2026年全国一级造价师之建设工程计价考试提优特训题（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、财务效益与财务费用估算所遵循的“有无对比”原则是指()。A.现金流入与流出的界定对等B.“有生产、全销售、无库存”状态C.“有项目”和“无项目”状态D.有无增值税对比一致状况

2、《工程造价术语标准》GB/FT50875属于工程造价管理标准中的（）。A.基础标准B.管理规范C.标准规范D.质量管理标准

3、关于工程定额计价模式的说法，不正确的是（）。A.编制建设工程造价的基本过程包括工程量计算和工程计价B.定额具有相对稳定性的特点C.定额计价中不考虑不可预见费D.定额在计价中起指导性作用

4、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为（）。A.预付工程款的数额.支付时间及抵扣方式B.安全文明施工措施的支付计划，使用要求C.投标保证金的递交数额.支付方式及返还时间D.工程竣工价款结算编制与核对.支付及时间

5、（2011年真题）某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3‰，则离岸价为（）万元。A.881.08B.883.74C.1063.18D.1091.90

6、（2017年真题）确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。A.机械时间利用系数＝机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间B.机械时间利用系数＝1/机械台班产量定额C.机械时间利用系数＝机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间（8h）D.机械时间利用系数＝一个工作班延续时间（8h）/机械在一个工作班内纯工作时间

7、下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是()。A.应收账款=年营业收入/应收账款周转次数B.预收账款=年经营成本/预收账款周转次数C.产成品=（年经营成本-年其他营业费用）/产成品周转次数D.预付账款=存货/预付账款周转次数

8、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

9、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价

10、下列费用中应属于建设单位管理费的是（）。A.编制项目可行性研究报告的费用B.新建项目所需办公设备的购置费用C.竣工验收费D.建设单位所需临时设施的搭设费用

11、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任

12、关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（）。A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计人新增流动资产价值

13、某分项工程招标工程量清单数量为3600m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为500元/m2，投标报价为400元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.120.00B.114.75C.168.00D.207.00

14、调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）。A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止

15、世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（）。A.主体工程费B.设备购置费C.其他工程费D.安装工程费

16、某工程合同价款为800万元，于2007年签订合同井开工，2009竣工。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007和2008年、2009年的造价指数分别为1115和1160、1260则此工程价差调整额为（）万元。A.109.2B.228.8C.31.5D.140.8

17、下列安全文明施工措施费中，属于临时设施费的是（）。A.施工现场采用定型钢板围挡的安砌、维修、拆除费用B.现场施工机械设备降低噪声的费用C.现场施工卫生设施费用D.安全施工标志的购置及安全宣传费用

18、对于投资方来说，施工图预算的主要作用包括（）。A.建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容B.投标时报价的参考依据C.拨付工程款及办理工程结算的依据D.是监督，检查执行定额标准的依据

19、在投资估算分析内容中，属于工程投资比例分析的是（）。A.分析工器具购置费占建设总投资的比例B.分析引进设备费用占全部设备费用的比例C.分析工程建设其他费用占建设总投资的比例D.分析装饰工程占总投资的比例

20、编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（）A.工程量清单综合单价=Σ定额项目合价/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用B.工程设备.材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中C.税金.规费等法律.法规.规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价

21、砌筑1m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则1m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231

22、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2。A.6.30B.6.56C.6.58D.6.67

23、为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和为（）。A.建设项目总投资B.固定资产投资C.建设投资D.工程费用

24、（2019年真题）工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时，首先应确定的是（）A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.项目名称及工程量D.管理费率和利润率

25、对于铁矿石、大豆等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（）。A.靠近大中城市B.靠近燃料提供地C.靠近产品消费地D.靠近原料产地

26、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和福利费按照每人每年20000元估算。每年的其他费用为1000万元，其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元，存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（）万元。A.6800B.6760C.9800D.9760

27、工程计量工作包括工程项目的划分和工程量的计算，下列关于工程计量工作的说法中正确的是（）。A.项目划分须按预算定额规定的定额子项进行B.通过项目划分确定单位工程基本构造单位C.工程量的计算须按工程量清单计算规范的规则进行计算D.工程量的计算应依据施工图设计文件，不应依据施工组织设计文件

