2026年全国一级造价师之建设工程计价考试压轴试题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、根据我国现行建筑安装工程费用的组成，下列属于规费的是（）。A.环境保护费B.生育保险费C.财务保险费D.文明施工费

2、（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D.提前竣工

3、根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括（）A.为项目配套的专用送变电站投资B.非经营性项目转出投资支出C.非经营性的农村饮水工程D.项目建设管理费

4、（2014年真题）某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。A.7.5B.10C.12.5D.15

5、（2020年真题）干混地面砂浆DSM20贴600mm×600mm石材楼面，灰缝宽2mm，石材损耗率2%。每100平米需（）块A.281.46B.281.57C.283.33D.283.45

6、（2018年真题）关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D.应少占耕地，降低土地补偿费用

7、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）。A.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.施工机械设备损坏及停工损失

8、BIM模型中所有数据只需要一次性采集或输入，就可以在整个建筑物的全生命周期中实现信息的共享、交换与流动，使BIM模型能够自动演化，避免了信息不一致的错误，这属于BIM的（）特点。A.可视化B.协调性C.模拟性D.互用性

9、在概算指标编制时，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符合要求的是()。A.安装工程以占设备购置费的百分比表示B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示C.构筑物以每立方米的投资表示D.建设项目以实用功能的单位投资表示

10、已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%，若该进口设备抵岸价为717.1万元，则该进口设备的到岸价为（）万元。A.500B.550C.557D.613

11、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，施工机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工费分别按100元/工日、50元/工日计，以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%，在施工过程中，发生如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班，为此承包人可向发包人索赔的费用为（）元A.1820B.2470C.2820D.3470

12、当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总承包服务费通常按（）计算。A.专业工程暂估价的3%～5%B.专业工程暂估价的1.5%C.分包的专业工程估算造价的3%～5%D.分包的专业工程估算造价的1.5%

13、进行措施项目报价时，措施项目内容的确定依据主要是（）。A.招标人提供的措施项目清单B.招标人提供的措施项目清单和常规施工组织设计C.招标人提供的措施项目清单及在招标过程中的补充通知和答疑纪要D.招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计

14、（2014年真题）关于最高投标限价及其编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得拒绝高于最高投标限价的投标报价B.当重新公布最高投标限价时，原投标截止期不变C.经复核认为最高投标限价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正D.投标人经复核认为最高投标限价未按规定编制的，应在最高投标限价公布后5日内提出投诉

15、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院

16、某建筑工程报告期各项费用构成和各单项价格指数如下表所示，则该工程的建筑安装工程造价指数为（）。A.0.995B.0.996C.0.997D.0.998

17、对于不实行招标的工程，一般以（）的第28天作为基准日。A.施工合同签订前B.提交投标文件截止时间前C.发出招标公告前D.发出中标通知书前

18、（2014年真题）编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是（）。A.支撑双层钢筋用的“铁马”B.伸出构件的锚固钢筋C.设计注明的搭接钢筋D.规范规定的搭接钢筋

19、下列费用中，属于建设期计列的生产经营费的是（）。A.可行性研究费B.专利及专有技术使用费C.专项评价费D.拆迁补偿费

20、在分部分项工程量清单的项目设置中，除明确说明项目的名称外，还应阐释清单项目的（）。A.计量单位B.清单编码C.工程数量D.项目特征

21、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）。A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用

22、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金

23、关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（）。A.新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B.分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D.企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入固定资产的各项费用等，应在交付使用后计人新增流动资产价值

24、关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是()。A.税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用的营业税B.当安装的设备价值作为安装工程产值时，计税营业额中应扣除所安装设备的价款C.总承包方的计税营业额中不包括付给分包方的价款D.当预算定额中含有未计价主材时，计税营业额中应不包括此类未计价主材费用

25、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值

26、（2016年真题）关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法中正确的是（）。A.凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志B.凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图C.平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图D.重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志

27、工程造价鉴定工作中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。A.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗

28、下列对工程结算价款纠纷处理的是（）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持

29、在编制规费、税金项目清单时，出现计价规范中未列的项目，应（）。A.根据需要自行列项B.根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项C.上报省级政府或省级有关权力部门审批后列项D.不列项

30、总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时自主报价，施工过程中按（）执行。A.投标报价B.签约合同价C.评标价D.招标控制价

31、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的掉头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间

