2026年全国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试压轴试题（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。A.本单位职工B.施工现场人员C.施工现场从事危险作业的人员D.施工现场从事特种作业人员

2、下列属于行政强制执行的是（）。A.查封场所、设施或者财物B.冻结存款、汇款C.划拨存款、汇款D.限制公民人身自由

3、下列关于无效合同特征的说法，错误的是（）。A.所有的无效合同都具有违法性B.所有的无效合同都侵犯了国家利益或公共利益C.所有的无效合同都具有不可履行性D.所有的无效合同都自订立时无效

4、根据《物权法》，对于转让建设用地使用权的说法，下列表述错误的是()。A.当事人双方可以任意约定建设用地使用年限B.应将建设用地上建筑物一并处分C.应向登记机构申请变更登记D.合同应当以书面形式订立

5、关于法律责任的说法，正确的有（）。A.法津责任只因违反法律规定的义务而形成的法律后果B.法律明确规定了法律责任的范围和性质C.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行D.法律责任包括了不利和有利的法律后果

6、设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对有关方面的事项制定地方性法规。这些方面不包括()。A.城乡建设与管理B.民事基本制度C.环境保护D.历史文化保护

7、关于评标的说法中，正确的是（）。A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果D.投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明

8、关于工伤保险，下列说法正确的是（）。A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成

9、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工，甲公司的行为属于（）。A.用其他建筑企业的名义承揽工程B.允许他人以本企业名义承揽工程C.与他人联合承担工程D.违法分包

10、（2015年真题）下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是()。A.屋面、厕浴间使用的防水材料B.非承重结构的钢筋及连接接头试件C.用于防水层上保护层的商品混凝土D.抹灰砂浆中使用的掺加剂

11、承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款。因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝。承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施。次日大雨，水泥受潮全部硬化。此水泥硬化的损失应由（）承担。A.三方共同B.水泥厂C.承包商D.运输公司

12、建设单位应当在工程竣工验收后（）内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。A.15日内B.30日内C.3个月内D.6个月内

13、（2020年真题）根据《合同法》，关于承揽合同的说法，正确的是()。A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无须就第三人完成的工作成果向定作人负责B.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理C.承揽人工作期间，定作人不得对其进行监督检验D.承揽人可以与定作人约定，承揽人使用定作人的设备完成主要工作

14、（2015年真题）某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于()。A.保证B.质押C.抵押D.留置

15、《专利法》保护的是发明创造的专利权。对此，下列说法正确的是（）。A.发明创造是指发明、实用新型和外观设计智力成果B.获得专利权的发明创造的技术内容保密C.取得专利权的发明可以是纯理论性的D.专利权的期限均为20年

16、王某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后受聘于某相关单位并申请初始注册，此时王某须（）。A.重新取得资格证书B.提供符合本专业继续教育要求的证明C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件

17、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证是领取施工许可证的条件之一，下列对规划许可证领取的理解正确的是（）。A.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先申请土地使用权B.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先取得规划许可证后申请用地C.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在取得规划许可证后，方可签订国有土地使用权出让合同D.不管何种方式取得的土地，都必须在取得土地使用权后，办理规划许可证

18、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期

19、（2020年真题）关于行政强制的说法，正确的是（）。A.尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以没定冻结存款、汇款的行政强制措施B.查封场所、设施或者财物属于行政强制执行C.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施D.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施

20、下列主体中，属于法人的是（）。A.某施工企业项目部某施工企业项目部B.某施工企业分公司某施工企业分公司C.某大学建筑院D.某乡人民政府

21、下列有关合同权利义务转让，描述错误的是（）。A.合同权利转让中，债权人可以将全部权利转让B.债权人转让权利的，应当经债务人同意C.当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即生效D.债权发生转让后，债务人抗辩权随同转移

22、按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合（）的规定。A.施工许可证发证机关B.县级以上人民政府C.省市人民政府D.国务院

23、以下不属于建筑业企业资质序列的是（）。A.施工总承包资质B.专业承包资质C.施工劳务资质D.工程总承包资质

24、关于工程再分包的说法中，正确的是（）。A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人

25、根据《合同法》，应当采用书面形式的合同是（）。A.设备租赁合同B.建设工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同

26、（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。A.是否达到工程使用功能要求B.是否达到施工进度要求C.是否符合工程建设强制性标准D.是否达到造价控制目标

27、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由()承担。A.设备使用单位B.设备出租单位C.具有相应资质的单位D.检验检测机构