28、工程量清单计价模式下，确定分部分项工程单价的工作包括：①分析各清单项目的工程内容，②确定计算基础，③计算人工、材料、机械费用，④计算工程内容的工程数量与清单单位含量，⑤计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是()。A.①②④⑤③B.②①④③⑤C.①②④③⑤D.②①④⑤③

29、投标人就最高投标限价提出投诉，工程造价管理机构完成复查的时限是在受理投诉的（）天内。A.10天B.15天C.20天D.30天

30、某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次大修费为3000元，大修周期为4，台班经常修理费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元/台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为()。A.60.40B.62.20C.65.40D.67.20

31、在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（）。A.分部分项工程费与措施费总额的10%~15%为参考B.分部分项工程费的10%~15%为参考C.分部分项工程费与措施费总额的15%~20%为参考D.分部分项工程费的15%~20%为参考

32、投资估算的主要工作包括：①估算预备费②估算工程建设其他费③估算工程费用④估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.③④②①B.③④①②C.④③②①D.④③①②

33、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用

34、根据国家发改委关于《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）文件的规定，下列各项费用中应采用市场调节价的是（）。A.联合试运转费B.专项评价费C.场地准备及临时设施费D.工程保险费

35、关于施工合同履行期间的期中支付，下面说法中正确的是()。A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工工程的期中支付B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正C.进度款制度申请中应包括累计已完成的合同价款D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计

36、某项目共需贷款资金7000万元，建设期为2年，按年度均衡筹资，第1年贷款为3000万元，第2年贷款为4000万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则建设期利息应为（）万元。A.500B.515C.715D.665

37、FIDIC施工合同条件下，工程师发布删减某部分工作的变更指令，承包商由此损失的利益不包括（）。A.该部分工作的直接费B.该部分工作分担的间接费C.该部分工作分担的利润D.该部分工作分担的税金

38、表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。A.综合指数B.环比指数C.定基指数D.平均数指数

39、关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在工程开工后的14天内预付安全文明施工费B.发包人在付款期满后的14天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告，仍不付的，可暂停施工

40、下列有关投标报价时复核工程量的表述，正确的是（）。A.针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略B.复核工程量可以影响投标人的报价尺度，但并不能确定订货及采购物资的数量C.投标人发现工程量清单中数量有误，可通知招标人后对工程量清单进行修改D.投标人可以向招标人提出工程量清单的错误，由该投标人统一修改并把修改情况通知所有投标人

41、承包人可以进行材料费索赔的事项不包括（）A.发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨B.承包商管理不善造成材料损坏失效产生的损失C.发包人原因导致工程延期期间的超期储存费用D.索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费

42、非生产性建设项目总投资的内容不包括（）。A.价差预备费B.流动资金C.工程建设其他费D.基本预备费

43、施工企业发放的劳动保护费属于（）。A.企业管理费B.措施费C.规费D.分部分项工程费

44、1砖厚砖墙中，若材料为标准砖（240mm×115mm×53mm），灰缝厚度为10mm，砖损耗率为2%，砂浆损耗率为1%，则砂浆消耗量为（）m3。A.0.062B.0.081C.0.205D.0.228

45、某项目在某运营年份的总成本费用是8000万元，其中外购原材料、燃料及动力费为4500万元，折旧费为800万元，摊销费为200万元，修理费为500万元；该年建设贷款余额为2000万元，利率为8%;流动资金贷款为3OOO万元，利率为7%;当年没有任何新增贷款。则当年的经营成本为（）万元。A.5000B.6130C.6630D.6790

46、工程总承包预付款的用途包括（）。A.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等B.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及管理性费用支出等C.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及提前办理合格性手续等D.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及合理的利润预支等

