筑业企业申请承继合并前各方资质的，应当按照实际达到的资质条件核定，不能直接承继较高等级资质。选项D错误，企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。12.关于一级建造师注册与执业的说法，正确的是（）A.初始注册应当自资格证书签发之日起3年内提出申请，逾期未申请的不予注册B.注册证书与执业印章有效期为3年，延续注册有效期为5年C.担任施工单位项目负责人的，应当受聘并注册于具有施工资质的企业D.注册建造师同时在两个单位执业的，吊销注册证书，5年内不予注册【答案】C【解析】选项A错误，初始注册逾期未申请的，需符合本专业继续教育要求后方可申请初始注册。选项B错误，注册证书与执业印章有效期均为3年，延续注册有效期为3年。选项D错误，同时在两个及以上单位执业的，吊销注册证书，3年内不予注册。13.根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标的是（）A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.投标人之间约定中标人【答案】D【解析】选项A、B、C均属于“视为投标人相互串通投标”的情形，选项D属于法定的“属于投标人相互串通投标”的情形，二者的法律后果一致，但适用情形存在明确边界。14.关于招标程序的说法，正确的是（）A.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用可以适当营利B.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人C.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人【答案】B【解析】选项A错误，发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。选项C错误，依法必须招标的项目，招标文件发出至投标截止的最短期限为20日。选项D错误，国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，仅当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等不符合中标条件的情形，才可以按照排名依次确定其他中标候选人，或者重新招标。15.关于建设工程承包的说法，正确的是（）A.分包单位应当就分包工程对建设单位承担主要责任B.总承包单位将建筑工程分包给不具备相应资质条件的单位的，属于违法分包C.建设单位可以直接指定分包工程承包人D.两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程【答案】B【解析】选项A错误，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。选项C错误，建设单位不得直接指定分包工程承包人，监理单位或建设单位认可的分包仍需总承包单位同意。选项D错误，联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。16.根据《建筑市场信用管理暂行办法》，关于建筑市场主体不良信用信息公开期限的说法，正确的是（）A.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年B.依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限短于3年的，公告期限为3年C.良好信用信息公开期限一般为3年D.对整改确有实效的，经申请可以缩短不良信息公开期限，但最短不得少于1年【答案】C【解析】选项A错误，不良信用信息公开期限一般为1年至3年。选项B错误，行政处理决定认定的限制期限长于3年的，公告期限从其决定，短于3年的，公告期限为决定载明的限制期限。选项D错误，经申请缩短不良信息公开期限的，最短不得少于3个月。17.关于要约与承诺的说法，正确的是（）A.要约邀请是合同成立的必经过程B.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，所有要约均可撤销C.承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立，法律另有规定或者当事人另有约定的除外D.受要约人对要约的内容作出非实质性变更的，承诺一律无效【答案】C【解析】选项A错误，要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示，并非合同成立的必经过程。选项B错误，有下列情形之一的要约不得撤销：要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销；受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理准备工作。选项D错误，受要约人对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。18.下列合同中，属于可撤销合同的是（）A.无民事行为能力人签订的合同B.违反法律、行政法规强制性规定的合同C.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下签订的合同D.行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的合同【答案】C【解析】选项A、B、D均属于无效合同的情形，可撤销合同包括：因重大误解订立的合同；订立合同时显失公平的合同；一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。19.关于建设工程合同价款调整的说法，正确的是（）A.合同履行期间，市场价格波动超过合同约定幅度的，应当按照有利于承包人的方式调整价款B.当事人对建设工程价款结算标准有约定的，应当按照约定结算C.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效的，应当按照最高的合同约定结算价款D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，应当按照承包人提交的结算文件支付价款【答案】B【解析】选项A错误，市场价格波动调整应当按照合同约定的方式进行，没有约定的，按照工程所在地建设行政主管部门发布的计价规则调整。选项C错误，数份合同均无效但建设工程质量合格的，可以参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人，实际履行的合同难以确定的，参照最后签订的合同折价补偿。选项D错误，未经竣工验收擅自使用的，视为工程质量合格，但仍应当按照合同约定结算价款，除非双方明确约定发包人逾期不答复结算文件视为认可。20.