32、在计算施工机械台班单价时，不计算安拆费及场外运费的是（）。A.不需安拆的施工机械B.固定在车间的施工机械C.不需相关机械辅助运输的自行移动机械D.自升式塔式起重机

33、下列施工工作时间分类中，与劳动条件、劳动强度有关的必需消耗时间是（）。A.施工本身造成的停工时间B.休息时间C.非施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间

34、有关措施项目清单与计价表的编制规定，表述错误的是（）。A.夜间施工增加费应当列入总价措施项目清单与计价表编制B.模板及脚手架费应当按照综合单价方式编制C.措施项目清单中的安全文明施工费，可作为竞争性费用D.可以计算工程量的措施项目，宜采用分部分项工程量清单的方式编制

35、某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A.专业性B.季节性C.区域性D.动态性

36、国际贸易的双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。该种交易价格被称为（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价

37、据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由（）三项费用构成。A.工程费用、建设期利息、预备费B.建设费用、建设期利息、流动资金C.工程费用、工程建设其他费用、预备费D.建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用

38、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%,年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年涨价预备费（）万元。A.444.96B.464.74C.564.54D.589.63

39、某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，技术服务费5000万元，市政公用设施建设费2000万元，土地使用权费200万元。商誉费100万元，生产准备费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9200万元、100万元、500万元D.9000万元、300万元，500万元

40、釆用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是（）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行柢扣C.“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行抵扣D.“二票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和釆购保管费按交通运输适用税率进行抵扣

41、技术简单的小型工程项目相关部门同意可以简化的设计阶段是（）。A.一阶段设计B.两阶段设计C.三阶段设计D.四阶段设计

42、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（）。A.以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法B.以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法

43、（2018年真题）工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（）。A.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额

44、投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是（）A.总价措施项目B.专业工程暂估价C.计日工D.规费

45、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）A.见图AB.见图BC.见图CD.见图D

46、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检猃鉴定损耗D.施工加工损耗

47、某工程水泥从两个地方供货，甲地供货200t，原价为240元/t;乙地供货300t,原价为250元/t。甲、乙运杂费分别为20元/t、25元/t，运输损耗率均为2%。采购及保管费率均为3%，则该工程水泥的材料基价为（）元/t。A.281.04B.282.45C.282.61D.287.89

48、（2018年真题）某工程进度计划网络图上的工作X（在关键线路上）与工作Y（在非关键线路上）同时受到异常恶劣气候条件的影响，导致X工作延误10天，Y工作延误15天，该气候条件未对其他工作造成影响，若Y工作的自由时差为20天，则承包人可以向发包人索赔的工期是（）天。A.10B.15C.25D.35

49、（2018年真题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（）。A.人工费B.企业管理费C.利润D.税金

50、某工业项目及其中I车间的有关建设费用如下表所示，则I车间应分摊的生产工艺设计费应为（）万元。A.112.0B.137.1C.160.0D.186.7

51、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用

52、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）。A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况

53、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分是()。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金

54、某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为1亿元，中标人的投标报价为8900万元，经调整计算错误后的中标价为9100万元。施工中由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（）万元。A.200，100B.182，91C.182，100D.200，91

55、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

56、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入（）中。A.分部分项综合单价B.材料暂估价C.暂列金额D.总承包服务费

57、施工企业按规定缴纳的车船使用税应计入建安工程造价的（）。A.税金B.利润C.企业管理费D.规费

58、下列费用中，属于生产准备费的是（）。A.人员培训费B.竣工验收费C.联合试运转费D.完工清理费

59、下列资料中应属单位工程造价资料积累的是（）。A.建设标准B.建设条件C.建设工期D.工程内容

60、关于现场签证，下列说法中正确的是（）。A.承包人在收到发包人要求完成合同以内的零星项目指令后，应及时向发包人提出现场签证要求B.现场签证的工作如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成该签证工作所需的人工的数量C.若发现合同工程内容因场地条件、地质水文、发包人要求等不一致时，应提供所需的相关资料，提交发包人签证认可，作为合同价款调整的依据D.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与结算款一同支付

61、关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）。A.台班折旧费=机械原值×（1-残值率）/耐用总台班B.耐用总台班=检修间隔台班×（检修次数+1）C.台班检修费=一次检修费×检修次数/耐用总台班D.台班维护费=（各级维修一次费用×各级维修次数）/耐用总台班

