2026年全国一级造价师之建设工程计价考试快速提分卷详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（）元/吨。（各项价格均不含进项税额）A.300.0B.316.2C.324.5D.310.0

2、某工程量清单项目编码是020401001002，其中表示砖砌体的代码是（）。A.02B.04C.01D.001

3、我国的工程造价管理体系中，（）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。A.法律法规B.工程造价管理标准C.工程计价定额D.工程计价信息

4、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟建类似项目的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。A.4349B.4554C.5002D.5752

5、表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。A.综合指数B.环比指数C.定基指数D.平均数指数

6、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.5B.10C.15D.30

7、关于依法必须招标工程中标候选人的公示，下列说法中正确的是（）。A.评标结果只能在交易场所公示B.公示对象是全部中标候选人C.公示对象是所有投标人D.公示的内容包括各评分要素的得分

8、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。关于计日工的编制和计价，下列说法正确的是（）。A.承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的总价计价的一种方式B.计日工适用于工程量清单中没有的额外工作，尤其是事先能商定价格的额外工作C.计日工对完成零星工作所消耗的人工工日、材料数量、施工机具台班进行计量D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算

9、根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内。A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金

10、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是()。A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用

11、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的摊投资的固定资产是（）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程

12、某工程合同价为100万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%，则该工程实际结算款差额为（）万元。A.19.75B.28.75C.14.25D.27.25

13、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。A.240B.150C.480D.555

14、（2019年真题）某进口设备人民币货价400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元。A.1.200B.1.204C.1.290D.1.294

15、关于工程量清单，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的重要依据C.工程量清单是招标人编制招标控制价的重要依据D.工程量清单由招标人随招标文件发布

16、（2014年真题）关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（）。A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策是一个由深入浅、不断深化的过程

17、（2021年真题）招标发包的建设工程，其签约合同价为（）。A.中标价B.最高投标限价C.中标后商务谈判价D.经评审的合理价

18、某进度款支付申请报告包含了下列内容：①本期已实施工程的价款；②累计已完成的工程价款；③累计已支付的工程价款；④本斯已完成计日工金额；⑤应扣减的质量保证金。据此，发包人本期应支付的工程价款是（）。A.②+①+③一④一⑤B.②一③+①+④一⑤C.③+①一②十④一⑤D.①+②+③+④一⑤

19、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金

20、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008)，关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（）。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担B.10%以内的材料价格风险由承包人承担C.10%以内的施工机械使用费风险由承包人承担D.5%以内的人工费风险由承包人承担

21、当初步设计有详细设备清单时，可按（）编制单位设备安装工程概算。A.概算指标法B.预算单价法C.扩大单价法D.安装设备百分比法

22、在用写实记录法进行计时观察时，精确度较高的一种是（）。A.混合法B.图示法C.数示法D.接续法

23、关于工程量清单计价的说法，正确的是()。A.清单项目综合单价是指直接工程费单价B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容D.清单计价仅适用于单价合用

24、下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（）。A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会B.评标考虑的因素中，应把属于资格审查的内容包括进去C.在正式授予合同之前，借款人应将评标报告，连同授予合同的建议，送交世界银行审查，征得其同意D.在正式通知授予合同后，业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判

25、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

26、因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法。在确定可调因子的基本价格指数时，所选择的基准日期是指()。A.投标截止期前28天B.投标截止期前42天C.开工日期前28天D.开工日期前42天

27、某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元。A.1500.00B.1454.55C.1884.96D.1040.80

28、关于评标报告与评标结果的描述，下列说法中错误的是()A.评标报告由评标委员会全体成员签字B.评标委员会成员对评标结果持有异议的，可以口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.评标委员会应当对评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的情况做出书面说明并记录在案

29、根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列有关隐蔽工程验收的表述中，正确的是（）。A.工程具备隐蔽条件的，承包人应在隐蔽前72小时以书面形式通知工程师验收B.工程师不能及时参加验收，需在开始验收前48小时向承包人提出延期验收的要求C.工程师提出的延期验收期限不能超过3天D.工程师已参加验收且验收合格的隐蔽工程，发包人仍有权要求再次剥露，重新检验

30、关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价降低C.建筑物周长系数越低，造价越低D.宽度增加，单位造价上升

31、项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比

32、某工程合同价为3600万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%。施工中，按照实际价格计算的变更价款增加了400万元。则该工程实际结算款额为（）万元。A.4397.5B.4587.5C.4313.0D.4513.0

33、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（）万元。A.3.15B.3.41C.4.11D.4.12

34、按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（）。A.固定资产费用B.固定资产其他费用C.无形资产费用D.其它资产费用

35、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是()。A.以编制年费的静态投资额为基数，采用单利方法B.以编制年费的静态投资额为基数，采用复利方法C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法

