建筑项目施工合同官方标准范本三篇

建筑项目施工合同官方标准范本三篇篇一甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________一、合同编号及签订日期1.合同编号：_______2.签订日期：_______二、合同双方1.甲方（建设单位）：____________________2.乙方（施工单位）：____________________三、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程建设标准：____________________5.工程建设内容：____________________6.工程投资总额：____________________四、合同工期及质量标准1.合同工期：____年____个月____天2.质量标准：符合国家标准及甲方要求。五、合同价款及支付方式1.合同价款：____________________2.付款方式：（1）工程开工前支付合同价款的20%作为预付款；（2）工程进度款按工程完成量的一定比例支付，具体比例由双方协商确定；（3）工程竣工验收合格后支付合同价款的70%；（4）缺陷责任期满，经甲方验收合格后支付合同价款的10%；（5）质保金为合同价款的5%，在工程竣工验收合格后支付。六、工程进度及验收1.乙方应在合同约定的时间内完成工程，如因特殊情况需要延长工期，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可延期。2.甲方应按照合同约定的时间、地点、方式和内容进行工程验收。3.工程验收合格后，甲方应及时支付相应的工程款。七、安全生产及文明施工1.乙方应按照国家和地方的安全生产法规、标准进行施工，确保工程质量和施工安全。2.乙方应遵守国家和地方的文明施工规定，维护施工现场环境整洁，保护周围环境和公共设施。八、合同变更及解除1.合同双方协商一致，可对合同内容进行变更。2.发生以下情况之一，合同可解除：（1）甲方原因导致合同无法履行；（2）乙方原因导致合同无法履行；（3）不可抗力导致合同无法履行。九、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按时支付工程款的，应支付逾期付款违约金；（2）擅自变更工程内容、进度等，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。2.乙方违约责任：（1）未按时完成工程的，应支付工期延误违约金；（2）工程质量不合格，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。十、争议解决1.双方应本着平等互利、诚实信用的原则解决合同履行过程中的争议。2.争议发生后，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。十一、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________代表人（签字）：____________________签订日期：____________________篇二甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________一、合同双方信息1.甲方（建设单位）名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________2.乙方（施工单位）名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________二、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程建设标准：____________________5.工程建设内容：____________________6.工程投资总额：____________________三、合同工期1.合同工期：____年____个月____天2.工期延误：因甲方或乙方原因导致的工期延误，乙方应向甲方支付每日____元的工期延误违约金。四、质量标准1.质量标准：符合国家标准及甲方要求。2.质量验收：按照国家标准及甲方要求进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。五、合同价款1.合同价款：____________________2.付款方式：（1）预付款：合同签订后____个工作日内支付合同价款的20%；（2）进度款：根据工程进度分期支付，具体支付比例由双方协商确定；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后支付合同价款的70%；（4）质保金：合同价款的5%，在缺陷责任期满后支付。六、工程进度1.工程进度计划：详见附件一。2.进度调整：因不可抗力或甲方要求等原因导致的进度调整，需双方协商一致，并签订书面变更协议。七、安全生产1.安全生产责任：甲方负责施工现场的安全管理，乙方负责施工过程中的安全生产。2.安全生产措施：详见附件二。八、合同变更1.变更条件：因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因，可对合同内容进行变更。2.变更程序：变更合同需双方协商一致，并签订书面变更协议。九、违约责任1.甲方违约责任：（1）未按时支付工程款的，应支付每日____元的逾期付款违约金；（2）擅自变更设计或工程内容的，应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：（1）未按时完成工程的，应支付每日____元的工期延误违约金；（2）工程质量不合格的，应承担相应的赔偿责任。十、争议解决1.争议解决方式：双方协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼。十一、合同解除1.解除条件：因不可抗力、一方违约等情形导致合同无法履行时，双方可解除合同。2.解除程序：解除合同需双方协商一致，并签订书面解除协议。十二、合同终止1.终止条件：工程竣工验收合格，合同履行完毕。2.终止程序：合同终止后，双方应办理相关手续，并签订书面终止协议。十三、其他1.不可抗力：指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况。2.补充条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。十四、合同生效1.生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。2.生效日期：____年____月____日。十五、合同份数1.份数：一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。十六、合同附件1.附件一：工程进度计划2.附件二：安全生产措施甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________代表人（签字）：____________________签订日期：____________________篇三甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________一、合同双方信息1.甲方（建设单位）名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________2.乙方（施工单位）名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________二、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程规模：____________________4.工程建设标准：____________________5.工程建设内容：____________________6.工程投资总额：____________________三、合同工期1.合同工期：____年____个月____天2.工期延误：因甲方或乙方原因导致的工期延误，乙方应向甲方支付每日____元的工期延误违约金。四、质量标准1.质量标准：符合国家标准及甲方要求。2.质量验收：按照国家标准及甲方要求进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。五、合同价款1.合同价款：____________________2.付款方式：（1）预付款：合同签订后____个工作日内支付合同价款的20%；（2）进度款：根据工程进度分期支付，具体支付比例由双方协商确定；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后支付合同价款的70%；（4）质保金：合同价款的5%，在缺陷责任期满后支付。六、工程进度1.工程进度计划：详见附件一。2.进度调整：因不可抗力或甲方要求等原因导致的进度调整，需双方协商一致，并签订书面变更协议。七、安全生产1.安全生产责任：甲方负责施工现场的安全管理，乙方负责施工过程中的安全生产。2.安全生产措施：详见附件二。八、合同变更1.变更条件：因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因，可对合同内容进行变更。2.变更程序：变更合同需双方协商一致，并签订书面变更协议。九、违约责任1.甲方违约责任：-未按时支付工程款的，应支付每日____元的逾期付款违约金；-擅自变更设计或工程内容的，应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任：-未按时完成工程的，应支付每日____元的工期延误违约金；-工程质量不合格，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。十、争议解决1.争议解决方式：双方协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼。2.争议解决机构：合同签订地的人民法院。十一、合同解除1.解除条件：因不可抗力、一方违约等情形导致合同无法履行时，双方可解除合同。2.解除程序：解除合同需双方协商一致，并签订书面解除协议。十二、合同终止1.终止条件：工程竣工验收合格，合同履行完毕。2.终止程序：合同终止后，双方应办理相关手续，并签订书面终止协议。十三、其他1.不可抗力：指因自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免且不能克服的客观情况。2.补充条款：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。十四、合同生效1.生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。2.生效