47、下列投资估算方法中，属于以设备费为基础估算建设项目固定资产投资的方法是（）。A.生产能力指数法B.朗格系数法C.指标估算法D.定额估算法

48、在投资估算的编制中，下列属于投资估算分析内容的是（）。A.分析影响投资的主要因素B.主要技术经济指标分析C.资金筹措方式D.工程建设其他费用估算

49、下列不属于建设工程造价信息网所包含的内容是（）。A.人工成本信息B.住宅造价信息C.建设工程定额共享平台D.造价编制办法

50、（2011年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用

51、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况

52、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）。A.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安排C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求

53、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%，50%，20%，拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（）。A.507B.608.4C.633.75D.657

54、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的材料，其费用应计入其他项目清单费用

55、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的时间是（）。A.承包人原因导致的工程缺陷和损失B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.施工过程发现文物D.政策变化引起的价格调整

56、下列关于无形资产的计价原则，描述错误的是（）。A.投资者按无形资产作为资本金或者合作条件投入时，按评估确认或合同协议约定的金额计价B.购入的无形资产，按照实际支付的价款计价C.企业自创并依法申请取得的无形资产，按开发过程中实际支出计价D.无形资产计价入账后，应在其有效使用期期末核算

57、（2020年真题）关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核

58、（2018年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告

59、（2017年真题）关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止

60、某達筑工程报告期咅项费用构成和咅单项价格指数如下表所示，则该工程的達筑安装工程造价指数为（）。A.0.995B.0.996C.0.997D.0.998

61、在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（）。A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数

62、一般来说，承发包双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额，通常是合同价款的（）。A.2％B.3％C.5％D.10％

63、不可预见的地下障碍物处理的费用，应计入()。A.现场经费B.施工企业管理费C.价差预备费D.基本预备费

64、按国家有关规定，核定新增固定资产价值时，建设单位管理费按（）A.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额等按实际需求情况分摊B.建筑工程、安装工程和需安装设备价值的总额等按比例分摊C.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按实际需求情况分摊D.建筑工程、安装工程、需安装设备价值和流动资金等总额按比例分摊

65、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。A.机械时间利用系数=机械纯工作1h正常生产率×工作班纯工作时间B.机械时间利用系数=1/机械台班产量定额C.机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/（一个工作班延续时间（8h））D.机械时间利用系数=（一个工作班延续时间（8h））/机械在一个工作班内纯工作时间

66、某批进口设备离岸价为1000万元人民币，国际运费为100万元人民币，运输保险费费率为1％。则该批设备的关税完税价格应为（）万元人民币。A.1100.00B.1110.00C.1111.00D.1111.11

67、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费的是（）A.幵办费B.非专利技术使用费C.土地使用权取得费D.生产准备费

68、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。A.总预算B.综合预算表C.单位工程预算表D.附件

69、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（）。A.包含在用地与工程准备费中B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用道路、专用通信设施费

70、某公路工程合同价为500万元，其中人工费为50万元，水泥费为100万元，钢筋费为200万元，其他费用为150万元，结算时，人工费、水泥费、钢筋费价格指数分别增长了0.25、0.25、0.3，则该工程实际结算款额为（）万元。A.620B.597.5C.530D.470

71、（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m2，同期毛石混凝土基础综合单价为580/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（）元/m2。A.891B.909C.906D.993

72、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，施工机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工费分别按100元/工日、50元/工日计，以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%，在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班，为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元A.1820B.2470C.2820D.3470

73、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应

74、下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是（）。A.检验试验费B.工程排污费C.住房公积金D.安置补助费

75、下列关于预算定额的计算公式，错误的是（）。A.分项工程预算定额基价=人工费+材料费+机具使用费B.人工费=Σ（现行预算定额中人工工日用量×人工日工资单价）C.材料费=Σ（现行预算定额中各种材料耗用量×相应材料单价）D.机具使用费=Σ（现行预算定额中机械台班用量×机械台班单价）

76、某建设项目静态投资10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。A.1006.25B.1525.00C.1028.28D.1045.67

77、关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是().A.人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工B.材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C.各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D.按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%

78、对于实行招标的工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第()天作为基准日。A.7B.14C.28D.30

79、当单层建筑物檐口高度超过（）m，可计算超高施工增加费。A.15B.17C.18D.20

80、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。A.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用二、多选题

