2026年全国一级建造师之一建工程法规考试黑金试题附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为（）。A.3个月B.6个月至3年C.3个月至6个月D.6个月至1年

2、关于电子招标投标的说法，错误的有（）。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布

3、关于劳务派遣，下列说法正确的是（）。A.劳务派遣单位与被派遣劳动者签订临时用工劳动合同B.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位每月支付1000元C.派遣单位可以收取派遣人员一定的岗前培训费D.被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利

4、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。A.15B.16C.17D.21

5、勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属()。A.委托方B.受托方C.双方共有D.协议补充

6、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（）。A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级

7、水泥厂在承诺有效期内,对施工单位订购水泥的要约做出了完全同意的答复,则该水泥买卖合同成立的时间为()。A.水泥厂的答复文件到达施工单位时B.施工单位发出订购水泥的要约时C.水泥厂发出答复文件时D.施单位订购水泥的要约到达水泥厂时

8、某施工单位将工程转包，则建设行政主管部门给予该施工单位的处罚不可能是()。A.罚款B.责令赔偿损失C.责令停业整顿D.降低资质等级

9、某工商行政管理部门接到四个人的设立个人独资企业的申请，其部分情况见下表。根据《中华人民共和国个人独资企业法》规定，可能得到工商行政管理部门核准的是（）A.甲某B.乙某C.丙某D.丁某

10、就法律关系的主体而言，债的主体()。A.债权人和债务人都是特定的B.债权人和债务人都是不特定的C.债权人是特定的，债务人是不特定的D.债权人是不特定的，债务人是特定的

11、甲公司与乙公司签订一份工程材料买卖合同，合同约定违约金为2万元。后乙公司违约，造成甲公司的经济损失21000元。现甲公司起诉到法院，则最多可获得（）元。A.21000B.20000C.41000D.30000

12、根据《建设工程安全生产管理条例》，应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职的人员不包括（）。A.项目经理B.项目技术员C.施工单位的主要负责人D.专职安全生产管理人员

13、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。A.甲建筑公司或乙建筑公司B.甲建筑公司C.乙建筑公司D.甲建筑公司和乙建筑公司

14、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。A.2013年9月1日B.2015年4月1日C.2015年4月20日D.2015年10月20日

15、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是()。A.王某经常居住地基层法院B.王某户籍所在地基层法院C.劳务公司住所地基层人民法院D.劳务公司住所地中级人民法院

16、依据《行政复议法》的规定，以下属于不可申请行政复议的是()A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的C.对规划行政主管机关撤销《建设工程规划许可证》决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

17、甲施工总承包企业承包某工程项目，将该工程的专业工程分包给乙企业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业，工程完工后，上述专业工程质量出现问题。经调查，是由于丙企业施工作业不规范导致，则该专业工程的质量责任应当由（）。A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任B.丙企业对建设单位承担责任C.甲施工总承包企业、乙企业和丙企业对建设单位共同承担责任D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

18、下面关于建筑工程一切险的保险金额说法错误的是（）。A.保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额B.保险金额可以超过保险标的的保险价值C.超过保险价值的，超过的部分无效D.建筑工程一切险的保险金额按照不同的保险标的确定

19、根据《全国建筑市场各方面主体不良行为记录认定标准》，不属于施工单位不良行为的有（）。A.未履行注册建造师职责造成环境事故的B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

20、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。2016A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查

21、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽不良行为的是（）。A.无资质承揽工程B.允许他人以自己名义承揽工程C.未取得安全生产许可证承揽工程D.将承包的工程转包或违法分包

22、（2019年真题）某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保,损失发生后,被保险人分别向不同的保险公司提出赔偿要求的依据是（）。A.投保时先后B.投保金额小C.协商结果D.约定比例

23、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲不能够进行质押的是（）。A.汇票B.流通股C.房屋产权D.知识产权中的财产权

24、民事诉讼活动中,诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的,必须有托人的授权,该授权属于（）A.一般授权B.特别授权C.无条件授权D.全面授权

