瓷砖美缝施工服务合同

—HT080152—瓷砖美缝施工服务合同依据商业谈判结果，双方就合作事宜形成共识，现以书面形式记录并确认如下。建设单位信息：

名称：XXX

住所地：XXX

法定代表人：XXX

联系电话：XXX

施工单位信息：

姓名/名称：XXX

身份证号/统一社会信用代码：XXX

地址：XXX

联系方式：XXX

依据《中华人民共和国民法典》合同编有关规定，甲乙双方遵循平等自愿和公平诚信原则，经充分沟通，兹经双方协商一致，订立条款如下：第一章总则第一.1条工程概况标的物在运输、存储、使用过程中涉及危险品的，施工单位理应供给安全技术说明书。

标的物使用的专利技术、商标等知识产权均已获得合法授权，施工单位理应备妥相应证明。

合约标的的技术先进性理应满足建设单位当前及未来合理的期限内内业务发展的合宜需要。第二章合同价款与工期第二.1条合同价款如建设单位在合同签订后要求增加紧急供给或缩短周期，施工单位有权额外收取赶工费，赶工费标准为交易金额款的百分之六或合同各方磋商确定。

协议签订后建设单位或施工单位任何一方严禁单方面要求修改价格条款，价格调整务必经双方协商一致并签订书面补充协议后方可起算效力。第二.2条材料设备如施工单位提前执行合同确定的里程碑节点，经建设单位书面确证后可申请相理应节点的提前付款；建设单位应在收到申请后十个工作日内完成审核并安排付款。

本合同项下一切款项均通过银行转账方式支付，付款方应将款项汇入收款方指定的以下银行账户，以款项实际到达收款方账户之日为付款日。

建设单位必须在全部货物安装调试完毕并通过最终验收后三十日内，向施工单位缴付合约价款扣除预付款和质保金后的整体剩余款项。

本协议价款为固定总价，不基于材料价格、人工成本或汇率的变动而调整；建设单位理应在本合同产生法律效力后七日内一次性付清。

施工单位必得在发票开具后两个工作日内以快递方式将发票原件寄送至建设单位指定地址；鉴于发票丢失或延误导致的付款延期由施工单位自行负责。

质保金为合同价款的百分之五，即人民币壹拾万元；建设单位在最终验收合格后从必须付尾款中直接扣留；质保期满三十日内且无未解决的质量问题的，建设单位应将质保金整体无息返还施工单位。

如因外汇管制导致汇付无法正常进行的，建设单位应迅即告知施工单位，甲乙两方当事人应洽商可行的替代拨付方案；建设单位不被允许以外汇管制为由拒绝落实基本的付款义务。

建设单位必须于本合同订立之日起三个工作日内向施工单位支付合同总价百分之三十的预付款，即人民币陆拾万元整；预付款在最后一批货物交付时冲抵等额货款。第三章质量与安全第三.1条质量标准产品质保期为自最终验收合格之日起合理的期限内，质保期内出现质量问题的，施工单位负担无偿维修或更换。

质量标准按协定。

倘若契据中未明确确定质量标准，则按国家标准落实；无国家标准的，按行业标准执行；无行业标准的，按通常标准执行。第三.2条环境保护施工单位务必对生产过程中产生的危险废物进行分类收集、贮存和处置，危险废物的转移应严格落实联单管理制度并保存联单记录不少于五年。

施工单位制定的环境必须急预案应包括化学品泄漏、危险废物意外排放、污染治理设施故障等典型情景，并至少每合理的期限内进行一次桌面推演或实战演练。第四章工程验收与保修第四.1条工程验收通过验收并不免除施工单位对隐蔽瑕疵的质量担保职责。

产品交付后，建设单位理应在合理的期限内内参照约定书议定的验收标准组织验收。

建设单位有权邀请第三方专家参与验收过程，相关费用由建设单位负责。

施工单位收到不合格验收意见后，理应在合理的期限内内执行整改并申请重新验收。第四.2条质量保修产品外观的自然磨损、划痕、褪色以及超过设计使用寿命的部件老化，均不在施工单位的免费保修范围之内。