81、（2016年真题）FIDIC施工合同条件规定，如果承包人不能按时收到业主的付款，承包人有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利

82、某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/m2,其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%.用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为（）元/m2。A.3699.00B.4590.75C.4599.00D.4623.75

83、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期

84、下列指数中，属于数量指标指数的是（）。A.商品销售指数B.产品价格指数C.设备、工器具价格指数D.人工费价格指数

85、下列索赔事件中，属于按索赔目的和要求划分的是（）。A.总承包人和分包人之间的索赔B.工期索赔C.合同终止的索赔D.工程变更索赔

86、某塔吊配司机2人，若年制度工作日为250天，年工作台班为220台班，人工工日单价为100元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A.176.00B.213.45C.227.27D.243.12

87、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—加08)，关于招标控制价的表述符合规定的是（）。A.招标控制价不能超过批准的概算B.投标报价与招标控制价的误差超过±3%时，应予拒绝C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价

88、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费中文明施工费的是（）。A.工程防扬尘洒水的费用B.建筑工地起重机械的检验检测费用C.临时排水设施安砌、维修、拆除费用D.现场围挡的墙面美化、压顶装饰费用

89、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。A.建设投资由固定资产投资和流动资产投资组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费和流动资金四部分组成C.铺底流动资金指为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金D.工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用

90、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的。

91、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、风险费用B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用

92、投标人针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，可以采取的正确做法是()。A.即向招标人提出异议，要求招标人修改B.不向招标人提出异议，风险自留C.是否向招标人提出修改意见取决于投标策略D.等中标后，要求招标人按实调整

93、复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。关于复核工程量，下列说法错误的是（）。A.可以决定报价尺度B.对于工程量清单存在的错误，可以直接修改C.根据工程量的大小采取合适的施工方法D.正确划分分部分项工程项目，与“清单计价规范”保持一致

94、（2018年真题）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。A.应直接委托造价工程师编制（此点删除）B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

95、（2016年真题）国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（）中。A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额

96、工料单价法编制施工图预算的步骤包括：①填写封面、编制说明；②复核；③计算直接费；④列项并计算工程量；⑤编制工料分析表；⑥计算主材费并调整直接费。正确的顺序是（）。A.①④③⑤⑥②B.④③⑤⑥②①C.④③⑥⑤②①D.①④③⑥⑤②

97、根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质【2017】138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）A.19%B.2%C.3%D.5%

98、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费＋定额材料费C.定额人工费＋定额施工机具使用费D.定额人工费＋定额材料费＋定额施工机具使用费

99、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率

100、在建设地区选择时，应尽可能靠近原料产地的项目是（）。A.能耗高的项目B.技术密集型的建设项目C.农产品、矿产品的初步加工项目D.劳动密集型的建设项目

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：财务效益与财务费用估算应遵循的“有无对比”原则，正确识别和估算“有项目”和“无项目”状态的财务效益与财务费用。财务效益与财务费用估算应反映行业特点，符合依据明确、价格合理、方法适宜和表格清晰的要求。

2、答案：A本题解析：P35-37基础标准。包括《工程造价术语标准》GB/T50875、《建设工程计价设备材料划分标准》GB/T50531等。

3、答案：C本题解析：工程定额的特点有科学性、系统性、统一性、指导性、稳定性与时效性。工程定额的稳定性是相对的。我国在很长一段时间内采用单一的工程定额计价模式形成工程价格，即按预算定额规定的分部分项子目，逐项计算工程量，套用预算定额单价(或单位估价表)确定直接工程费，然后按规定的取费标准确定措施费、间接费、利润和税金，加上材料调差系数和适当妁不可预见费，经汇总后即为工程预算或标底。见教材第二章第一节P33。

4、答案：C本题解析：本题考查的是合同价款的约定。投标保证金的递交数额、支付方式及返还时间属于招标文件中应约定的内容。发承包双方应在合同条款中对下列事项进行约定：（1）预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式；（2）安全文明施工措施的支付计划，使用要求等；（3）工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间；（4）工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间；（5）施工索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间；（6）承担计价风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整方法；（7）工程竣工结算价款编制与核对、支付及时间；（8）工程质量保证金的数额、预留方式及时间；（9）违约责任以及发生合同价款争议的解决方法与时间；（10）与履行合同、支付价款有关的其他事项等。