25、根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个的，应当（）。A.暂停招标B.增加申请人C.重新招标D.直接发包

26、关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是（）。A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动D.高校教师可以以注册建造师的名义执业

27、设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起（）年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A.1B.2C.3D.4

28、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是（）。2017真题A.可随时解除合间B.享有留置权C.不得单方变更设计D.可请求法院撤销合同

29、下列关于格式条款的说法中，正确的是（）。A.格式条款和非格式条款不一致的，以格式条款为准B.,提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于条款起草方的解释

30、根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。（2016）A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之曰起30曰内组织消防验收，并出具消防验收意见C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

31、根据《安全生产许可证条例》，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。2014A.项目经理B.兼职安全员C.建筑架子工D.BIM系统操作员

32、建筑节能工程验收的首要步骤是()。A.施工单位按验收意见进行整改B.施工单位自检评定C.监理单位进行节能工程质量评估D.建筑节能分部工程验收

33、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。（2015）A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

34、王某自2008年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付()元的经济补偿。A.12万B.9万C.4万D.3万

35、某建设工程发包人经过招标确定了中标人，双方依法签订了施工合同，则该施工合同成立的时间为（)之日。A.合同备案B.评标委员会提交评标报告C.中标通知发出D.发包人确定中标人

36、甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备，并在委托合同中明确了设备的生产厂家（为BIN公司）、规格型号、价款、到货时间、地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后，乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而，交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M，同时还提供了另1台使用功能、技术参数等与设备M相近、价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约，乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间，设备N不能正常运转，导致甲公司产品线未能按期正式投产。对此，下列选项中错误的是()。A.甲可以向乙提出索赔要求B.应由BIN公司承担全部赔偿责任C.乙的行为超越了代理权限D.乙有委托事务报告义务

37、《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为（）A.2年和3年B.5年和合理使用年限C.2年和5年D.2年和合理使用年限

38、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生后，下列说法正确的是（）。A.单位负责人接到报告后，应当于1个小时内向单位所在地的县级以上安全监督部门和其他负有安全监督职责的部门报告B.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告C.在施工现场无论发生何种事故，自发生之日起30日内如果伤亡人数发生变化的，应该及时补报D.不仅要报告发生的具体地点，还要报告所波及的区域

39、根据《货物运输合同》的规定，承运人对托运人的财产享有()A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权

40、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

41、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.3B.7C.15D.30

42、关于施工现场安全警示标志制作与设置要求的说法,正确的是()。A.可根据建筑行业特点自行制作B.应依据设置的便利性选择设置地点和位置C.必须符合国家标准D.必须以图形表示

43、根据《建筑工程施工许可管理办法》,在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前应当依照本法的规定,向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取()。A.工商登记证B.施工许可证C.规划许可证D.土地使用证

44、发包人擅自使用未经验收的建设工程，发现质量问题的，应当()。A.由承包人负主要责任，发包人承担补充责任B.由发包人与承包人一起承担连带责任C.由发包人承担责任D.由发包人承担主要责任，承包人承担次要责任

45、甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2006年5月1日还款。但到2006年6月1日，甲仍未还钱。2006年7月3日乙向甲要账，乙向甲口头表示同意延期还款。此行为的法律效果是()。A.引起诉讼时效的中断B.引起诉讼时效的中止C.引起诉讼时效的延长D.改变法定时效期间

46、甲乙双方签订的工程施工合同中约定了有效的仲裁条款，后因工程质量双方发生纠纷，乙向某仲裁委员会申请仲裁，甲向人民法院提起了诉讼。根据有关规定，法院（）。A.可以受理B.应当移送仲裁委处理C.不应当受理D.经仲裁委员会同意后可以受理

47、关于联合体共同承包的说法，正确的是()。（2012）A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任B.不同资质类别和等级的单位组成合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

48、关于标底，下列说法正确的是()。A.一个招标项目可以有多个标底，且标底必须保密B.招标人必须编制标底C.招标人可以规定最高和最低投标价格D.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件