62、依照国外建筑安装工程费用构成惯例，关于其直接工程费中的人工费，下列说法正确的是（）。A.工人按技术等级划分为技工、普工和壮工B.平均工资应按各类工人工资的算术平均值计算C.包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费D.包括工资、加班费和代理人费用

63、下列有关静态投资部分估算方法的描述，正确的是()。A.在条件允许时，可行性研究阶段可采用生产能力指数法编制估算B.在条件允许时，项目建议书阶段可采用指标估算法编制估算C.在条件允许时，可行性研究阶段可采用系数估算法编制估算D.在条件允许时，可行性研究阶段可采用比例估算法编制估算

64、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（）。A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计入新增固定资产价值

65、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500——2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减

66、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用

67、根据国外建筑安装工程费用的构成，材料价格的预涨费一般计入（）。A.直接工程费B.开办费C.不可预见费D.管理费

68、信息标准化是建立全国建设工程造价信息系统的基础性工作，其具体建设工作内容不包括()。A.工程项目分类标准代码B.信息采集及传输标准格式C.建设工程人、材、机的分类及标准代码D.信息共享的管理机制和模式

69、下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是（）。A.监理费B.竣工验收费C.可行性研究费D.工程造价咨询费

70、关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同

71、关于生产准备，下列说法中正确的有（）。A.只包括自行组织培训的相关费用B.包括保证初期正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用C.包括保证初期正常生活所需的生活家具用具的购置费用D.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算

72、某项目运营期第3年，有关财务数据为：利润总额1000万元，全部为应纳所得税基数，税率25%;当年折旧400万元，摊销不计；当年付息200万元。则该项目运营期第3年的利息备付率为（）。A.3.15B.5.75C.6.00D.8.00

73、已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元。主要材料在合同价款中所占比重为40%，承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应在（）月开始扣回。A.4B.5C.6D.7

74、运输汽车装载棉花，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间

75、（2016年真题）下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金

76、EPC总承包模式下，工程总承包人应承担的工作是（）。A.设计、采购、施工、试运行B.项决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工

77、投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（）。A.忽视监理作用B.忽视合同条款中工程变更的规定C.忽视合同条款中工期奖罚D.忽视技术标准的要点

78、（2016年真题）关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）。A.青苗补偿费应补偿给农民个人B.征收农用地的土地补偿费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定，并至少每年调整或者重新公布一次C.县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系D.征地补偿费不包括耕地开垦费和森林植被恢复费

79、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）。A.为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用

80、根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程项目的钢筋由发包人在施工合同中约定与承包人一起招标采购，编制招标工程量清单时，招标人将HRB335钢筋暂估价定为4200元/吨，已知市场平均价格为3650元/吨，若甲投标人自行采购，其采购单价低于市场平均价格，则甲投标人在投标报价时HRB335钢筋应采用的单价是（）。A.4200元/吨B.甲投标人自行采购价格C.3650元/吨D.预计招标采购价格二、多选题

81、某企业拟进口一套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元，国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，关税税率为22%，增项税税率为16%。则该进口设备的增值税为（）万元。A.362.14B.361.61C.356.86D.296.40

82、总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.指标估算法

83、下列有关预付款担保的表述，正确的是（）。A.预付款担保的担保金额通常不超过发包人预付款的10%B.预付款担保的金额在预付款全部扣回之前一直保持金额不变C.预付款担保可采用担保公司担保或抵押等担保形式D.预付款担保的作用是保证承包人向发包人提供用以保障其履行合同义务的担保

84、（2018年真题）因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用

85、采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。A.建设管理费B.建设单位管理费C.建筑安装工程费D.基本预备费

86、某新建项目，建设期2年，第一年贷款500万元，第二年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10％，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。A.87.50B.89.76C.71.75D.35.88

87、（2017年真题）根据《标准施工招标文件》（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（）。A.招标公告B.投标资格条件C.投标邀请书D.评标委员会名单

88、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为（）A.开始发放招标文件之日B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日D.停止发放招标文件之日

89、在采用FOB作为进口设备交易价格时，风险转移的分界点是（）。A.到达进口国口岸B.货物起运C.货物装船D.指定的装运港货物被装上指定船时

90、与国产标准设备相比，国产非标准设备原价构成和计算的区别在于()。A.设备原价包含备品备件费在内B.无法获取市场交易价格C.符合国家质量检测标准D.是设备制造厂的交货价或订货合同价