28、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，但自债务人的行为发生之日起()内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A.2年B.3年C.5年D.10年

29、关于建筑工程一切险附加的第三者责任险的说法，正确的是()A.保险人承担保险责任的范围包括保险期限届满后30日内的损失B.产生损失的意外事故应当与所在工程直接相关C.人身伤亡、疾病或者财产损失的发生地仅限于施工场地内D.投保人的人员伤亡或者财产损失均包括在承保范围内

30、当代中国法的渊源是主要以（）为核心的各种制定法。A.刑法B.宪法C.民法D.行政法

31、下列事项中，属于生产经营单位编制生产安全事故专项应急预案应当规定的内容的是（）。A.应急预案体系B.应急指挥机构与职责C.事故风险描述D.预警及信息报告

32、施工企业委托律师全权代理诉讼，但未作具体的授权，则该律师在诉讼中有权实施的行为是（）。A.提起反诉B.进行和解C.变更诉讼请求D.提出管理权异议

33、某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（），A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自行延期

34、一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，但是有下列情形的除外（）。A.债务人下落不明，但有财产可供执行B.人民法院已经受理债务人破产案件C.债务人表示自己无力履行全部债务D.债务人表示自己丧失履行债务能力

35、2014年4月1日，某采石场将本应发给建筑公司的200吨碎石错发给了某路桥公司。采石场向路桥公司要求无偿返还，路桥公司却要求采石场支付保管费用。下列说法正确的是()。A.路桥公司与采石场之间没有债务关系，不用返还B.路桥公司负有不当得利之债，应当返还石料，并且无权要求支付保管费用C.路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用D.基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并有权要求采石场支付保管费用

36、对人民法院作出的第一审民事判决不服，提起上诉的期限为判决书送达之日起（）日。A.5B.7C.10D.15

37、（2017年真题）关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员

38、甲公司的业务员张某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按将货物送至甲公司所在地，甲公司拒绝接收，引起纠纷，关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。A.张某的行为为无权代理，合同无效B.张某的行为为表见代理，合同无效C.张某的行为为委托代理，合同有效D.张某的行为为表见代理，合同有效

39、在城市市区内，可能产生噪声污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前（）天，向生态环境主管部门申报。A.3B.7C.15D.28

40、关于合同形式的说法，正确的是（）。A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式B.电子邮件不能视为书面形式C.书面形式仅指合同书形式D.默示合同是指当事人默认的合同

41、根据我国《劳动法》的规定，下列内容不属于用人单位不得解除劳动合同的情形的是（）。A.职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的B.劳动者在本单位持续工作满10年以上的C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.女职工在孕期、产假、哺乳期内的

42、以下关于保险合同的说法中正确的是（）。A.受益人应当是被保险人B.保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付D.财产保险合同属于依法不得转让的合同

43、甲公司投资的某公建项目招标，乙公司以8200万工程报价中标，甲、乙双方按中标价签订了合同并按规定备了案。开工前，甲要求乙降低合同价，乙无奈同意，二者订立了协议，工程价款改为7600万，工程完工后，乙要求按合同进行结算，甲坚持按协议结算。正确的处理是（）。A.合同无效，协议也无效，按无效合同处理B.合同有效，协议有效，但应以协议为结算依据C.合同有效，协议无效，以合同为结算依据D.合同无效，协议有效，以协议为结算依据

44、场景(九）甲建设单位与乙施工单位签订了一份装饰合同，合同约定由乙负责甲办公楼的装饰工程，并且约定一旦因合同履行发生纠纷，由当地仲裁委员会仲裁。施工过程中，因乙管理不善导致工期延误，给甲造成了损失，甲要求乙赔偿,遭到乙拒绝，于是甲提出仲裁申请。如果被申请人乙发现该案在仲裁过程中违反法律程序,则可以向（）申请撤销裁决。A.仲裁庭B.建设行政主管部门C.上级仲裁委员会D.人民法院

45、根据《劳动合同法》规定，劳动合同的订立，下列说法正确的是（）。A.建立劳动关系，应当订立书面劳动合同B.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自劳动合同订立之日起建立C.劳动者与单位初次订立劳动合同不能订立无固定期限劳动合同D.劳动合同应当自用工之日起三个月内订立

46、施工单位的主要负责人、项目负责人构成违法行为时，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人，自（）起算。A.造成重大安全事故之日B.构成违法之日C.刑罚判决之日D.刑罚执行完毕或受处分之日