49、根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。A.填埋B.热解C.堆肥D.焚烧

50、根据《招标投标法》第26条规定，投标人应当具备（）的能力。A.承担投标项目B.承担招标项目C.英语熟练应用D.提前完成投标项目

51、2019年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2019年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2019年7月1日开工建设。关于该工程施工许可证的说法，正确的是()。A.该工程施工许可证应报发证机关核验B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2019年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告

52、下列安全生产职责中，不属于项目专职安全生产管理人的职责的是（）。A.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C.对作业人员的违规违章行为有权予以纠正或查处D.向企业安全生产管理机构报告重大安全隐患

53、某建设工程合同被人民法院判定为无效合同，关于该施工合同的工程款结算，下列说法正确的是（）。A.验收不合格工程，修复后经竣工验收还是不合格的，承包人请求发包人参照施工合同支付工程价款，应予支持B.工程经竣工验收合格的，承包人要求发包人参照施工合同支付工程价款，应予支持C.验收不合格工程，修复后经竣工验收合格的，发包人要求减少支付部分工程款的，应予支持D.验收不合格工程，修复后经竣工验收合格的，承包人请求发包人支付部分维修费用的，应予支持

54、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.危害公共安全罪D.工程重大安全事故罪

55、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时．仓库保管员由于工作疏忽多发了2吨水泥给甲施工企业．乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是（）。A.甲施工企业没有过错无须返还B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还

56、根据《文物保护法》，属于受国家保护的文物的是（）A.与历史事件有关的史迹B.具有历史价值的石刻C.历史上各时代的文献资料D.古建筑

57、下列有关建设工程最低保修期的说法错误的是（）。A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限B.有防水要求的卫生间保修期为2年C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期D.给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为2年

58、对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是()。A.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行C.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行D.无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行

59、关于物权保护的说法，正确的是（）。（2015）A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决B.侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任C.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任D.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

60、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由()现场实施全过程监督。A.施工单位负责项目管理的技术负责人B.装、拆卸单位的专业技术人员C.监理单位负责安全的工程师D.出租单位生产管理人员

61、某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟1d。根据我国《民法典》的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约的（）。A.实质性变更，该承诺有效B.实质性变更，不构成承诺C.非实质性变更，不构成承诺D.非实质性变更，视为新要约

62、物权是一项基本民事权利，物权包括所有权、用益物权和担保物权，所有权的核心是（）。A.收益权B.处分权C.抵押权D.地役权

63、下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）。2017真题A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的B.仲裁庭的组成违反法定程序的C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

64、根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。A.被告住所地B.原告住所地C.调解协议签订地D.调解组织所在地

65、某工程项目，建设单位未取得施工许可证便擅自开工，经查建设资金未落实。依照《建筑法》的规定，对此，正确的处理方式是（）A.责令改正，并处以罚款B.责令改正，可以处以罚款C.责令停止施工，并处以罚款D.责令停止施工，可以处以罚款

66、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。2018真题A.撤销安全生产许可证B.吊销安全生产许可证C.暂扣安全生产许可证并限期整改D.责令停止生产并处罚款

67、根据《企业所得税法》,下列企业中属于非居民企业的是()。A.在北京市工商局登记注册的企业B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C.在美国注册的企业设在上海的办事处D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

68、不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.国务院B.最高人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会

69、某建设项目，建设单位为降低工程成本，要求施工单位采用不合格建筑构配件，则施工单位正确做法是(）。A.按照建设单位要求执行B.要求设计单位出具设计变更C.向工程监理机构请示批准后方可执行D.拒绝执行

70、专业调解机构的调解书()A.具有强制执行力B.无任何效力C.仅有合同约束力D.无合同约束力

71、某工程招标，下列具有相应资质的企业中可以参加投标的是（）。A.甲公司与招标人有利害关系可能影响招标公正性B.乙公司未在招标项目所在地注册C.丁公司与丙公司单位负责人为同一人D.戊公司与参加投标的另一家企业存在控股关系

72、某高速公路进行招标，开标后允许（）。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤回投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