91、根据《建设工程工程量清单计价规范》(CB50500-2008)，关于索赔时限规定的说法，错误的是()。A.承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知B.承包人应在确认引起索赔事件发生后42天内向发包人递交一份详细的索赔报告C.对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后42天内，递交一份最终索赔报告D.发包人在收到最终索赔报告的28天内未作答复即视为该索赔报告已经认可

92、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=（在产品+产成品）／应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品D.现金=（年工资及福利费+年其他费用）／现金周转次数

93、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）

94、下列关于建设期利息的说法，正确的是（）。A.建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用B.建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息C.利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费D.建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费

95、确定材料定额消耗量的基本方法中，（）用于编制材料净用量定额。A.观测法B.实验室试验法C.现场技术测定法D.现场统计法

96、分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，其中第二级编码表示（）。A.附录分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程项目名称顺序码D.专业工程顺序码

97、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）。A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化

98、在世界银行工程造价构成中，应急费应包括（）。A.建设成本上升费用B.未明确项目准备金C.业主的行政性费用D.其他当地费用

99、国外建筑安装工程费用中，施工企业的利润一般为成本的（）。A.3%～5%B.5%～10%C.10%～15%D.15%～20%

100、世界银行关于不可预见准备金的表述，正确的是（）。A.支付估算时不可能明确的潜在项目费用B.支付由于物质、社会和经济的变化而导致估算增加的费用C.支付建设成本上升费用D.专为建筑材料价格上涨所设定的费用

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：教材P13页规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权利部门规定必须缴纳或计取的费用。主要包括社会保险费、住房公积金。（1）社会保险费。包括：1）养老保险费；2）失业保险费；3）医疗保险费；4）生育保险费；5）工伤保险费。

2、答案：A本题解析：知识点：工程变更类合同价款调整事项。工程变更是合同实施过程中由发包人提出或由承包人提出，经发包人批准的对合同工程的工作内容、工程数量、质量要求、施工顺序与时间、施工条件、施工工艺或其他特征及合同条件等的改变。

3、答案：D本题解析：P291-303建筑安装工程投资支出、设备工器具投资支出、待摊投资支出和其他投资支出构成建设项目的建设成本。待摊投资支出中包括项目建设管理费。

4、答案：C本题解析：知识点：工程索赔类合同价款调整事项。本题应该用比例法进行计算。合同价格占合同总价的1/5，所以同期的合同价格的总部管理费为250万元，索赔总部管理费为250/200×10＝12.5万元。

5、答案：A本题解析：石材净用量=100/（0.6+0.002）×（0.6+0.002）=275.94块，石材的消耗量=275.94×（1+2%）=281.46块。

6、答案：D本题解析：知识点：项目决策阶段影响工程造价的主要因素。选择建设地点（厂址）的要求：（1）节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用。（2）减少拆迁移民数量。（3）应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段。（4）要有利于厂区合理布置和安全运行。

7、答案：D本题解析：本题考查的不可抗力造成的损失承担问题。①合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；②发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；③承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；④停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

8、答案：D本题解析：2021教材P115知识点：工程造价数字化及发展趋势。互用性：应用BIM可以实现信息的互用性，充分保证了信息经过传输与交换以后前后的一致性。具体来说，实现互用性就是BIM模型中所有数据只需要一次性采集或输入，就可以在整个建筑物的全生命周期中实现信息的共享、交换与流动，使BIM模型能够自动演化，避免了信息不一致的错误。在建设项目不同阶段免除对数据的重复输入，大幅降低成本、节省时间、减少错误、提高效率。

9、答案：A本题解析：本题考查建筑工程的列表形式。房屋建筑、构筑物的列表一般是以建筑面积、建筑体积、“座”、“个”等为计算单位，附以必要的示意图，因此B、D项错。

10、答案：B本题解析：进口设备到岸价=进口设备抵岸价-（银行财务费+外贸手续费+进口关税+增值税+消费税+海关监管手续费），到岸价=717.1-（500×0.2%+到岸价×1.5%+到岸价×10%+到岸价×1.10×17%），到岸价=550（万元）。

11、答案：B本题解析：P245-253（10*100+1*900）*（1+30%）=2470元

12、答案：C本题解析：本题考查的是最高投标限价的编制。当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的3%～5%计算。

13、答案：D本题解析：措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定。

14、答案：D本题解析：知识点：最高投标限价的编制。选项A错误，招标人应拒绝高于最高投标限价的投标报价；选项B错误，不足十五天，应进行延长；选项C错误，工程造价管理机构应责成招标人改正。