47、招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件B.设定与合同履行有关的资格条件C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准

48、关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）。A.个人可以承揽分包工程业务B.建设单位有权直接指定分包工程承包人C.建设单位推荐的分包单位，承包单位无权拒绝D.承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包

49、《招标投标法》规定，对招标投标活动依法负有行政监督职责的国家机关工作人员徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守，构成犯罪的，可以（）。A.处以罚金B.给予行政拘留C.没收违法所得D.依法追究刑事责任

50、施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（）。A.建设单位的节能设计要求B.施工单位落实节能设计的水平C.节能设计是否符合节能强制性标准D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况

51、下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁

52、某工地司机驾车作业时违反安全操作规程，不慎将一名工人轧死，对该司机的处理应该按()。A.过失致人死亡罪B.交通肇事罪C.重大责任事故罪D.意外伤害罪

53、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费为200万元，甲按约定付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元

54、根据《建筑法》的规定，为保证施工企业的职工在发生工伤时及时得到医治，建筑施工企业应当（）。A.在投标时为职工办理意外伤害保险B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费C.在中标后为职工办理意外伤害保险D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

55、下列属于委托代理的是（）。A.肢解分包B.转包工程C.分包商完成主体结构施工D.请律师代为诉讼

56、关于合同履行说法错误的是（）A.全面履行原则是指合同当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务B.诚实信用原则要求当事人应当履行依据诚实信用原则产生的各种附随义务，如告知的义务、照顾的义务等C.合同的主要内容没有约定或约定不明确的，当事人可以通过协商确定，不能达成补充协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定D.执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按合同约定的价格执行

57、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。A.重大劳动安全事故罪B.工程重大安全事故罪C.强令违章冒险作业罪D.重大责任事故罪

58、施工企业不执行公安部门作出的停工决定时，由（）强制执行。A.建设单位B.人民法院C.建设行政主管部门D.公安部门

59、（2015年真题）建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B.甲、乙承担连带赔偿责任C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

60、（）是指在符合法定条件时，当事人一方有权通知另一方解除合同。A.约定解除B.法定解除C.协商解除D.行使约定解除权的解除

61、《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应当在应急预案公布之日起()个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。A.20B.30C.40D.60

62、关于行政复议和行政诉讼的说法，不正确的有（）。A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼B.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼C.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请D.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议

63、下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。A.技术人员缺乏经验B.设计错误C.工人疏忽D.一般性盗窃和抢劫

64、对认定有挂靠行为的个人，不得再（）；有执业资格证书的吊销其职业资格证书，5年内不予注册。A.担任该项目施工单位项目负责人B.担任任何施工单位项目负责人C.担任任何项目施工负责人D.担任项目经理

65、（）是具有最高法律效力的根本大法。A.宪法B.法律C.行政法规D.部门规章

66、关于用人单位与劳动者发生争议申请劳动仲裁的说法中，正确的是（）。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

67、某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()A.5月5日B.5月8日C.5月15日D.6月15日

68、根据《重大劳动保障违法行为社会公布办法》的规定，下列情形中应当依法查处并向社会公布的是（）。A.拖欠农民工工资报酬的?B.违反禁止使用童工规定的?C.未按照劳动合同约定提供劳动保护与劳动条件的?D.未依法为劳动者办理意外伤害险的

69、以下不属于法的形式的是（）。A.法律规范的外部表现形式B.法律规范的效力等级C.法律规范的时间效力D.法律规范创制机关的性质及级别

70、甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是()A.因双方完全自愿，故可以受理B.驳回申请，令双方补充协议后再申请C.交给人民法院处理D.不予受理

71、（）指合同原债务人并不脱离合同关系，而由第三人与原债务人共同承担债务。A.合同权利部分转移B.合同义务部分转移C.合同主体转移D.合同内容转移

72、（2020年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的属于（）。A.资质不良B.工程质量不良C.工程安全不良D.承揽业务不良

73、（）引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。A.无因管理B.不当得利C.侵权行为D.合同

74、关于知识产权的说法，正确的是（）。A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权仅具有财产性这一单一属性C.知识产权具有专有性、地域性和永久性特点D.构成知识产权的主体是发现权、发明权以及科技成果

75、关于建设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确的是（）。A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加D.应由总监理工程师主持，设计单位节能设计人员应当参加

76、下列规定不一致时，需要由国务院裁决的是（）。A.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致D.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致