关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（）A.承包人将承包的建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同B.发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以直接解除合同C.合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格的，承包人无权请求支付工程价款D.因一方违约导致合同解除的，违约方无需承担违约责任【答案】A【解析】选项B错误，发包人未按约定支付工程价款，经催告后在合理期限内仍未支付的，承包人才可以解除合同。选项C错误，已经完成的建设工程质量不合格的，修复后合格的，承包人可以请求参照合同约定支付工程价款，修复后不合格的，无权请求支付。选项D错误，因一方违约导致合同解除的，违约方仍应当承担违约责任。21.关于违约责任的承担方式，下列说法正确的是（）A.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金和定金条款B.约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以依职权予以增加C.当事人一方因不可抗力不能履行合同的，一律免除全部责任D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任【答案】D【解析】选项A错误，违约金和定金只能择一适用，不得同时主张。选项B错误，违约金调整需依当事人申请，人民法院或仲裁机构不得依职权主动调整。选项C错误，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但当事人应当及时通知对方并提供证明，未履行通知义务导致损失扩大的，仍需承担责任。22.关于劳动合同试用期的说法，正确的是（）A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过2个月B.同一用人单位与同一劳动者续订劳动合同时，可以根据新岗位要求约定新的试用期C.试用期包含在劳动合同期限内，劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限D.劳动者在试用期的工资不得低于劳动合同约定工资的70%【答案】C【解析】选项A错误，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月。选项B错误，同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期，续订劳动合同或调整岗位均不得重新约定试用期。选项D错误，劳动者在试用期的工资不得低于劳动合同约定工资的80%，且不得低于用人单位所在地的最低工资标准。23.关于女职工和未成年工特殊保护的说法，正确的是（）A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B.不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度的劳动C.对怀孕6个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动D.未成年工是指年满14周岁未满18周岁的劳动者【答案】B【解析】选项A错误，不得安排女职工从事矿山井下、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动，一般女职工可以从事第三级体力劳动强度的劳动，仅经期、孕期、哺乳期禁止从事第三级体力劳动。选项C错误，对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。选项D错误，未成年工是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。24.关于施工现场环境保护的说法，正确的是（）A.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行所有产生噪声的建筑施工作业B.建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报生态环境主管部门批准C.施工现场大气污染的防治，应当以防治颗粒物污染为重点D.建筑垃圾的回收率应当达到50%以上【答案】C【解析】选项A错误，夜间禁止产生噪声污染的施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外，特殊需要作业的必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，且必须公告附近居民。选项B错误，建设项目可能产生环境噪声污染的，应当根据环境影响程度分别编制环境影响报告书、报告表或者填报登记表，并非所有项目均需提交报告书。选项D错误，建筑垃圾的回收率应当达到30%以上，建筑垃圾综合利用率达到50%以上。25.关于建筑节能的说法，正确的是（）A.不符合建筑节能标准的建筑工程，已经建成的可以投入使用B.国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统C.建设单位可以要求设计单位、施工单位降低民用建筑节能强制性标准进行设计、施工D.既有建筑节能改造的费用全部由政府承担【答案】B【解析】选项A错误，不符合节能强制性标准的建筑工程，不得开工建设，已经建成的不得投入使用。选项C错误，建设单位不得明示或者暗示设计单位、施工单位降低民用建筑节能强制性标准进行设计、施工。选项D错误，既有建筑节能改造的费用由所有权人承担，政府可给予适当补贴。26.关于建设工程文物保护的说法，正确的是（）A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，施工单位可以自行发掘B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意C.文物保护单位的建设控制地带内不得进行建设工程D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在24小时内赶赴现场，并在14日内提出处理意见【答案】B【解析】选项A错误，发现文物应当保护现场，立即报告文物行政部门，任何单位或者个人不得哄抢、私分、藏匿、自行发掘文物。选项C错误，文物保护单位的建设控制地带内可以进行建设工程，但工程设计方案需经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准，不得破坏文物保护单位的历史风貌。选项D错误，文物行政部门接到报告后，应当在7日内提出处理意见。27.关于安全生产许可证的说法，正确的是（）A.安全生产许可证的有效期为3年，延期申请应当在有效期届满3个月前提出B.未取得安全生产许可证的，可以从事小规模建筑施工活动C.