15、答案：D本题解析：当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。

16、答案：A本题解析：本题考查的是建筑安装工程价格指数。建筑安装工程造价指数＝（1520＋3200＋580＋600＋700）/（1520/1.08＋3200/0.95＋580/1.01＋600/1.03＋700）＝0.995。

17、答案：A本题解析：本题考查的是法规变化类合同价款调整事项。对于不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第28天作为基准日。

18、答案：A本题解析：知识点：招标工程量清单的编制。现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”在编制工程量清单时，如果设计未明确，其工程数量可为暂估量，结算时按现场签证数量计算。

19、答案：B本题解析：本题考查的是建设期计列的生产经营费、工程保险费和税金。建设期计列的生产经营费包括：（1）专利及专有技术使用费；（2）联合试运转费；（3）生产准备费。选项A、C属于技术服务费；选项D属于用地与工程准备费。

20、答案：D本题解析：根据2009版教材，分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。项目特征是对项目的准确描述，是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据是区分清单项目的依据，是履行合同义务的基础。答案应为D。见教材第二章第五节P81。【考核要点】分部分项工程量清单的项目设置。

21、答案：B本题解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理原则。选项A，建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；选项C，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；选项D，承包人无法获得价款

22、答案：A本题解析：土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿。B选项，青苗补偿费是因征地时对其正在生长的农作物受到损害而做出的一种赔偿。C选项，拆迁补偿费用是在城市规划区内国有土地上实施房屋拆迁，拆迁人应当对被拆迁人给予补偿、安置。D选项，新菜地开发建设基金指征用城市郊区商品菜地时支付的费用。

23、答案：C本题解析：P307-308本题考查的是新增资产价值的确定。凡购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值。选项A，新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产、无形资产和其他资产四大类。选项B，分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，应分期分批计算新增固定资产增值。选项D，企业库存现金、存货、应收及预付款项和短期投资包括股票、债券、基金计入新增流动资产价值中。

24、答案：C本题解析：选项A，建筑安装工程税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程费用的营业税，城市维护建设税及教育费附加；选项B，当安装的设备的价值作为安装工程产值时，亦包括所安装设备的价款；选项D，计算所在地定额基价费（基价合计）之后，还应计算出主材费，以便计算工程造价。

25、答案：C本题解析：本题考查的是分部分项工程项目清单。选项A错误，分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级编码为全国统一，即一至九位应按计价规范附录的规定设置；第五级即十至十二位为清单项目编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置。选项B错误，编制分部分项工程量清单时，工作内容通常无需描述。选项D错误，按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

26、答案：D本题解析：选项A，没有变动的，由承包人在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图；选项B，有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制；选项C，谁原因谁负责重新绘制。

27、答案：D本题解析：本题考查的是工程造价鉴定依据。选项ABC，属于鉴定人自备的鉴定依据，鉴定人进行工程造价鉴定工作，应当自行收集的鉴定依据；选项D，属于委托人移交的证据材料

28、答案：D本题解析：本题考查的是工程结算价款纠纷处理。选项A错误，阴阳合同的结算依据，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据；选项B错误，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量；选项C错误，工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以合同约定为准。

29、答案：B本题解析：规费项目清单应按照下列内容列项：社会保险费，包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费；工程排污费；出现计价规范中未列的项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项。

30、答案：B本题解析：2021教材P19知识点：按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时自主报价，施工过程中按签约合同价执行。

31、答案：B本题解析：本题考查的是机械工作时间。选项A属于不可避免的无负荷工作时间；选项C属于与工艺过程的特点有关的不可避免的中断时间；选项D属于损失的工作时间。

32、答案：B本题解析：不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费；不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费；固定在车间的施工机械，不计算安拆费及场外运费；自升式塔式起重机、施工电梯安拆费根据各地区、部门具体情况确定

33、答案：B本题解析：2021教材P57知识点：工作时间分类。休息时间的长短与劳动性质、劳动条件、劳动强度和劳动危险性等密切相关。

34、答案：C本题解析：本题主要考查最高投标限价的编制。选项C，措施项目费中的安全文明施工费应当按照国家或省级、行业建设主管部门的规定标准计价，该部分不得作为竞争性费用。

35、答案：C本题解析：P98-105不少建筑材料本身的价值或生产价格并不高，但所需要的运输费用却很高，这都在客观上要求尽可能就近使用建筑材料，体现出工程造价信息区域性的特点。