77、关于保险索赔的说法，正确的是（）。A.投保人可以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例，分别向不同的保险公司提出索赔要求

78、关于投标文件的补充、修改和撤回的说法，正确的是()。A.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行C.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行D.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人

79、（2021年真题第1批）关于委托代理说法，正确的是（）A.委托代理授权应当采用书面形式B.委托书委托不明的，被代理人应当承担全部法律责任C.数人可以为同一代理事项的代理人D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任

80、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的，属于（）行为。A.承揽业务不良B.资质不良C.工程质量不良D.工程安全不良二、多选题

81、关于招标基本程序的说法，正确的是（）。A.标底应当在评标时公布B.资格审查可以在开标前进行，也可以在开标后进行C.招标项目设有标底的，可以以标底作为评标定标的依据D.投标文件从投标人送达文件之日起生效

82、在根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）。A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款

83、施工总承包合同中属于施工企业义务的是（）。A.提供施工图设计文件B.完成分包工程C.支付工程款D.对工程实施旁站，巡视和平行检查

84、以下属于施工单位专职安全员的安全生产责任的是（）。A.制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.在施工前向作业班组做技术交底D.监督危险性较大工程专项施工方案的落实

85、关于仲裁调解的说法，正确的是（）。A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解B.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力

86、王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。A.560B.1360C.800D.1120

87、（2021年真题第2批）关于二级建造师执业的说法，正确的是（）。A.二级建造师可以在造价咨询企业执业B.建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负责人C.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业

88、某企业将自己所有的一批原材料抵押给甲，后由于资金短缺，又将此批原材料抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后某企业无力偿还甲乙的借款，甲乙拟行使抵押权。下列表述正确的是()。A.由于均未办理抵押登记，抵押权不成立B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C.同一财产重复抵押的，甲乙按照债权比例清偿D.同一财产禁止重复抵押，乙抵押权无效，无优先受偿权

89、在保证合同中未约定保证方式的，保证人（）。A.不承担保证责任B.承担一般保证责任C.承担连带保证责任D.保证合同无效

90、根据《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托()提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。A.原设计单位B.原设计单位以外的具有相应资质等级的设计单位C.原设计单位或具有相应资质等级的设计单位D.原设计单位和具有相应资质等级的设计单位

91、下列选项中，违反施工许可证制度的是()。A.农民张某自建一栋280平方米的2层住宅，未办理施工许可证就施工B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告C.某工程因供水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证

92、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）A.经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包B.两个以上不同资质等级的单位联合承包的，可以按照资质等级高的单位确定资质等级C.施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责D.建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

93、（2021年真题第2批）关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是（）。A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程己实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日

94、甲乙合同约定违约金1万元，合同履行中甲违约造成乙5万元损失。乙起诉后，法院最多支持赔偿（）万元。A.1万B.5万C.6万D.7万

95、某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）。A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换

96、某施工现场发生了工程整体垮塌，造成5000万元的直接经济损失，该生产安全事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故

97、根据《劳动合同法》，下列关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，不正确的是（）。A.劳动者在法定休假日和婚丧假期间以及依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资B.用人单位拖欠劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令C.劳动者的工资包含加班工资、特殊工作环境津贴后，不得低于当地最低工资标准D.最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定，报国务院备案

98、下列规定不一致时，需要由国务院裁决的是（）。A.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致D.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致

99、下列不属于行政处分的是()。A.警告B.降职C.撤职D.开除

100、关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是（）。A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改C.监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

2、答案：C本题解析：行政强制执行包括：加处罚款或者滞纳金；划拨存款、汇款；拍卖或者依法处理査封、扣押的场所、设施或者财物；排除妨碍、恢复原状；代履行；其他强制执行方式。行政强制措施包括：限制公民人身自由；査封场所、设施或者财物；扣押财物；冻结存款、汇款；其他行政强制措施。

3、答案：B本题解析：无效合同具有下列特征：①具有违法性；②具有不可履行性；③自订立之时就不具有法律效力。

4、答案：A本题解析：2021/2020版教材P16页住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。

5、答案：B本题解析：A选项说法错误，法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务存在为前提。B选项说法正确，法律责任不同于其他社会责任，法律责任的范围、性质、大小、期限等均在法律上有明确规定。C选项说法错误，法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行。D选项说法错误，法律责任是不利的法律后果。

6、答案：B本题解析：2021/2020版教材P3页设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。