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后30日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续D.安全生产许可证遗失的，应当在公众媒体上声明作废后，方可申请补办【答案】A【解析】选项B错误，未取得安全生产许可证的，不得从事任何建筑施工活动。选项C错误，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内办理安全生产许可证变更手续。选项D错误，安全生产许可证遗失的，无需登报声明，申请人告知发证机关即可补办。28.关于施工单位的安全生产责任的说法，正确的是（）A.建筑施工企业的法定代表人是本项目安全生产的第一责任人B.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的70%C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担按份责任D.建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员【答案】D【解析】选项A错误，项目负责人是本项目安全生产的第一责任人，企业法定代表人是企业安全生产第一责任人。选项B错误，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。选项C错误，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。29.关于施工单位从业人员安全生产教育培训的说法，正确的是（）A.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训B.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训，未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业C.特种作业人员经考核合格取得特种作业操作资格证书后，即可终身上岗作业D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，无需对作业人员进行相应的安全生产教育培训【答案】B【解析】选项A错误，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训。选项C错误，特种作业人员取得操作资格证书后，还应当按照规定定期参加复审，复审不合格的不得上岗。选项D错误，采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行专门的安全生产教育培训。30.关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是（）A.专项施工方案应当由施工单位项目负责人签字，加盖单位公章后实施B.对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证C.专项施工方案经论证需修改的，施工单位修改后即可实施D.监理单位应当对危大工程施工实施定期巡查【答案】B【解析】选项A错误，专项施工方案应当由施工单位技术负责人签字，加盖单位公章，由总监理工程师签字，加盖执业印章后方可实施。选项C错误，专项方案经论证需修改的，修改后应当重新组织专家论证。选项D错误，监理单位应当对危大工程施工实施旁站监理。二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，错选不得分，少选所选的每个选项得0.5分）71.关于建设工程物权的说法，正确的有（）A.所有权是物权中最完整的物权，包括占有、使用、收益、处分四项权能B.建设用地使用权属于用益物权C.地役权属于担保物权D.不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记发生效力，未经登记不发生效力，法律另有规定的除外E.动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，法律另有规定的除外【答案】ABDE【解析】选项C错误，地役权属于用益物权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。72.关于建设工程债的发生根据，下列说法正确的有（）A.施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债B.材料设备买卖合同的主体通常是施工单位和材料设备供应商C.管理人员因无因管理支出的必要费用，有权请求受益人偿还D.不当得利人应当将取得的不当利益返还受损失的人E.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，一律由建设单位和施工单位承担连带责任【答案】ABCD【解析】选项E错误，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外；因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因导致倒塌塌陷的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。73.关于知识产权的侵权责任，下列说法正确的有（）A.侵犯知识产权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定B.实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定C.权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定D.赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支E.侵犯专利权的赔偿数额最高不得超过500万元【答案】ABCD【解析】选项E错误，现行《专利法》规定，故意侵犯专利权情节严重的，可以按照实际损失、侵权获利或者许可使用费的1-5倍确定赔偿数额，没有最高限额限制；前述方法均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予3万元以上500万元以下的赔偿。74.关于担保制度的说法，正确的有（）A.机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外B.当事人可以约定抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用C.质押分为动产质押和权利质押D.定金合同自实际交付定金时成立E.留置权人无权收取留置财产的孳息【答案】ABCD【解析】选项E错误，留置权人有权收取留置财产的孳息，孳息应当先充抵收取孳息的费用。75.