2026年监理工程师之合同管理题库附参考答案

2026年监理工程师之合同管理题库附参考答案一、单项选择题（每题1分，共20题）1.根据《民法典》合同编规定，下列合同中属于实践合同的是（）。A.建设工程施工合同B.设备采购合同C.自然人之间的借款合同D.监理委托合同答案：C2.某施工单位与材料供应商签订采购合同时，供应商隐瞒了材料存在质量缺陷的事实，该合同属于（）。A.有效合同B.无效合同C.可撤销合同D.效力待定合同答案：C3.招标过程中，投标人提交的投标文件属于（）。A.要约邀请B.要约C.承诺D.新要约答案：B4.甲公司向乙公司发出采购100吨钢材的要约，乙公司回复“同意，但单价需上调5%”，该回复构成（）。A.承诺B.新要约C.要约邀请D.合同成立答案：B5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因发包人提供的地质资料与实际不符导致承包人增加施工成本，承包人可主张（）。A.工期顺延但不索赔费用B.费用索赔但不顺延工期C.工期顺延并费用索赔D.仅要求发包人承担违约责任答案：C6.下列情形中，监理人可单方面解除监理合同的是（）。A.委托人未按约定支付监理酬金超过30日B.委托人未提供必要的工作条件C.委托人严重违反合同约定，经催告后仍不改正D.项目因政策调整暂停施工6个月答案：C7.某施工合同约定“因不可抗力导致的损失由双方各自承担”，该条款属于（）。A.免责条款B.格式条款C.附条件条款D.无效条款答案：A8.承包人将部分非主体工程分包给具备相应资质的分包商，监理人应重点审查（）。A.分包合同价款B.分包商的业绩C.分包工程的质量标准D.分包商与承包人的关联关系答案：B9.因设计变更导致工程量增加，承包人提出调整合同价款，监理人应依据（）进行审核。A.合同约定的变更估价原则B.承包人实际支出成本C.市场价格信息D.发包人的口头指示答案：A10.下列关于合同履行中不安抗辩权的表述，正确的是（）。A.仅适用于双务合同B.后履行义务方可行使C.行使后直接解除合同D.无需通知对方即可中止履行答案：A11.某设备采购合同约定“货到验收后10日内付款”，卖方按时交货但买方未验收即使用设备，买方的付款义务（）。A.因未验收而免除B.自交货之日起10日内履行C.自买方使用设备之日起10日内履行D.需等待验收合格后履行答案：C12.监理人发现承包人使用不合格材料，应首先（）。A.要求承包人立即停止使用B.报告发包人C.签发监理通知单D.通知质量监督机构答案：C13.下列合同中，应当采用书面形式订立的是（）。A.小额材料采购合同B.监理委托合同C.临时用工协议D.设备租赁合同（租期3个月）答案：B14.因承包人原因导致工期延误，期间遇到国家政策调整增加人工费用，该费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.双方协商分担D.政府补贴答案：B15.下列情形中，属于合同法定解除的是（）。A.双方协商一致解除B.承包人未按约定时间开工，经催告后仍未开工C.合同约定的解除条件成就D.因不可抗力导致合同部分不能履行答案：B16.监理人在处理索赔时，应遵循的原则不包括（）。A.以合同为依据B.公平合理C.及时处理D.倾向于发包人答案：D17.某分包合同约定“分包商对分包工程质量向监理人负责”，该条款（）。A.有效，明确责任主体B.无效，分包商应向承包人负责C.效力待定，需发包人确认D.可撤销，因加重分包商义务答案：B18.建设工程合同中，关于隐蔽工程验收的表述，正确的是（）。A.承包人可自行验收后覆盖B.监理人未按时验收，承包人可自行覆盖C.覆盖后监理人要求重新验收，费用由发包人承担D.验收不合格，承包人整改后无需重新验收答案：B19.下列关于违约金与定金的表述，正确的是（）。A.二者可同时适用B.违约金低于实际损失时，可请求增加C.定金数额不得超过合同标的额的30%D.支付违约金后无需继续履行合同答案：B20.监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告后，应在（）内完成审查并报送发包人。A.7日B.14日C.28日D.56日答案：B二、多项选择题（每题2分，共15题，每题至少2个正确选项）1.下列属于合同生效要件的有（）。A.合同主体具有相应民事行为能力B.意思表示真实C.合同内容不违反法律强制性规定D.采用书面形式订立E.经过公证答案：ABC2.可撤销合同的情形包括（）。A.因重大误解订立B.显失公平C.一方以欺诈手段使对方违背真实意思D.违反公序良俗E.无处分权人订立的合同答案：ABC3.违约责任的承担方式有（）。A.继续履行B.赔偿损失C.支付违约金D.采取补救措施E.解除合同答案：ABCD4.监理人在合同管理中的义务包括（）。A.公平、独立地处理合同争议B.保守发包人和承包人的商业秘密C.按合同约定履行监理职责D.代发包人签订设计合同E.对承包人的所有索赔无条件支持答案：ABC5.建设工程施工合同中，发包人应履行的义务有（）。A.办理施工许可证B.提供施工场地地下管线资料C.负责施工安全防护D.组织设计交底E.支付工程进度款答案：ABDE6.下列情形中，监理人应签发暂停施工指示的有（）。A.承包人未按批准的施工方案施工B.发包人未及时支付工程款C.发现存在重大质量隐患D.不可抗力导致无法施工E.承包人擅自更换项目经理答案：AC7.关于合同变更的表述，正确的有（）。A.需双方协商一致B.变更内容约定不明确的，推定为未变更C.