73、关于仲裁协议效力的说法,正确的是（）。A.当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效

74、建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当（）。A.报发证机关核验施工许可证B.重新领取施工许可证C.向发证机关报告D.向发证机关备案

75、关于四节一环保的说法，不正确的有（）。A.施工现场300公里以内的建筑材料用量占总重量的70%以上B.在签订不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳入合同条款，进行计量考核C.图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水

76、关于工程质量争议处理的说法，正确的是（）。A.建设单位直接指定分包人分包相关专业工程的，应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务

77、关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备，下列说法正确的是（）。A.建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人B.建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于2人。C.建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于3人。D.建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于1人。

78、拍卖公司接受委托，组织拍卖出让某宗国有土地使用权，建设单位竞买成功后应当与()签订国有土地使用权出让合同。A.省人民政府B.市人民政府C.市土地管理部门D.拍卖公司

79、以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

80、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。A.王某的行为为无权代理，合同无效B.王某的行为为表见代理，合同无效C.王某的行为为委托代理，合同有效D.王某的行为为表见代理，合同有效二、多选题

81、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。2014A.按约定由分包单位自行承担全部责任B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C.总承包单位承担全部责任D.总承包单位与分包单位承担连带责任

82、王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某2万元作为补偿，王某放弃诉讼权利.这种调解方式为()。A.行政调解B.法院调解C.仲裁调解D.民间调解

83、根据《民用建筑节能条例》,建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具了竣工验收合格报告的,应处民用建筑项目合同价款()的罚款。A.2%~3%B.3%~4%C.2%~4%D.4%~5%

84、根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是()。A.在北京市工商局登记注册的企业B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业C.在美国注册的企业设在上海的办事处D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

85、某城市市区范围内，建筑施工过程中便用机械设备，可能产生噪声的，施工单位必须在该工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A.10B.7C.15D.3

86、《民法典》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。A.工程材料款B.工程人员的报酬C.工程管理费用D.工程停工费用

87、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。(2015真题)A.15B.20C.30D.60

88、小刚未满17岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（）A.小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同B.因为是临时工作，可以不签劳动合同C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

89、生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，并根据本单位的生产安全事故预防重点，进行（）。A.每年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练B.每年至少组织一次的现场处置方案演练C.每半年至少组织一次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练D.每年至少组织二次的综合应急预案演练或者专项应急预案演练

90、赵某骑摩托车路过一条正在修理的路段时，掉进一个晚上没有设置明显标志也未采取安全措施的基坑中，造成了腰部受伤，花去医疗费5000元。赵某伤好出院后多次找该工程建设单位和施工单位索赔，双方互相推诿，承担该责任的主体应该是()。A.赵某与建设单位B.施工单位C.赵某与施工单位D.赵某本人

91、关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是（）。A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

92、（2019年真题）关于建设工程竣工规划验收的说法,正确的是（）A.建设工程竣工后,施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请B.竣工规划验收合格的,由城乡规划主管部门岀具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证C.报送有关竣工验收材料必须在竣工验收后1年内完成D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报送竣工验收材料的,责令限期补报,并处罚款

93、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,应处以（）罚款。A.10万元以上30万元以下B.20万元以上50万元以下C.50万元以上100万元以下D.100万元以上200万元以下

94、下列合同中,属于实践合同的是()。A.保管合同B.运输合同C.租赁合同D.建设工程合同

95、（2020年真题）中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由（）等多个层次的法律规范构成。A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法

96、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。A.检测合格证明B.生产（制造）许可证明C.产品合格证明D.建筑机械使用许可证明

97、审判监督程序适用的对象是（）的判决、裁定。A.一审法院B.中级人民法院C.已经发生法律效力D.已经发生法律效力但发现确有错误

98、建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。于是建设单位向电梯~生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需要延期10日方能交付”。电梯厂的回函属于（）。A.要约邀请B..要约撤销C.承诺D.新要约

99、某施工现场发生安全事故，现场死亡2人，5人受伤送到医院，3天之后有2人死亡。则此事故应界定为（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大