7、答案：A本题解析：选项B的情形不可以；选项C视为同意；选项D应书面要求。

8、答案：B本题解析：2021版教材P232/2020版教材P230本题考查的是工伤保险和意外伤害保险的规定。选项A，正确的表述应为“2010年12月经修订后颁布的《工伤保险条例》规定，中华人民共和国境内的企业、事业单位、社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工缴纳工伤保险费”，是应当，而不是可以；选项C，正确的表述应为“职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费”；选项D，正确的表述应为“工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费、工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成”。

9、答案：B本题解析：本题考查的是禁止以他企业或者他企业以本企业名义承揽工程的规定。分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。

10、答案：A本题解析：本题考查的是对建筑材料，设备等进行检验检测的规定。下列试块，试件和材料实施必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂桨试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块。（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下，屋面，厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块，试件和材料。

11、答案：C本题解析：2022版教材P118《民法典》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

12、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程竣工规划验收。建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

13、答案：D本题解析：未经定作人的同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同；经定作人同意的，承揽人也应就第三人完成的工作成果向定作人负责。承揽人在完成工作过程中，不受定作人的指挥管理，独立承担完成合同约定的质量、数量、期限等责任。承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。

14、答案：C本题解析：本题考查的是抵押权，抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权以该财产折价或者以拍卖，变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。

15、答案：A本题解析：P21-28本题考查的是建设工程知识产权的常见种类、保护和侵权责任，为一般考点。发明创造是指发明、实用新型和外观设计。A正确。取得专利权的发明或者实用新型必须是能够应用于生产领域的，而不能是纯理论的。C错误。发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。D错误，B是干扰选项。

16、答案：B本题解析：根据《注册建造师管理规定》，初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期申请初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料。

17、答案：B本题解析：2021版教材P47/2020版教材P46页2015年4月经修改后公布的《城乡规划法》规定，在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

18、答案：B本题解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释【2004】14号）规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；A选项错。（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；B选项正确。（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。D选项错。

19、答案：D本题解析：A错误，尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定查封场所、设施或财物和扣押财物的行政强制措施。行政强制措施包括：限制公民人身自由；查封场所、设施或者财物；扣押财物；冻结存款、汇款；其他行政强制措施。C错误。行政强制执行包括：加处罚款或者滞纳金；划拨存款、汇款；拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；排除妨碍、恢复原状；代履行；其他强制执行方式。【彩蛋】压卷，金考典软件考前更新，下载链接www.，B错误。法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施。

20、答案：D本题解析：选项A、B、C均不具备法人资格。

21、答案：B本题解析：本题考查的是合同权利义务的转让。合同权利的转让应通知债务人，无需征得债务人的同意。

22、答案：D本题解析：2021版教材P45/2020版教材P44页(三）《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。这有两层涵义：一是实行开工报告批准制度的建设工程，必须符合国务院的规定，其他任何部门的规定无效；二是开工报告与施工许可证不要重复办理。

23、答案：D本题解析：《建筑业企业资质管理规定》规定，建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。

24、答案：B本题解析：专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的、劳务分包单位将其承包的劳务再分包的，均属于违法分包。

25、答案：B本题解析：本题考查建设施工合同的法定形式与合同内容。《合同法》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。参见教材P109。

26、答案：C本题解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

27、答案：C本题解析：P257-259本题考查的是机械设备等单位相关的安全责任。在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。

28、答案：C本题解析：《合同法》第75条规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。自债务人的行为发生之日起5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

29、答案：B本题解析：第三者责任险是指在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。

30、答案：B本题解析：2021/2020版教材P2页宪法是我国的根本大法，在我国法律体系中具有最高的法律地位和法律效力，是我国最高的法律形式。

31、答案：B本题解析：2022教材P245-247专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。

32、答案：D本题解析：2022教材P313-315针对实践中经常出现的授权委托书仅写"全权代理"而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。

33、答案：A本题解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

34、答案：B本题解析：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，但是有下列情形之一的除外：（1）债务人下落不明，且无财产可供执行；（2）人民法院已经受理债务人破产案件；（3）债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力；（4）保证人书面表示放弃本款规定的权利。

35、答案：D本题解析：2022/2021/2020教材P19页无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务；不利得当，是指没有法律上或合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。