36、答案：A本题解析：装运港船上交货时的价格亦称为离岸价格

37、答案：C本题解析：教材P1建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。

38、答案：D本题解析：

39、答案：D本题解析：固定资产其他费=2000+5000+2000=9000（万元）无形资产费=200+100=300（万元）其他资产费用=500（万元）

40、答案：C本题解析：两票制下，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额，运输损耗和采购保管费没有进项税额。

41、答案：A本题解析：根据国家有关文件的规定，一般工业项目设计可按初步设计和施工图设计两个阶段进行，称为"两阶段设计"，对于技术上复杂、在设计时有一定难度的工程，根据项目相关管理部门的意见和要求，可以按初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段进行，称为“三阶段设计”。小型工程建设项目，技术上较简单的，经项目相关管理部门同意可以简化为施工图设计一阶段进行。

42、答案：D本题解析：教材P31价差预备费一般根据国家规定的投资综合价格指数，按估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法计算。

43、答案：C本题解析：知识点：竣工结算。采用单价合同的，在合同约定风险范围内的综合单价应固定不变，并应按合同约定进行计量，且应按实际完成的工程量进行计量。

44、答案：C本题解析：P190-195选项A错误，总价措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定;选项B错误，专业工程暂估金额由招标人填写，投标人应将"暂估金额"计入投标总价中，结算时按合同约定结算金额填写。选项C正确，计日工中项目名称、暂定数量由招标人填写，投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。选项D错误，规费以定额人工费为计算基础，根据工程所在地省、自治区、直辖市或行业建设主管部门规定费率计算。

45、答案：C本题解析：机械的时间利用系数是指机械在一个台班内的净工作时间与工作班延续时间之比。

46、答案：D本题解析：本题考查的是预算定额及其基价编制。预算定额，材料损耗量，指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。

47、答案：C本题解析：

48、答案：A本题解析：如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作日才，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。管理考点：自由时差小于或等于总时差。

49、答案：D本题解析：知识点：建筑安装工程费用的构成。建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

50、答案：C本题解析：教材P308。本题考查的是新增资产价值的确定。建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊，而土地征用费、地质勘查和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比例分摊，生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。Ⅰ车间应分摊的生产工艺设计费=800/2000×400=160（万元）。

51、答案：D本题解析：本题考查的是建设项目总投资的构成。工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用。

52、答案：B本题解析：教材P291本题考查的是竣工决算的内容和编制。竣工财务决算说明书项目概况，一般从进度、质量、安全、造价方面进行分析说明。选项A、选项C和选项D不属于工程概况中的内容。

53、答案：B本题解析：估算中使用的构成工资率、材料和设备价格基础的截止日期就是“估算日期”，必须对该日期或已知成本基础进行调整，以补偿直至工程结束时的未知价格增长。这部分价格增长在工程造价中体现为建设成本上升费用。

54、答案：C本题解析：本题考查的是索赔。二次搬运费调整的金额＝200×（1－9%）＝182万元，环境保护费属于安全文明施工费，按实调整，不得浮动

55、答案：B本题解析：教材P148本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济，这是因为柱子和基础分摊在单位面积上的造价减少。

56、答案：C本题解析：暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。因此，选项B正确。

57、答案：C本题解析：本题考查的是企业管理费的内容。企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。内容包括：税金是指企业按规定缴纳的房产税、非生产性车船使用税、土地使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加等各项税费

58、答案：A本题解析：B、D=项属于建设管理费，C项属于固定资产其他费用。

59、答案：D本题解析：单位工程造价资料包括工程的内容、建筑结构特征、主要工程量、主要材料的用量和单价、人工工日和人工费以及相应的造价。见教材第二章第六节P99。【考核要点】工程造价资料积累。

60、答案：C本题解析：本题考查的是现场签证。选项A错误，承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，提供所需的相关资料；承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求；选项B错误，现场签证的工作如果已有相应的计日工单价；现场签证报告中仅列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量；选项D错误，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付。

61、答案：B本题解析：本题考查的是施工机械台班单价的构成。选项A错误，台班折旧费=机械预算价格×（1-残值率）/耐用总台班。选项C错误，台班检修费=一次检修费×检修次数/耐用总台班×除税系数。选项D错误，台班维护费=[?（各级维修一次费用×除税系数×各级维修次数）+临时故障排除费]/耐用总台班。