100、建设节能分部工程验收会议由()主持。（2012）A.建筑节能工程分包人B.总监理工程师C.总承包人D.建设单位法定代表人

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：教材P120本题考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚作出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。

2、答案：C本题解析：C选项错误，投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。

3、答案：D本题解析：劳务派遣单位应当与与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，A错误；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬，B错误；劳务派遣单位与用工单位不得向被派遣劳动者收取费用，C错误。

4、答案：D本题解析：2021、2020版教材P147/2019版教材P146《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日。

5、答案：B本题解析：2021/2020版教材P29受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。

6、答案：C本题解析：2013年建设工程法规真题第55题本题考查的知识点是联合体的资格条件。

7、答案：A本题解析：2021、2020版教材P128/2019版教材P127承诺通知到达要约人时生效。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。

8、答案：B本题解析：2021、2020版教材P117/2019版教材P116承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

9、答案：B本题解析：本题考核的是《中华人民共和国个人独资企业法》的内容。根据规定，个人独资企业的设立条件包括：投资人为一个自然人，且只能是中国公民；投资人应当具有完全民事行为能力，甲某籍贯不明、丙某是英国人，不能在中国设立个人独资企业；丁某17岁，未满18周岁，是未成年人，是具有限制民事行为能力的人，也不符合设立条件。所以选B。

10、答案：A本题解析：债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。由此可知，债的权利人和义务人都是特定的。

11、答案：A本题解析：依照《民法典》规定.如果同一合同既规定违约金，又规定定金的，权利人只能选择适用，或者适用定金条款，或者适用违约金条款。如果适用违约金条款，因约定的违约金不足以弥补损失，权利人可请求增加，增加数额为违约金不足以弥补损失的部分，甲最多可获得21000元的赔偿。

12、答案：B本题解析：《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职。

13、答案：B本题解析：实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

14、答案：C本题解析：【知识点】工程价款的支付。建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。2014年10月20日实际竣工，截止到2014年4月20日为6个月。

15、答案：A本题解析：2021版教材P338/2020版教材P337/2019版教材P336《民事诉讼法》规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

16、答案：D本题解析：2021、2020版教材P377/2019版教材P375该题主要考察的是：行政复议申请，对于行政复议，凡行政复议机关已经依法受理的，或者法律、法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议、对行政复议决定不服再向人民法院提起行政诉讼的，在法定行政复议期限内不得向人民法院提起行政诉讼。公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议。

17、答案：D本题解析：P111-112《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

18、答案：B本题解析：2005年建设工程法规真题第66题根据《中华人民共和国保险法》的规定，保险金额不得超过保险价值。超过保险价值的，超过部分无效，保险人应当退还相应的保险费。因此，B项说法错误。

19、答案：A本题解析：选项A属于注册建造师不良行为记录的认定标准。

20、答案：C本题解析：本题考查的是施工单位负责人施工现场带班制度。建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。

21、答案：D本题解析：暂无解析

22、答案：D本题解析：P39-40保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔。保险单上载明的保险财产没有全部损失,应当按照部分损失进行保险索赔。但是,财产虽然没有全部毁损或者灭失,但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的,也应当按照全损进行索赔。如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保,则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索要求。

23、答案：C本题解析：ABD选项，都能够进行质押。可以质押的权利包括：（1）汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单；（2）依法可以转让的股份、股票；（3）依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权；（4）依法可以质押的其他权利。

24、答案：B本题解析：《民事诉讼法》规定诉讼代理人代为承认,放弃、变更诉讼请求进行和解提起反诉或者上诉必须有委托人的特别授权

25、答案：C本题解析：根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。

26、答案：B本题解析：P82-84本题考查的是建造师的基本权利和义务。选项A错误，修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改；注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。选项C错误，注册建造师不得超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动。选项D错误，《注册建造师管理规定》规定，取得资格证书的人员应当受聘于一个具有建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等一项或者多项资质的单位，经注册后方可从事相应的执业活动。

