风电安装工程劳务合同2026.8.13

风电安装工程劳务合同2026.8.13合同编号：[此处填写合同编号]签订地点：[项目所在地]签订日期：二〇二六年八月十三日甲方（劳务发包人）：[公司全称]法定代表人/授权代表人：[姓名]注册地址：[详细地址]联系电话：[电话]乙方（劳务承包人）：[公司全称或个体工商户名称/自然人姓名]法定代表人/授权代表人/负责人：[姓名]注册地址/住址：[详细地址]联系电话：[电话]资质证书编号（如适用）：[资质证书编号]一、鉴于条款1.甲方就[项目名称]风电安装工程（以下简称“本工程”），需要专业劳务队伍提供劳务服务。2.乙方具备承接本工程劳务作业所需的相应资质（如适用）、人员、技术和设备能力，并同意按照甲方要求提供劳务服务。3.甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，就本工程劳务承包事宜达成如下协议，以资共同遵守。二、工程概况1.工程名称：[项目名称]风电安装工程2.工程地点：[项目具体地点]3.劳务作业范围及内容：*风电机组基础工程：[具体描述，如土方开挖、钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑与养护等]*风电机组设备安装：[具体描述，如塔筒、机舱、轮毂、叶片的卸车、吊装、就位、连接、调试配合等]*集电线路工程（如包含）：[具体描述，如杆塔组立、电缆敷设、附件安装等]*升压站建筑及安装工程（如包含）：[具体描述]*其他辅助工作：[具体描述，如现场清理、材料二次搬运、安全设施搭设与维护等]（以上劳务作业范围及内容可根据实际情况分条列明，并可作为附件详细说明）4.工期要求：本劳务作业预计自[起始日期]开始，至[结束日期]完成，总日历天数为[天数]天。具体开工日期以甲方书面通知为准，关键节点工期应满足甲方总体施工进度计划要求。三、合同价款与支付1.合同总价：本合同劳务报酬总价暂定为人民币[金额大写]元（¥[金额小写]元）。此价格为乙方完成本合同约定劳务作业内容，并达到合同约定质量标准的全部费用，包括但不限于人工费、管理费、利润、劳保费、小型工具费、安全文明施工费、税金及合同包含的所有风险、责任等。2.价款构成：本合同价款可采用以下第[]种方式确定：*（1）固定总价：除本合同另有约定外，合同总价不作调整。*（2）综合单价：详见附件《劳务作业综合单价表》，工程量按双方确认的实际完成合格工程量计算。*（3）其他方式：[具体说明]3.支付方式：*预付款：甲方在合同签订后[天数]日内，向乙方支付合同总价[百分比]%的预付款，计人民币[金额大写]元。此预付款在后续进度款中逐次扣回。*进度款：按月（或按形象进度节点）支付。乙方每月[日期]前向甲方提交已完合格工程量报告及付款申请，甲方在收到后[天数]日内审核完毕并支付已确认工程量对应劳务报酬的[百分比]%。*竣工结算：本工程全部劳务作业完成，经甲方及相关方验收合格，双方办理完竣工结算手续后[天数]日内，甲方支付至结算总价的[百分比]%。*质保金：结算总价的[百分比]%作为质量保证金，待本工程整体竣工验收合格且质保期满[月数或年数]后无质量问题（或乙方已履行保修义务），甲方在[天数]日内无息返还。4.支付账户：乙方指定收款账户信息如下：开户名：[账户名称]开户行：[银行名称及支行]账号：[银行账号]四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.负责向乙方提供必要的施工图纸、技术资料，并进行技术交底和安全交底。2.负责协调乙方与其他施工单位的工作关系，提供必要的施工条件，如施工用水、用电接入点（具体约定：[说明是否收费及标准]）。3.负责对乙方的劳务作业过程进行监督、检查、指导和质量验收。4.按照合同约定及时审核并支付劳务报酬。5.负责提供大型机械设备（如适用，具体列明：[设备名称及数量]），并承担其租赁、维护费用。6.有权要求乙方更换不称职的管理人员和作业人员。（二）乙方权利与义务1.严格按照施工图纸、技术规范、甲方要求及国家现行相关标准精心组织施工，确保工程质量和工期。2.负责组织符合本工程要求的劳务人员，确保人员数量和技能满足施工需要，并将人员名单、身份证复印件、特种作业人员操作证等报甲方备案。3.负责为其全部作业人员配备合格的劳动防护用品，进行安全教育和岗前培训，严格遵守安全操作规程，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故责任及费用。4.负责自备除甲方提供外的小型工具、器具、辅助材料（具体约定：[列明乙方自备材料和工具范围]）。5.接受甲方的监督、检查和管理，对甲方提出的整改意见应及时落实。6.负责施工场地的清洁卫生，做到工完场清。7.按照甲方要求整理并提交相关的劳务作业资料。8.承担因自身原因造成的返工、停工损失及工期延误责任。五、工程质量与验收1.乙方劳务作业质量必须符合国家现行有关工程施工质量验收规范和标准的要求，并达到甲方与业主签订的主合同约定的质量标准。2.甲方负责对乙方的每道工序进行检查验收，乙方应配合并接受。验收不合格的，乙方应在甲方要求的时间内无偿整改至合格。3.隐蔽工程验收须经甲方及监理（如有时）检查签字确认后方可进行下一道工序。4.工程完工后，乙方提交完工报告，甲方组织相关方进行初步验收，初验合格后进入质保期。六、安全生产与文明施工1.乙方必须严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规、标准规范及甲方的安全管理制度，建立健全安全生产责任制，配备专职安全员。2.乙方应加强对作业人员的安全教育和安全技术交底，特种作业人员必须持证上岗。3.乙方负责其作业范围内的安全防护设施的搭设、维护和管理。4.施工过程中发生安全事故，乙方应立即采取有效措施防止事态扩大，并立即向甲方报告，同时按规定上报有关部门。事故责任及因此产生的费用由责任方承担，如因乙方原因造成的，由乙方承担全部责任和费用。5.乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，避免扰民。七、违约责任1.甲方违约：*甲方未按合同约定支付劳务报酬的，每逾期一日，应按应付未付款额的[千分之几]向乙方支付违约金。*因甲方原因造成工期延误的，工期相应顺延，甲方承担由此给乙方造成的实际损失。2.乙方违约：*乙方劳务作业质量不合格，经整改仍不能达到要求的，甲方有权解除合同或要求乙方返工，乙方应承担由此造成的一切损失，且甲方有权拒付相应的劳务报酬。*乙方未能按合同约定的工期完成劳务作业，每逾期一日，应向甲方支付合同总价[千分之几]的违约金，逾期超过[天数]日，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。*乙方违反安全生产规定造成安全事故的，由乙方承担全部责任和费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。*乙方擅自将本合同项下的劳务作业转包或分包给第三方的，甲方有权立即解除合同，乙方应支付合同总价[百分比]%的违约金，并赔偿甲方损失。八、合同的变更、解除与终止1.任何一方要求变更合同条款，应提前[天数]日书面通知对方，经双方协商一致后，可签订补充协议。2.发生下列情形之一，守约方有权解除合同：*一方严重违约，经催告后[天数]日内仍未纠正的；*因不可抗力致使合同无法继续履行的；*法律规定或合同约定的其他解除情形。3.合同解除或终止后，双方应在[天数]日内办理结算、人员退场、资料交接等事宜。九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成的，可依法向[甲方所在地/合同签订地]人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同附件（如有《劳务作业综合单价表》、《安全协议》等）是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。