关于建筑工程一切险的除外责任，下列属于除外责任的有（）A.自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用B.维修保养或正常检修的费用C.盘点时发现的短缺D.地面下陷下沉造成的损失E.外力引起的机械或电气装置的本身损失【答案】ABC【解析】选项D、E属于建筑工程一切险的保险责任范围，其中地面下陷下沉属于自然灾害范畴，外力引起的机械或电气装置本身损失属于意外事故范畴。76.关于申请领取施工许可证的条件，下列说法正确的有（）A.已经办理该建筑工程用地批准手续B.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.建设资金已经全部到位E.有保证工程质量和安全的具体措施【答案】ABCE【解析】选项D错误，申领施工许可证仅要求建设资金已经落实，无需全部到位，具体标准为：建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%，工期超过1年的，不得少于30%。77.关于建筑业企业资质的撤回、撤销和注销的说法，正确的有（）A.企业取得建筑业企业资质后不再符合相应资质条件的，资质许可机关可以撤回其资质B.以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质的，应当予以撤销C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当依法注销资质D.企业依法终止的，资质许可机关应当依法注销资质E.被撤销资质的，企业3年内不得再次申请建筑业企业资质【答案】ABCD【解析】选项E错误，以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质被撤销的，3年内不得再次申请建筑业企业资质，因其他原因被撤销资质的，无3年限制。78.关于招标投标的说法，正确的有（）A.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标B.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标C.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标D.招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密E.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，也可以规定最低投标限价【答案】ABCD【解析】选项E错误，招标人不得规定最低投标限价。79.下列情形中，属于违法分包的有（）A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的D.分包单位将其承包的建设工程再分包的E.总承包单位将承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的【答案】ABCD【解析】选项E属于转包的情形。80.关于建设工程合同无效的法律后果，下列说法正确的有（）A.建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人B.建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用C.修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿D.建设工程施工合同无效，一方有过错的，应当赔偿对方由此所受到的损失，各方都有过错的，应当各自承担相应的责任E.建设工程施工合同无效，承包人仍然可以请求发包人支付违约金【答案】ABCD【解析】选项E错误，合同无效的，除争议解决条款外，其余条款均无效，违约金条款也无效，承包人无权请求支付违约金。81.关于劳动合同的解除，下列说法正确的有（）A.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同，劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的，劳动者可以解除劳动合同C.劳动者严重违反用人单位的规章制度的，用人单位可以解除劳动合同D.女职工在孕期、产期、哺乳期的，用人单位不得依照劳动合同法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同E.用人单位经济性裁员的，应当向劳动者支付双倍赔偿金【答案】ABCD【解析】选项E错误，经济性裁员属于合法解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿金，而非双倍赔偿金，双倍赔偿金仅适用于用人单位违法解除劳动合同的情形。82.关于施工现场环境保护的说法，正确的有（）A.施工现场的主要道路应当进行硬化处理B.施工现场出入口应当设置车辆冲洗设施C.施工现场裸露的场地和堆放的土方应当采取覆盖、固化或者绿化等措施D.施工现场应当设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应当分类存放E.城市市区范围内施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工10日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报【答案】ABCD【解析】选项E错误，施工单位应当在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报噪声污染防治相关情况。83.关于施工单位的安全生产责任，下列说法正确的有（）A.施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责B.施工单位的项目负责人对建设工程项目的安全施工负责C.施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员D.建筑施工企业应当实行建设工程项目专职安全生产管理人员委派制度E.施工作业班组负责人是本班组安全生产的第一责任人，对本班组的安全生产负全面责任【答案】ABCDE【解析】所有选项均符合现行法律法规对施工单位安全生产责任的规定。84.关于生产安全事故的等级划分，下列属于重大事故的有（）A.造成10人以上30人以下死亡的事故B.造成50人以上100人以下重伤的事故C.造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故D.造成3人以上10人以下死亡的事故E.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故【答案】ABC【解析】选项D、E属于较大事故的划分标准。85.关于建设工程质量责任的说法，正确的有（）A.建设单位对建设工程的质量负首要