5、答案：A本题解析：知识点：设备及工器具购置费用的构成和计算。运输保险费＝972×3‰＝2.916（万元）离岸价＝到岸价-国际运费-运输保险费＝972-88-2.916＝881.084（万元）

6、答案：C本题解析：知识点：确定机具台班定额消耗量的基本方法。机械时间利用系数＝机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间（8h）。

7、答案：C本题解析：考点:投资估算编制方法。选项A错误，应收账款=年经营成本/应收账款周转次数；选项B错误，预收账款=预收的营业收入年金额/预收账款周转次数；选项D错误，预付账款=预付的各类原材料、燃料或服务年费用/预付账款年周转次数。参见教材P81。

8、答案：A本题解析：选项B错误，发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。选项C错误，施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。选项D错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任

9、答案：B本题解析：本题考查的是工程计价基本原理。选项A错误，工程计价可分为工程计量和工程组价两个环节。选项C错误，工程组价包括工程单价的确定和总价的计算。选项D错误，工程计价中的工程单价包括工料单价和综合单价，综合单价分为清单综合单价和全费用综合单价。

10、答案：C本题解析：教材P23建设单位管理费：包括工作人员薪酬及相关费用，办公费，办公场地租用费，差旅交通费，劳动保护费，工具用具使用费，固定资产使用费，招募生产工人费，技术图书资料费，业务招待费，竣工验收费，和其他管理性质开支。

11、答案：B本题解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项AC错误，已经完成的建设工程质量不合格的：①修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；②修复后的建设工程经验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。选项D错误，承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

12、答案：C本题解析：P307-308本题考查的是新增资产价值的确定。凡购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值。选项A，新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产、无形资产和其他资产四大类。选项B，分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，应分期分批计算新增固定资产增值。选项D，企业库存现金、存货、应收及预付款项和短期投资包括股票、债券、基金计入新增流动资产价值中。

13、答案：A本题解析：本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。结算价＝400元/m2×3000＝120（万元）。

14、答案：C本题解析：教材P265本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项A错误，如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后28天内向另一方发出异议通知，并说明争议的事项和理由。但除非并直到调解书在协商和解或仲裁裁决、诉讼判决中做出修改，或合同已经解除，承包人应继续按照合同实施工程；选项B错误，调解人应在收到调解委托后28天内，或由调解人建议并经发承包双方认可的其他期限内，提出调解书，发承包双方接受调解书的，经双方签字后作为合同的补充文件，对发承包双方具有约束力，双方都应立即遵照执行；选项C正确，发承包双方应在合同中约定或在合同签订后共同约定争议调解人，负责双方在合同履行过程中发生争议的调解。合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动；选项D错误，除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止。

15、答案：B本题解析：P131-147朗格系数法是以设备购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投资。

16、答案：A本题解析：依据《建设工程计价》第五章第一节，应选A项。工程价差调整额=800×(125.60／114.15-1)=106.2(万元)。

17、答案：A本题解析：现场施工机械设备降低噪声的费用属于环境保护费，B项错误；现场施工卫生设施费用属于文明施工费，C项错误；安全施工标志的购置及安全宣传费用属于安全施工费，D项错误。

18、答案：C本题解析：施工图预算对投资方的作用1）设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施。2）是控制造价及资金合理使用的依据。3）是确定工程招标控制价的依据。4）可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。

19、答案：D本题解析：教材P130工程投资比例分析的内容：一般建筑工程要分析土建、装饰、给排水、电气、暖通、空调、动力等主体工程和道路、广场、围墙、大门、室外管线、绿化等室外附属工程占总投资的比例；一般工业项目要分析主要生产项目（列出各生产装置）、辅助生产项目、公用工程项目（给排水、供电和通信、供气、总图运输及外管）、服务性工程、生活福利设施、厂外工程占建设总投资的比例。