27、答案：A本题解析：本题考核的是文物保护单位的保护范围。设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。

28、答案：A本题解析：本题考查的是承揽合同的解除。定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

29、答案：C本题解析：《民法典》第三十九条规定，采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。《民法典》第四十一条规定，对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格条式款不一致的，应当采用非格式条款。

30、答案：D本题解析：选项A，已经备案的消防设计，如果需要修改，需要重新备案；选项B，公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之曰起20日内组织消防验收，幷出具消防验收意见；选项C，消防验收，不收取任何费用。

31、答案：C本题解析：本题考查的是建筑施工特种作业的内容。建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工等属于特种作业人员。

32、答案：B本题解析：建筑节能工程验收的程序：1.施工单位自检评定；2.监理单位进行节能工程质量评估；3.建筑节能分部工程验收；4.施工单位按验收意见进行整改；5.节能工程验收结论；6.验收资料归档。

33、答案：A本题解析：《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利、义务以及相互合作、违约责任承担等条款。各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。如果出现赔偿责任，建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿，而被请求方不得拒绝，在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错大小，有权对超过自己应赔偿的那部分份额向其他方进行追偿。

34、答案：D本题解析：2021、2020版教材P155/2019版教材P154经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年.月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。

35、答案：C本题解析：2010年建设工程法规真题第23题本题主要考查合同的成立。

36、答案：B本题解析：2021、2020版教材P193/2019版教材P192根据《民法典》第406条规定，有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求其赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。本案中，乙公司未经甲公司同意自行替换设备，未尽到按指示处理委托事务和委托事务报告等义务，其行为超越了代理权限，应当承担赔偿责任。

37、答案：D本题解析：2021版教材P329/2020版教材P327该题考察的知识是质量保修书和最低保修期限的规定，《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

38、答案：D本题解析：选项A、B错误，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。选项C错误，自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。选项D正确，报告事故发生的时间应当具体;报告事故发生的地点要准确，除事故发生的中心地点外，还应当报告事故所波及的区域;报告事故现场的情况应当全面，包括现场的总体情况、人员伤亡情况和设备设施的毁损情况，以及事故发生前后的现场情况，便于比较分析事故原因。

39、答案：A本题解析：2021/2020版教材P17根据货物运输合同，承运人对托运人的财产享有占有权。

40、答案：B本题解析：B项：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。因此，B项中总承包单位和分包单位是对分包工程的安全生产承担连带责任。故B项表述错误。

41、答案：C本题解析：2021版教材P320/2020版教材P318《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

42、答案：C本题解析：2021/2020版教材P245/2019版教材P244安全警示标志必须符合国家标准。安全警示标志须符合国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894的有关规定。

43、答案：B本题解析：2021/2020版教材P562014年6月住房城乡建设部经修改后发布的《建筑工程施工许可管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门中请领取施工许可证。

44、答案：B本题解析：根据《民法典》第279条的规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。因此，B项是正确的。

45、答案：A本题解析：2021版教材P346/2020版教材P346/2019版教材P345《民法典》规定，有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新起算：权利人向义务人提出履行请求；义务人同意履行义务；(3)权利人提起诉讼或者申请仲裁；4)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

46、答案：C本题解析：2021、2020版教材P357/2019版教材P355仲裁和诉讼是两种不同的争议解决方式，当事人只能选用其中的一种。《仲裁法》规定，“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”因此，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。

47、答案：C本题解析：《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。跟这个说法不一样的就算错《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。

48、答案：D本题解析：招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。

49、答案：A本题解析：【知识点】施工现场固体废弃物污染环境防治的规定。对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。以填埋方式处置危险废物不符合国务院环境保护行政主管部门规定的，应当缴纳危险废物排污费。危险废物排污费用于污染环境的防治，不得挪作他用。

50、答案：B本题解析：2005年建设工程法规真题第52题根据《招标投标法》的规定，投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。