36、答案：D本题解析：P322-333当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。

37、答案：D本题解析：A错误。建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足选项所说的按照等级配备的要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加B错误。《安全生产法》规定，矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。不论规模大小。C错误。施工企业分公司、区域公司也应当配备专职安全生产管理人。D正确。采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在规定的配备标准上增加。施工作业班组可以设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。建筑施工企业应当定期对兼职安全巡查员进行安全教育培训。

38、答案：D本题解析：表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

39、答案：C本题解析：本题考查的是施工现场环境噪声污染的防治。《环境噪声污染防治法》规定，在城市市区范围内，建筑施工过程可能产生噪声污染，施工单位须在开工15日以前向所在地县级以上生态环境主管部门申报该工程采取的环境噪声污染防治情况。

40、答案：A本题解析：2020年5月公布的《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。A选项正确；书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。BC选项错误；可以根据当事人的行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同，D选项错误。教材页码：P108-110

41、答案：B本题解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。有下列情形之一的，用人单位不得解除劳动合同：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。

42、答案：C本题解析：A选项错误，投保人、被保险人可以为受益人。B选项错误，被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。D选项错误，在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同。

43、答案：C本题解析：本题考查的是工程价款的支付。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据”。合同是合法招标形成的，而协议是背离了双方的实质性意思，所以协议是无效的。

44、答案：D本题解析：根据《仲裁法》第五十八条规定，当事人提出证据仲裁裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会的中级人民法院申请撤销裁决：（1）没有仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所依据的证据是伪造的；（5）对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁判行为的。故选D。

45、答案：A本题解析：B错误，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。C错误，用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。D错误，已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。

46、答案：D本题解析：本题考查的是施工管理人员违法行为应承担的法律责任。事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

47、答案：C本题解析：本题考查的是禁止限制、排斥投标人的规定。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

48、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程分包的规定。严禁个人承揽分包工程业务。建设单位不得直接指定分包工程承包人。对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择。

49、答案：D本题解析：本题考查的是政府主管部门和国家工作人员违法行为应承担的法律责任。《招标投标法》规定，对招标投标活动依法负有行政监督职责的国家机关工作人员徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守，构成犯罪的，依法追究刑事责任。选项A处于刑罚，选项B．C属于行政处罚。

50、答案：C本题解析：施工图审查机构的节能义务。施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查：经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。

51、答案：D本题解析：2021版教材P334/2020版教材P332页合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：（1）请求仲裁的意思表示。（2）仲裁事项。（3）选定的仲裁委员会。选定的委员会，是指仲裁协议中约定的仲裁委员会的名称应该明确。只有D选项给出了明确的仲裁委员会名称，故D正确。

52、答案：C本题解析：P40-42《刑法》(《刑法修正案(六)》)第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，构成重大责任事故罪。故选项C正确。

53、答案：C本题解析：教材P32定金的数额不得超过主合同金额（200万元）的20%，即题中定金最高为40万元。收受定金的一方不履行合同义务，应当双倍返还定金，故乙设计单位应当向甲建设单位返还80万元。另外，甲建设单位已交付了定金50万元，超出规定的定金数额10万元，乙设计单位也应当返还甲建设单位，因此，总共返还的金额=80+10=90（万元）。

54、答案：B本题解析：本题考查的是工伤保险和意外伤害保险。根据《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

55、答案：D本题解析：本题考查的是代理的法律特征和主要种类。委托代理按照代理人的委托行使代理权。

56、答案：D本题解析：政府定价或者政府指导价的商品由于其具有自身的特殊性,《合同法》规定：执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。所以选项D的说法是错误的。

57、答案：B本题解析：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全质量事故的，属于工程重大安全事故罪。

58、答案：D本题解析：根据《公安机关办理行政案件程序规定修正案》将第一百七十二条修改为：“对拒不执行公安机关依法作出的责令停业决定的，公安机关可以依法强制执行或者申请人民法院强制执行。”该题超纲。

59、答案：B本题解析：本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。参见教材P101。

60、答案：B本题解析：本题考查的是合同的终止。法定解除是指在符合法定条件时，当事人一方有权通知另一方解除合同。

61、答案：A本题解析：生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。

62、答案：C本题解析：A正确，行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼。B正确，下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：（1）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；（2）调解行为以及法律规定的仲裁行；（3）行政指导行为；（4）驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；（5）行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；（6）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；（7）行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外；（8）上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为；（9）行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为；（10）对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。C错误，当事人申请行政复议可以书面提出申请，也可以口头申请。D正确，行政复议的申请，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。