20、答案：A本题解析：本题考查的是最高投标限价的编制。选项A错误，工程量清单综合单价=（∑定额项目合价+未计价材料）/工程量清单项目工程量。

21、答案：D本题解析：本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。1m3砖墙体砂浆的净用量＝1-529×0.24×0.115×0.053＝0.226（m3）；1m3砖墙体砂浆的消耗量＝0.226×（1+2%）＝0.231（m3）。

22、答案：C本题解析：2021教材P62知识点：确定人工定额消耗量的基本方法。4小时=4/8=0.5（工日），100m2所需的时间定额=0.5/（1-5%）/（1-6%-11%-3%）×10=6.58（工日）。

23、答案：A本题解析：建设项目总投资是为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用的总和。

24、答案：C本题解析：首先，依据提供的工程量清单和施工图纸，按照工程所在地区颁发的计价定额的规定，确定所组价的定额项目名称，并计算出相应的工程量；其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、施工机具台班单价；同时，在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，按规定程序计算出所组价定额项目的合价，最后，将若干项所组价的定额项目合价相加除以工程量清单项目工程量，便得到工程量清单项目综合单价。

25、答案：D本题解析：知识点：项目决策阶段影响工程造价的主要因素。铁矿石、大豆等初步加工建设项目，大量消耗原料，应靠近原料产地。

26、答案：A本题解析：流动资产=应收账款+预付账款+存货+库存现金，流动负债=应付账款+预收账款，流动资金=流动资产-流动负债=6000+2000+（2×1000+1000）/10-1500=6800（万元）。

27、答案：B本题解析：P33-35选项A错误，编制工程概算预算时，主要是按工程定额进行项目的划分；选项C错误，目前，工程量计算规则包括两大类：各类工程定额规定的计算规则；各专业工程计量规范附录中规定的计算规则；选项D错误，工程量的计算就是按照工程项目的划分和工程量计算规则，就施工图设计文件和施工组织设计对分项工程实物量进行计算。

28、答案：B本题解析：工程量清单计价模式下，分部分项工程单价确定的步骤包括：①确定计算基础；②分析每一清单项目的工程内容；③计算工程内容的工程数量与清单单位的含量；④分部分项工程人工、材料、机械费用的计算；⑤计算综合单价。

29、答案：A本题解析：工程造价管理机构应当在受理投诉的10天内完成复查，特殊情况下可适当延长。

30、答案：A本题解析：施工机械台班单价由包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、其他费用七项组成。台班折旧费=50000/2000=25（元/台班）；台班大修费=3000*(4-1)/2000=4.5（元/台班）；台班经常修理费=4.5*20%=0.9（元/台班）；台班单价=25+4.5+0.9+30=60.4（元/台班）。

31、答案：B本题解析：在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以分部分项工程费的10%~15%为参考。故此题选B。

32、答案：C本题解析：建设项目投资估算编制流程。

33、答案：C本题解析：承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。因此，正确选项为C。

34、答案：B本题解析：技术服务费应实行市场调节价。技术服务费包括可行性研究费、专项评价费、勘察设计费、监理费、研究试验费、特殊设备安全监督检验费、监造费、招标费、设计评审费、技术经济标准使用费、工程造价咨询费。

35、答案：C本题解析：本题考查的是期中支付的程序。支付申请包括本期应支付的合同款，对已签发的任何支付证书有错误，发包人有权修正。若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。

36、答案：D本题解析：2021教材P31知识点：建设期利息。q1＝1/2A1×i＝1/2×3000×10%＝150（万元），q2＝（P1＋1/2A2）×i＝（3000＋150＋1/2×4000）×10%＝515（万元）。建设期利息＝150+515＝665（万元）。

37、答案：A本题解析：工程师发布删减工作的变更指令后承包商不再实施部分工作，合同价格中包括的直接费部分没有受到损失，但摊销在该部分的间接费、利润和税金则实际不能合理回收。见教材第六章第二节P293。

