餐饮店装修设计服务合同

合同编号：HT080031第X页共Y页餐饮店装修设计服务合同第一条工程概况标的物的设计使用寿命不低于合同约定的期限内，承包人对此做出明确的质量保证。

本协议标的的交易条件以双方签署的《购销确认书》或采购订单中的记录为准。

承包人在投标或报价文件中做出的各项技术承诺和服务承诺均构成本协议标的的组成一部分。第二条工程验收验收场所由发包人指定，承包人负担将产品运送至验收场所。

验收标准以各方订立的技术规格书、质量标准和合同附件中载明的要求为准。

整改内容涉及更换重要部件的，应当重新对该部件涉及的全额技术指标进行复验。

性能测试项目应当涵盖合同商定的全额技术性能指标，不得抽项或漏项。

试运行验收理应在产品连续正常运行合同约定的期限内后进行，试运行期间发生故障的停止计时。第三条合同价款承包人保证其报价不高于同期向其他同类客户交付同等规模产品和服务的价格水平，否则发包人能够要求按较低价格重新计价。

投标报价中如果有算术性计算错误的，承包人应按照"总价优先、单价服从总价"的原则修正错误的单价，修正后的价格对双方当事人具有约束力。

质量保障金金额为合同总价款的百分之十二，发包人有权自最后一笔进度款中直接扣留，质保期满且承包人无未决质量问题的，发包人应在合同约定的期限内内无息返还。

价格条款中未明确约定但实际发生的合理费用，发包人与承包人应根据等价有偿和公平原则谈判处理，处理结果以书面形式确认。

合同价格中的人工费、材料费、机械使用费及管理费的构成比例由承包人在报价文件中载明，该构成比例为价格调整的计算基础。第四条工期要求承包人须在提交前对产品进行妥善包装，承诺产品在正常运输条件下完好无损。

逾期交付超过合同约定的期限内的，发包人有权单方解除合同并要求承包人赔偿全部损失额。

以邮寄方式提交的，以发包人签收邮件之日为实际交付日。

产品交付时，承包人应提供送货单、装箱单、产品合格证等随附文件。

发包人无恰当理由拒收产品的，应负担由于此给承包人造成的仓储保管等合理费用。第五条质量标准本合同项下产品的质量标准，以双方当事人签定的《技术规格书》中载明的要求为准。

假如双方当事人议定的质量标准低于国家强制性标准，该约定无效，以国家强制性标准为准。

质量检验依据各方确认的检验方法和判定标准进行，检验方法一经确定不得随意变更。

产品提交时理应附随质量合格证明、使用说明、检验报告等完整的技术文件。

质量保障措施应包括但不限于原材料进厂检验、生产过程控制、成品出厂检验等环节。

双方当事人因质量问题发生争议的，有权委托双方认可的具有资质的第三方检测机构进行鉴定。第六条质量保修如产品存在批量性质量缺陷，即使已超过保修期，承包人仍理应主动启动召回或免费修复程序，费用由承包人承担。

保修期内的维修记录由发包人与承包人共同订立确认，维修记录理应详细记载故障现象、原因分析、更换部件清单及维修耗时。

保修权能的转让以发包人书面送达承包人为生效条件，承包人无正当理由不得拒绝或附加不合宜条件。

保修期内因产品自身质量缺陷导致的零部件更换，承包人负担一切新件费用、运输费用及现场拆装劳务费用。第七条知识产权承包人未遵守知识产权条款的，发包人除要求赔偿损失外，还可以立即终止合同并拒绝支付任何未付款项，已支付的款项承包人理应全额退还。

承包人在广告宣传、客户展示等活动中使用发包人名称、商标或项目成果的，须事先取得发包人书面许可，许可范围和期限由各方另行约定。第八条权利放弃双方商定，弃权行为可以附条件、附期限，未满足条件或期限未届满的，弃权不产生效力。第九条违约责任守约方为实现债权或追究违约责任而缴付的律师费，违约方应予全额负担，但律师费金额应限于有关司法行政部门公布的律师服务收费标准的范围之内。

付款逾期超过三十日的，自第三十一日起逾期违约赔偿金标准提高至每日千分之一，直至全额款项付清为止。

违约方应对守约方承担违约金缴付义务，违约金按违约行为所涉合同金额的百分之二十计算，但不得超过实际损失的百分之一百三十。

本合同约定的违约赔偿金与损害赔偿金不准并用：守约方有权选择适用违约金条款或主张实际损害赔偿，但不得就同一违约行为同时主张两项。

违约金不足以偿付守约方实际损失的，守约方仍可以就不足局部向违约方继续追偿。

违约方应赔偿守约方因其违约行为所遭受的全部直接损失，包括但不限于：已缴付的款项及利息、替代交易差价损失、为接收和保管标的物而支出的合理费用。

违约方除赔偿直接损失额外，还应赔偿守约方可预见的间接损失，可预见损失以违约方在订立合同时知道或应当知道的事实为判断标准。

凡合同任何一方未按照本合同约定履行其全额或部分义务，或所作陈述与保障不真实、不准确、不完整的，均构成违约。第十条不可抗力政府行为构成不可以抗力的情形包含：政府的征收、征用、封城、法律变更、进出口管制、外汇管制、行政许可撤销或不予延展。