62、答案：C本题解析：国外一般工程施工的工人按技术要求划分为高级技工、熟练工、半熟练工和壮工。当工程价格采用平均工资计算时，要按各类工人总数的比例进行加权计算。人工费应该包括工资、加班费、津贴、招雇解雇费用等。

63、答案：B本题解析：静态投资部分估算的方法很多，各有其适用的条件和范围，而且误差程度也不相同。一般情况下，应根据项目的性质、占有的技术经济资料和数据的具体情况，选用适宜的估算方法。在项目建议书阶段，投资估算的精度较低，可采取简单的匡算法，如生产能力指数法、系数估算法、比例估算法或混合法等，在条件允许时，也可采用指标估算法；在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，即指标估算法。教材P131-147

64、答案：B本题解析：教材P307（2）对于单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目，如住宅、食堂、医务所、托儿所、生活服务网点等，在建成并交付使用后，也要计算新增固定资产价值。

65、答案：C本题解析：综合单价的调整原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减，故C正确。

66、答案：C本题解析：本题考查的是发承包类型。对于招标发包的项目，应以中标时确定的金额为准；对于直接发包的项目，如按照初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资（包括相应的不可预见费）为签约合同价；如施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。

67、答案：A本题解析：在国外建筑安装工程费用的构成中，直接工程费包含人工费、材料费和施工机械费，预涨费是材料费中的一部分。

68、答案：D本题解析：加强全国建设工程造价信息系统的信息标准化工作，包括组织编制建设工程人工、材料、机械、设备的分类及标准代码，工程项目分类标准代码,各类信息采集及传输标准格式等工作，将为全国工程造价信息化的发展提供基础。

69、答案：B本题解析：建设单位管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括工作人员薪酬及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费(含软件)、业务招待费、竣工验收费和其他管理性质开支。选项A、C、D均属于技术费用费。

70、答案：D本题解析：招标人和中标人应当在自中标通知书发出之日起30天内订立合同。实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同口建设规模较小，技术难度较低，工期较短，且施工图设计已审查批准的建设工程可以采用总价合同；紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建设工程可以采用成本加酬金合同。

71、答案：B本题解析：知识点：建设期计列的生产经营费、工程保险费和税金。选项A，自行培训和委托培训都包含；选项C，保证正常生产，而不是生活；选项D，新增和改扩建项目计算方法不同，如果是新建，该选项就是正确的。

72、答案：C本题解析：

73、答案：B本题解析：本题考查的是预付款及期中支付。起扣点=800-100/40%=800-250=550（万元），第4个月累计=450（万元），第5个月累计=590（万元），所以抵扣点为第5个月。

74、答案：A本题解析：本题考查的是工作时间分类。有效工作时间分为正常负荷下的工作时间和有根据地降低负荷下的工作时间，有根据地降低负荷下的工作时间是指在个别情况下由于技术上的原因，机器在低于其计算负荷下工作时间（汽车运输重量轻而体积大的货物）。

75、答案：A本题解析：知识点：建设单位管理费和用地与工程准备费。土地补偿费是对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿。土地补偿费归农村集体经济组织所有。

76、答案：A本题解析：在设计采购施工（EPC-Engineering-Procurement-Construction）总承包方式下。EPC总承包即工程总承包人按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

77、答案：D本题解析：P197-199任何忽视技术标准的报价都是不完整、不可靠的，有时可能导致工程承包重大失误和亏损。

78、答案：C本题解析：知识点：建设单位管理费和用地与工程准备费。选项A，补给所有者，个人补给个人，集体补给集体；选项B，应为每三年调整或者重新公布一次。选项D，征地补偿费包括耕地开垦费和森林植被恢复费

79、答案：D本题解析：选项A错误，建安工程费是指为完成工程项目建造、生产性设备及配套工程安装所需的费用；选项B错误，工程费用是指建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资；选项C错误，建设投资是为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用；选项D正确，工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用。

80、答案：A本题解析：本题考查的是投标报价的编制方法和内容。发包人与承包人共同作为招标人对钢筋进行招标。其中HRB335作为暂估价列入招标工程量清单。招标工程量清单中提供了暂估单价的材料、工程设备，按暂估的单价计入综合单价。所以招标人应根据招标工程量清单提供的暂估价金额填报综合单价。

81、答案：B本题解析：2021教材P7本题考查设备及工器具购置费用的构成和计算。到岸价=离岸价+国际运费+国外运输保险