38、答案：B本题解析：指数按照采用的基期不同，可分为定基指数和环比指数。环比指数是以前一时期为基期计算的指数，表明社会经济现象对上一期或前一期的综合变动的指数。

39、答案：C本题解析：发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。

40、答案：A本题解析：本题考查的是询价与工程量复核。选项B错误，通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量，防止由于超量或少购等带来的浪费、积压或停工待料。选项C错误，复核工程量的目的不是修改工程量清单，即使有误，投标人也不能修改工程量清单中的工程量。选项D错误，投标人可以向招标人提出，由招标人统一修改并把修改情况通知所有投标人。

41、答案：B本题解析：材料费的索赔包括：由于索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔款项内。

42、答案：B本题解析：非生产性建设项目总投资等同于固定资产投资，包括建设投资和建设期利息。

43、答案：A本题解析：企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其他。

44、答案：D本题解析：本题考查的是建筑安装工程人工、材料及机具台班定额消耗量。1砖厚砖墙砖净用量=1/（0.24×（0.115+0.01）×（0.053+0.01））×1×2=529块；砂浆消耗量=[1-（529×0.24×0.115×0.053）]×（1+1%）=0.228m3。

45、答案：C本题解析：

46、答案：A本题解析：承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。

47、答案：B本题解析：教材P134朗格系数法属于系数估算法的一种，这种方法是以设备购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投资。

48、答案：A本题解析：投资估算分析应包括以下内容：（1）工程投资比例分析。（2）各类费用构成占比分析。（3）分析影响投资的主要因素。（4）与类似工程项目的比较，对投资总额进行分析。

49、答案：D本题解析：2021教材P113知识点：工程计价信息的动态管理。建设工程造价信息网的主要内容包括造价数据监测平台、人工成本信息、住宅造价信息、砂石料价格信息系统、人材机动态数据系统、建设工程定额共享平台等。

50、答案：C本题解析：知识点：建筑安装工程费用的构成。选项AB属于建筑工程费，选项D属于工程建设其他费。安装设备有关的才列入安装工程费用。

51、答案：B本题解析：教材P291本题考查的是竣工决算的内容和编制。竣工财务决算说明书项目概况，一般从进度、质量、安全、造价方面进行分析说明。选项A、选项C和选项D不属于工程概况中的内容。

52、答案：D本题解析：本题考查的是项目决策阶段技术方案选择内容。生产方法选择：①积极采用先进适用的生产方法；②研究拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应；③研究拟采用生产方法的技术来源的可得性，若采用引进技术或专利，应比较所需费用；④研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的要求，应尽量选择节能环保的生产方法。选项ABC属于工艺流程方案选择时考虑的内容。

53、答案：C本题解析：本题考查对类似工程预算法的灵活运用该工程综合单价=600元/m2×（10%×1.1+50%×1.05+20%×1.05）×（1+25%）=633.75元/m2

54、答案：C本题解析：本题考查的是招标控制价的编制。选项A错误，综合单价中包括应由投标人承担的风险费用；选项B错误，招标人供应的材料，①招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算；②招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的，3%～5%计算；③招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1%计算；选项D错误，招标文件提供暂估价的材料，其费用应计入分部分项项目清单费用。

55、答案：C本题解析：本题考查的是工程索赔类合同价款调整。选项A错误，承包人原因导致的工程缺陷和损失，索赔不成立；选项B错误，发包人要求向承包人提前交付工程设备，只可以索赔费用；选项C，施工过程发现文物可以索赔费用和工期；选项D错误，政策变化引起的价格调整，工期索赔不成立。

56、答案：D本题解析：教材P309（5）无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销，即企业为无形资产支出的费用应在无形资产的有效期内得到及时补偿。

57、答案：D本题解析：知识点：竣工结算。国有资金投资建设工程的发包人，应当委托工程造价咨询机构对竣工结算文件进行审核。

58、答案：A本题解析：本题考查的是竣工决算的内容和编制。竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结，是竣工决算的重要组成部分。

59、答案：D本题解析：知识点：最终结清。选项A，承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔；选项B，承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔；选项C错误、选项D正确，提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止。