列入世界卫生组织（WHO）宣布的国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）的疫情，或中国政府依法宣布为甲类或乙类传染病的疫情，视为不应以抗力事件。

大范围罢工（不包括合同一方自身员工的罢工）、骚乱、恐怖袭击、化学或放射性污染以及核事故等重大社会异常事件，亦属于不可以抗力范畴。

因雷击、火灾、爆炸、网络攻击或大范围电力中断等意外事件导致合同无法完成的，如果该事件符合不可抗力的法定要件，有权认定为不可抗力事件。第十一条争议解决维权费用中，律师费、保全费、鉴定费、公证费及其他与争议解决直接相关的合理费用，由败诉方承担；胜诉方在主张上述费用时应交付正规发票和费用明细。

因本协议引起的争议，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。

因本合同发生的争议，协商不成的，理应向承包人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

双方当事人议定，任何一方均可将争议向承包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，但该约定不影响一方在多个有管辖权法院中择一起诉的权能。

仲裁裁决对双方均具有终局效力，双方承诺自觉履行仲裁裁决；一方不履行的，另一方可以直接向有管辖权的人民法院申请强制执行。第十二条适用法律本合同的订立、效力、解释、落实、变更、解除、不再履行以及争议的解决，均适用中华人民共和国法律。第十三条通知送达通报中理应注明发出日期及经办人信息，以便收件方核实和回应。

以电子邮件形式发出的通报，自邮件进入收件方指定的电子邮箱系统之时即视为送达，但发件方未收到发送失败通知的。

任何一方在发生名称变更、法定代表人变更、经营场所搬迁等重大事项时，应在变更后五个工作日内书面通报另一方。

双方应承诺各自提供的联系方式持续有效，因联系方式失效导致通知未能及时送达的，义务由提供方承担。

以特快专递方式发送的通报，自快递服务商揽收之日起第三个工作日视为送达。第十四条合同变更合同的补充或变更不得规避法律强制性规定，不得损失额国家利益、社会公共利益或第三人合法权能。

如双方因客观情况需要频繁调整某一条款的，可商定由双方指定联系人以简式文件确认变更。

任何一方不可以格式条款方式单方面修改合同，单方作出的修改对另一方不具有约束力。第十五条转让限制一方将其合同权利转让给第三方的，转让方应就受让方的履约能力向另一方承担连带保证责任，但是另有商定的除外。

双方商定，一方可以将其在合同中享有的收益权单独进行转让，但该转让的效力不及于合同的其他条款。第十六条合同生效从合同生效日开始，双方当事人即应按照合同约定全面落实各自的义务。

本合同自各方签字并盖章之日起正式生效，双方均受其约束。

合同生效前，任何一方均能够以书面通报方式撤回其签署，撤回后本合同自始不生效。第十七条合同份数各方在此明确，合同份数的增加不构成对合同内容的任何修改或补充。

本协议共签署三份，发包人与承包人各持一份，第三份交由合同见证人保管。

本协议有多份正本的，任一份正本均可以单独作为权利主张的依据。第十八条安全施工承包人进行有限空间作业前应进行通风检测，确认氧气包括量和有害气体浓度符合安全标准后方可进入，作业过程中须持续监测并安排专人监护。

承包人的起重吊装作业理应由持证信号司索工统一指挥，吊装区域设置警戒线，严禁人员从吊物下方穿行或停留。第十九条环境保护合同履行过程中产生的废水、废气、固体废物和噪声等污染物，承包人理应按照国家和地方规定的排放标准进行治理，实现达标排放。

承包人理应在合同报价中单独列明环境保护措施费用预算，该费用不应低于项目总造价的约定的相应金额，并接受发包人对环保资金使用情况的审计。第二十条材料设备质保金为约定价款的百分之五，即人民币壹拾万元；发包人在最终验收合格后从理应付尾款中直接扣留；质保期满三十日内且无未解决的质量问题的，发包人应将质保金全部无息返还承包人。

如因外汇管制导致支付无法正常进行的，发包人应立即通知承包人，双方当事人应谈判可行的替代支付方案；发包人不准以外汇管制为由拒绝履行基本的付款义务。

承包人理应在发票开具后两个工作日内以快递方式将发票原件寄送至发包人指定地址；因发票丢失或延误导致的付款延期由承包人自行负担。

本约定价款为固定总价，不因材料价格、人工成本或汇率的变动而调整；发包人理应在本合同生效