监理人可直接决定合同变更D.变更后原合同条款全部失效E.变更应采用书面形式答案：ABE8.下列属于无效合同的有（）。A.承包人未取得资质签订的施工合同B.恶意串通损害第三人利益的合同C.因重大误解订立的合同D.违反法律强制性规定的合同E.限制民事行为能力人订立的合同答案：ABD9.监理人审查分包合同的重点包括（）。A.分包商的资质等级B.分包工程的内容是否为非主体工程C.分包合同价款是否低于市场价D.分包商的类似工程业绩E.分包合同是否经发包人同意答案：ABDE10.因不可抗力导致合同无法履行时，当事人的义务包括（）。A.及时通知对方B.采取措施减少损失C.提供不可抗力的证明D.要求对方承担全部损失E.立即解除合同答案：ABC11.下列关于合同争议解决方式的表述，正确的有（）。A.和解是最优先的解决方式B.调解需第三方介入C.仲裁裁决具有终局性D.诉讼需向合同签订地法院提起E.仲裁与诉讼可同时选择答案：ABC12.监理人在工程计量中的职责包括（）。A.核对承包人提交的计量资料B.独立进行现场计量C.确认计量结果D.直接修改承包人的计量数据E.对隐蔽工程计量进行现场监督答案：ABCE13.下列情形中，承包人可索赔工期的有（）。A.发包人提供图纸延误B.异常恶劣的气候条件C.承包人施工机械故障D.监理人指令暂停施工E.分包商原因导致工期延误答案：ABD14.建设工程合同中，关于质量保证金的表述，正确的有（）。A.比例不得高于工程价款结算总额的3%B.缺陷责任期最长不超过2年C.发包人可直接从质量保证金中扣除维修费用D.承包人修复缺陷后可申请返还相应保证金E.质量保证金返还后承包人不再承担质量责任答案：ABD15.监理人在合同履行中的协调职责包括（）。A.协调发包人与设计单位的争议B.协调承包人与材料供应商的争议C.协调不同承包人之间的施工界面D.协调发包人与政府部门的关系E.协调承包人内部管理问题答案：ABC三、案例分析题（共3题，每题20分）案例一某工程采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201），合同约定工期180天，签约合同价3000万元。施工过程中发生以下事件：事件1：开工后第30天，发包人未按约定支付工程进度款，承包人向监理人提出暂停施工申请。监理人收到申请后24小时内未予答复，承包人即停止施工。事件2：停工第10天，发包人支付了进度款并要求承包人复工。承包人以工期延误为由提出索赔：（1）顺延工期10天；（2）赔偿停工期间人工、机械闲置损失50万元；（3）增加利润10万元。事件3：复工后第50天，因设计变更导致工程量增加，经监理人确认增加费用80万元，承包人要求调整合同价款并顺延工期15天。问题：1.事件1中承包人暂停施工的行为是否合法？说明理由。2.事件2中承包人的索赔是否成立？分别说明理由。3.事件3中监理人应如何处理承包人的调整要求？参考答案1.合法。根据合同约定，发包人未按约定支付进度款，承包人可向监理人提出暂停施工申请。监理人收到申请后48小时内未予答复，视为同意暂停施工，承包人有权停止施工。2.（1）工期顺延10天成立。因发包人未支付进度款导致停工，属于发包人责任，工期应顺延。（2）人工、机械闲置损失50万元成立。停工损失由发包人承担。（3）利润10万元不成立。暂停施工一般不赔偿利润损失，除非合同另有约定。3.监理人应审查设计变更的合法性和合理性，确认增加的工程量及费用。根据合同约定的变更估价原则，审核80万元费用是否合理；评估变更对工期的影响，确认是否需顺延15天。审核通过后，报发包人批准，签发变更指示，调整合同价款和工期。案例二某监理单位受发包人委托，对某厂房建设项目实施监理。施工过程中，承包人未经监理人同意，将钢结构安装工程分包给不具备相应资质的丙公司。监理人发现后，立即向承包人发出监理通知单，要求停止分包行为并清退丙公司。承包人辩称分包已征得发包人口头同意，拒绝整改。后丙公司施工的钢结构出现严重质量问题，需返工处理，造成损失120万元。问题：1.承包人的分包行为是否合法？说明理由。2.监理人的处理是否正确？如不正确应如何处理？3.质量问题造成的损失应由谁承担？说明理由。参考答案1.不合法。根据《建设工程质量管理条例》，分包需经监理人审查同意并报发包人批准，且分包商需具备相应资质。承包人未经监理人同意且分包商无资质，分包行为无效。2.监理人的处理基本正确。发现问题后应首先签发监理通知单要求整改；若承包人拒不整改，应及时报告发包人，并可要求暂停施工；若情况严重，可向建设行政主管部门报告。3.损失由承包人和丙公司承担连带责任。承包人违法分包，应对分包工程质量负责；丙公司无资质施工，存在过错，需共同承担赔偿责任。发包人若确实口头同意分包，也应承担相应管理责任，但本案中无书面证据，主要责任在承包人。案例三某设备采购合同约定：“卖方应于2025年6月30日前交付设备，逾期每日按合同总价的0.1%支付违约金；逾期超过30日，买方有权解除合同。”卖方因生产设备故障，至2025年8月10日仍未交付。买方于8月15日向卖方发出解除合同通知，并要求赔偿：（1）已支付的预付款50万元；（2）因设备延迟导致的停工损失80万元；（3）按合同约定支付违约金（40天×0.1%×500万元=20万元）。卖方辩称违约金过高，请求减少。问题：1.买方是否有权解除合同？说明理由。2.买方的三项索赔是否成立？分别说明理由。3.卖方请求减少违约金是否合理？法院应如何判定？参考答案1.有权解除合同。卖方逾期超过30日（6月30日至8月10日共4