60、答案：A本题解析：本题考察的是建筑安装工程价格指数。

61、答案：D本题解析：选项A错误，住宅层高每降低10cm，可降低造价1.2%~1.5%。选项B错误，在保证小区居住功能的前提下，适当集中公共设施，有利于降低小区的总造价。选项C错误，选项D正确，在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。

62、答案：C本题解析：一般来说，承发包双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额，通常是合同价款的5%，提前竣工奖励列入竣工结算文件中，与结算款一并支付。

63、答案：D本题解析：基本预备费一般由四个部分组成：1)工程变更及洽商。2)一般自然灾害处理。3)不可预见的地下障碍物处理的费用。4)超规超限设备运输增加的费用。教材P30-31

64、答案：B本题解析：新增固定资产的其他费用，如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊。一般情况下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊，而土地征用费、地质勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比例分摊，生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。

65、答案：C本题解析：教材P63本题考查的是确定机具台班定额消耗量的基本方法。机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/一个工作班延续时间（8h）。

66、答案：D本题解析：P4-9运输保险费=（1000+100）×1％／（1-1％）=17.11万元，到岸价=1000+100+17.11=1117.11万元。关税完税价格为到岸价。

67、答案：C本题解析：教材P142本题考查的是投资估算文件的编制。在建设投资估算表中通常可将土地使用权直接列人固定资产其他费用中。

68、答案：B本题解析：本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。三级预算编制形式的工程预算文件比二级多一个“综合预算表”。

69、答案：C本题解析：市政公用配套设施可以是界区外配套的水、电、路、信等，包括绿化、人防等配套设施。非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通信设施、送变电站、地下管道等，且其产权不属于本单位的投资支出。

70、答案：B本题解析：本题主要考查设计概算的编制。工程实际结算款额=50×125%+100×125%+200×130%+150=597.5（万元），故B选项正确。

71、答案：B本题解析：知识点：设计概算的编制。结构变化修正概算指标=900+640×15/100-580×15/100=909元/m2。

72、答案：B本题解析：P245-253（10*100+1*900）*（1+30%）=2470元

73、答案：C本题解析：选择工艺流程方案的具体内容包括：（1）研究工艺流程方案对产品质量的保证程度；（2）研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷；（3）研究选择先进合理的物料消耗定额，提高收益；（4）研究选择主要工艺参数；（5）研究工艺流程的柔性安排，既能保证主要工序生产的稳定性，又能根据市场需求变化，使生产的产品在品种规格上保持一定的灵活性。

74、答案：A本题解析：企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用，包括：管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费和税金。工程排污费和住房公积金属于规费，安置补助费属于固定资产其他费。

75、答案：D本题解析：本题考查的是预算定额及其基价编制。选项D错误，机具使用费=Σ（现行预算定额中机械台班用量×机械台班单价）+Σ（仪器仪表台班用量×仪器仪表台班单价）。

76、答案：C本题解析：本题考查的是预备费的计算。第一年价差预备费=10000×50%×[(1+5%)1+1-0.5-1]=379.65万元；第二年价差预备费=10000×50%×[(1+5%)1+2-0.5-1]=648.63万元；合计：379.65+648.63=1028.28万元

77、答案：C本题解析：选项A，人工消耗中包括超运距用工，其中超运距=预算定额取定运距一劳动定额已包括的运距，当实际工程现场运距超过预算定额取定运距时，不属于超运距用工，另行计算现场二次搬运费。选项B，材料损耗量按材料净用量的一定比例计算。选项D，不同机械的幅差系数不同，土方机械25%，打桩机械33%，吊装机械30%，钢筋加工、木材、水磨石等各项专用机械的幅度差为10%。

78、答案：C本题解析：对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。

79、答案：D本题解析：本题主要考查按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。当单层建筑物檐口高度超过20m时，多层建筑物超过6层时，可计算超高施工增加费。

80、答案：B本题解析：教材P261本题考查的是竣工结算。由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额：（1）合同中约定应由发包人承担的费用。（2）已实施或部分实施的措施项目应付价款。（3）承包人为合同工程合理