51、答案：C本题解析：暂无解析

52、答案：B本题解析：项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：（1）负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；（2）现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；（3）对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；（4）对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；（5）对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；（6）依法报告生产安全事故情况。B选项属于安全生产领导小组的主要职责。

53、答案：B本题解析：工程经竣工验收合格的，承包人要求发包人参照施工合同支付工程价款，应予支持。

54、答案：D本题解析：【知识点】建设工程刑事责任的种类及承担方式。工程重大安全事故罪是：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的。

55、答案：C本题解析：不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者和受害者之间形成债的关系，得利者应将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。

56、答案：B本题解析：下列文物受国家保护：（1）具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟和石刻、壁画；（2）与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑；考前黑钻押题，金考典软件考前更新，下载链接（3）历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品；（4）历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等；（5）反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石一样受到国家保护。

57、答案：B本题解析：有防水要求的卫生间保修期为5年

58、答案：B本题解析：2021、2020版教材P177/2019版教材P176逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。

59、答案：B本题解析：物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承担其他民事责任。侵害物权，除承担民事责任外，违反行政管理规定的，依法承担行政责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

60、答案：B本题解析：2013年建设工程法规真题第33题本题考查的知识点是施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任。

61、答案：B本题解析：本题考核的是承诺。承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。

62、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程物权制度。处分权是所有人的最基本权利，是所有权内容的核心。

63、答案：B本题解析：本题考查的是仲裁裁决的执行。根据《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：（1）当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所根据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。此外，人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。

64、答案：D本题解析：2021、2020版教材P365/2019版教材P364本题考察的是：人民调解的程序和调解协议。经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。

65、答案：D本题解析：2007年建设工程法规真题第6题《建筑法》规定，违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

66、答案：C本题解析：本题考查的是安全生产许可证违法行为应承担的法律责任。取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。

67、答案：C本题解析：2021/2020版教材P45企业分为居民企业和非居民企业。居民企业，是指依法在中国境内成立，或者依照外国（地区）法律成立但实际管理机构在中国境内的企业。非居民企业，是指依照外国（地区）法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业。

68、答案：A本题解析：P1-6本题考查的是法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

69、答案：D本题解析：2021版教材P295/2020版教材P294/2019版教材P293建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反规定提出的降低工程质量的要求，应当予以拒绝。

70、答案：C本题解析：2021、2020版教材P367/2019版教材P365专业调解机构进行调解达成的调解协议对当事人双方具有合同约束力，可以通过法院的司法确认或者申请仲裁机构出具和解裁决书获得强制执行力调解的仅具有合同约束力，司法确认以后有强制执行力。

71、答案：B本题解析：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标，A错。CD选项为串通投标。正确答案为B

72、答案：A本题解析：A正确，投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人，该投标人应书面进行澄清、说明。B错误，投标文件生效后不得补充、修改。C错误，投标文件生效后不得撤回。D错误，招标人开标后不得修改招标文件。

73、答案：D本题解析：当事人对仲裁协议有异议，应当在首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会做出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。

74、答案：A本题解析：建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

75、答案：A本题解析：A错误，施工现场500公里以内的建筑材料用量占总重量的70%以上。B正确，在签订不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳入合同条款，进行计量考核。C正确，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%。D正确，施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使用市政自来水。

76、答案：B本题解析：暂无解析

77、答案：A本题解析：2021/2020版教材P230/2019版教材P229本题考察的知识点：专职安全生产管理人员的配备要求。建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：(1)建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。(2)建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。(3)建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。

78、答案：C本题解析：2007年建设工程法规真题第27题

79、答案：B本题解析：2021版教材P283/2020版教材P282/2019版教材P281（二）依法对施工安全事故隐患进行处理《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在施工监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

80、答案：D本题解析：【知识点】代理权。表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。

81、答案：D本题解析：本题考查的是总承包单位的责任。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

82、答案：D本题解析：调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求，以法律、法规、政策或合同约定以及社会公德为依据，居中调{亭，对纠纷双方进行疏导劝说，促使其互谅互让，自愿协商达成协议，解决纠纷的一种方式。

83、答案：C本题解析：