63、答案：B本题解析：2021/2020版教材P35页(三)除外责任保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：设计错误引起的损失和费用。

64、答案：A本题解析：对认定有挂靠行为的个人，不得再担任该项目施工单位项目负责人；有执业资格证书的吊销其职业资格证书，5年内不予注册，造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，终身不予注册。

65、答案：A本题解析：本题考查的是法的形式。宪法是由全国人民代表大会依照特别程序制定的具有最高效力的根本法。

66、答案：A本题解析：《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决，故选项B错；按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年，故选项C错；仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算，故选项D错。

67、答案：C本题解析：建筑施工企业应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。范围应当覆盖工程项目。

68、答案：B本题解析：2016年9月发布的《重大劳动保障违法行为社会公布办法》规定，人力资源社会保障行政部门对下列已经依法查处并作出处理决定的重大劳动保障违法行为，应当向社会公布:(1)克扣、无故拖欠劳动者劳动报酬，数额较大的;拒不支付劳动报酬,依法移送司法机关追究刑事责任的;(2)不依法参加社会保险或者不依法缴纳社会保险费，情节严重的;(3)违反工作时间和休息休假规定，情节严重的;(4)违反女职工和未成年工特殊劳动保护规定，情节严重的;(5)违反禁止使用童工规定的;(6)因劳动保障违法行为造成严重不良社会影响的;(7)其他重大劳动保障违法行为。

69、答案：C本题解析：法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义：（1）法律规范创制机关的性质及级别；（2）法律规范的外部表现形式；（3）法律规范的效力等级；（4）法律规范的地域效力。

70、答案：D本题解析：《仲裁法》第4条规定，当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。

71、答案：B本题解析：本题考查的是合同权利义务的转让。合同义务部分转移指合同原债务人并不脱离合同关系，而由第三人与原债务人共同承担债务。

72、答案：D本题解析：承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的（5）将承包的工程转包或违法分包的。

73、答案：D本题解析：合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。合同产生的债被称为合同之债。

74、答案：A本题解析：本题考查的是知识产权的法律特征。知识产权具有如下四个法律特征：人身权和财产权的双重属性；专有性；地域性；期限性。我国知识产权包括著作权（版权）、专利权、商标专用权、发现权、发明权以及其他科技成果权。

75、答案：D本题解析：D正确，节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。

76、答案：C本题解析：A项错误，根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决。B项错误，地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院提出建议，国务院认为应当适用地方性法规的，国务院裁决；国务院认为应当适用部门规章的，提请全国人大常委会裁决。D项错误，法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，由全国人大常委会裁决。

77、答案：D本题解析：A选项错误：投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人。这与索赔的成功与否密切相关。因为，资金有时间价值，如果保险事件发生后很长时间才能取得索赔，即使是全额赔偿也不足以补偿自己的全部损失。而且，时间过长还会给索赔人的取证或保险人的理赔增加很大的难度。教材页码：P33-35

78、答案：C本题解析：暂无解析

79、答案：C本题解析：A选项不正确：委托代理授权采用书面形式的，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章。B选项不正确：委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。D选项不正确：代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。教材页码：P9-10

80、答案：A本题解析：P104-106承揽业务不良行为认定标准（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;（2）相互串通投标或与招标人申通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的;（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的;（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;（5）将承包的工程转包或违法分包的。

81、答案：B本题解析：A错误，标底应当在开标时公布。B正确，资格审查分为资格预审和资格后审。资格审查预审在开标前进行，资格后审在开标后进行。C错误，标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。D错误，投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。

82、答案：D本题解析：本题考查的是对施工中文物保护违法行为应承担的法律责任。选项A、B、C要根据情节严重程度来予以判断。选项D表述正确。

83、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程施工合同发承包双方的主要义务。施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责，承包完成施工任务。目录2建设工程合同工期和支付价款一、建设工期工期是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限（按总日历天数计算）。开工及开工日期、工程暂停施工、工期顺延、竣工日期等，直接决定了工期天数。（一）开工及开工日期开工日期是指发包人、承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对日期。当事人对建设工程开工日期有争议的：（1）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。（2）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。（3）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。

84、答案：D本题解析：

85、答案：B本题解析：本题考查的是调解的规定。选项A错误，说法过于绝对，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。选项C错误，法院在强制执行仲裁裁决时，法院只会强制执行，不会调解。选项D错误，调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。

86、答案：B本题解析：用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资150%的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200%的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于