保修本分不由于产品的所有权转移而消灭，建设单位将产品转让给第三方的，施工单位仍应在剩余保修期内对产品承当保修份内之事。

施工单位供给的保修服务涵盖整体硬件部件的免费更换以及有关全数人工费用，但不包括消耗性材料的正常损耗。

保修期内的维修记录由建设单位与施工单位共同签定予以确认，维修记录应详细记载故障现象、原由于分析、更换部件清单及维修耗时。

施工单位应建立完整的售后服务质量追溯体系，对每批次产品的故障率、维修周期和客户满意度进行统计并向建设单位定期告知。第五章违约责任第五.1条违约责任无论本合同其他条款若何协约，违约方担负的整体违约金、赔偿金及维权费用累计总额，不准许超过协议总金额的百分之一百。

施工单位逾期交货的，自议定的交货日次日起，每日按逾期交货部分货款总额的万分之二向建设单位划付逾期交货违约金。

任何一方有违于本协议任一条款，包括然而不限于陈述与承诺保证、承诺事项及附属文件中协定的义务，即视为该方违约。

违约损害补偿以违约方在订立合同时预见到或者理须当预见到的因违约获准能造成的折损为限。第五.2条知识产权施工单位承诺其供给的软件产品中不含任何未经授权使用的开源代码，如需使用开源软件的，必得事先取得建设单位书面批准并披露开源许可证类型和义务。

知识产权条款在本合同终结或解除后依然有效，建设单位与施工单位的知识产权归属、保守机密份内之事、侵权补偿等议定不受合约予以终止影响。

在合作过程中建设单位或施工单位独立开发的与合同无关的技术成果，其知识产权仍归开发方所有，然而开发方应以书面形式及时告知对方。第五.3条保密条款两造当事人在合作过程中形成的商业计划书、营销策划方案、渠道布局信息、品牌推广策略以及合作模式设计等，视为商业保密信息。

施工单位的内部培训教材、标准化操作手册、质量管控流程文件以及供理应链管理体系文件，无论是否向建设单位披露，均构成施工单位的保密信息。

一方在尽职调查过程中向另一方供给的各类财务数据、财务预测、资产评估报告及盈利模型，均为保密信息。

财务类秘而不宣信息包括：财务报表及审计报告、预算与决算文件、成本构成与成本控制数据、融资方案与融资进展、股权结构信息、估值报告、税务筹划方案及纳税申报信息。

运营类保密信息含然而不限于：组织架构与人员编制、核心岗位薪酬体系、绩效考核方案、内部管理制度与流程文件、安防信息（监控布点、门禁密码、巡更路线）、事故与投诉处理记录。第六章争议解决与法律适用第六.1条争议解决因本合同引起的或与本合同涉及的的任何争执，签约方应首先通过友好谈判解决。

双方当事人准许将争议提交约定书履行地人民法院管辖；本合同完成履约地为上海市浦东新区。

经慎重考虑，双方当事人一致选择以仲裁作为争议解决的唯一且最终方式，放弃就仲裁事项向任何法院提起诉讼的权益（申请仲裁裁决的撤销或不予执行的除外）。第七章附则第七.1条合同变更对此合同的任何修改、补充或变更，均须经合同各方谈判一致并签定书面补充协议后方为有效。

如双方无法就合同变更达成一致，任何一方均有权予以依据原契据协约继续完成或遵照法律规定行使解除权。

合同变更后，建设单位和施工单位均不能够未参与具体谈判过程为由主张改动协议无效或可撤销。第七.2条转让限制任何未经对方事先书面许可的转让行为均属无效，且构成对此合同的根本违约。

甲乙两方协定，受让方须以书面形式明确承诺全面承接转让方在本协议项下尚未践行完毕的一切义务。第七.3条可分割性如本合同中某一条款被删除后导致契约出现漏洞，甲乙两方当事人应依据合同其他条款和交易习惯予以填补。

被有权机关认定无效的条款不得予以被解释为影响双方此前由于该条款已获得的合法权属和利益。第