36、某建设项目建安工程费为2000万元，设备购置费310万元，工程建设其他费300万元，已知基本预备费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年均投资价格上涨率为7%，则该项目的预备费为（）万元。A.336.23B.358.21C.378.71D.424.97

37、某建设项目建安工程费为1500万元，设备购置费400万元，工程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年涨价率为7%，则该项目总的预备费为（）万元。A.273.11B.271.18C.346.39D.358.21

38、世界银行贷款项目的投资估算采用朗格系数法推算建设项目的静态投资，该方法的计算基数是（）。A.主体工程费B.设备购置费C.其他工程费D.安装工程费

39、（2017年真题）已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A.13.33B.13.16C.13.13D.12.50

40、某分部分项工程招标工程量清单数量为1500m3，施工中由于设计变更调整为1200m3，该项目最高投标限价综合单价为350元，投标报价为405元，已知该项目最高投标限价为5000万元，投标报价为4800万元，则该分部分项工程的结算价格为（）元。A.483000B.463680C.486000D.607200

41、在世界银行工程造价构成中，应急费应包括（）。A.建设成本上升费用B.未明确项目准备金C.业主的行政性费用D.其他当地费用

42、关于工程计价定额的概算指标，下列说法正确的是（）。A.概算指标通常以分部工程为对象B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明

43、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算。在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。A.1500B.2500C.4500D.5500

44、与我国项目投资估算建议书阶段精度要求相同的是外国投资项目的（）阶段。A.投资设想B.工程设计阶段C.投资机会研究D.初步可行性研究

45、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（）。A.人工费B.材料费C.管理费D.暂定金额

46、（2014年真题）正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg。已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为（）kg。A.13.50B.13.40C.12.50D.11.60

47、根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是()。A.发包人应在合同签订后一个月内或开工前10天内支付B.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额C.发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工D.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助

48、关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（）。A.单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D.单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算

49、下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是：新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的（）。A.未达到固定资产标准的设备购置费B.达到固定资产标准的设备购置费C.引进设备时备品备件的测绘费D.引进设备的专利使用费

50、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。A.总预算B.综合预算C.单位工程预算表D.附件

51、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为50万元，废品损失率为10%，外购配套件费为10万元，包装费率为2%，利润率为10%，非标准设备设计费5万元，用成本估算法计算该设备的原价为（）万元。A.70.93B.72.63C.76.93D.77.93

52、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（）。A.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

53、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用

54、某工程施工过程中发生如下事件：①因异常惡劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作曰；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工曰。若人工工资为200元/工曰，窝工补贴为100元/工曰，不考虑其他因素。根据《标准施工招标文件：》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D.1天，4000元

55、（2016年真题）对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。A.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以“定额人工费＋定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”

56、关于财务分析的说法，正确的是()。A.融资前财务分析是从息前税后角度进行的分析B.融资后财务分析是从息前税前角度进行的分析C.融资前财务分析包括盈利能力分析和财务能力分析D.融资后财务分析包括盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析

57、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，下列各项中属于环境保护费的是（）。A.土石方、建渣外运车辆防护措施费用B.工人的安全防护用品、用具购置费用C.施工现场操作场地的硬化费用D.生活用洁净燃料费用

58、（2020年真题）因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.安全文明施工费不予调整B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准

59、（2018年真题）关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是（）。A.改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费B.凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费C.新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算D.新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算

60、在项目决策阶段，工程造价合理性的前提是()A.项目决策的内容B.项目决策的正确性C.项目决策的深度D.项目决策的全面性

61、下列关于建筑安装工程税金的计算公式中，正确的是()。A.应纳营业税=税前造价*综合税率(%)B.城市维护建设税应纳税额=计税营业额*适用税率C.教育费附加应纳税额=应纳营业税税额*3%D.地方教育附加应纳税额=应纳教育费附加额*当地规定的税率

62、鉴定机构应在确定受理鉴定委托之日起，根据纠纷项目工程造价金额，在规定的时限内完成鉴定工作。某工程项目造价金额是1000万，则期限为（）天。A.40B.60C.80D.100

63、（2021年真题）在国外建筑安装工程费中，现场材料试验及所需设备的费用包含在（）中。A.直接工程费B.管理费C.开办费D.其他摊销费

64、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）A.B.C.D.

65、进口设备的原价是指进口设备的（）。A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价

66、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，下列各项中属于环境保护费的是（）。A.土石方、建渣外运车辆防护措施费用B.施工安全防护通道费用C.工人的安全防护用品、用具购置费用D.施工机具防护棚的费用

67、对于主要由市场价格波动导致的价格风险，根据工程特点和工期要求，承包人一般承担的材料价格风险应控制在()以内。A.5％B.10％C.15％D.20％

68、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证

69、关于工程变更的说法，正确的是()。A.监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更B.发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施C.监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作不属于变更D.承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由承包人承担

70、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为28万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万，包装费率为2%，利润率为10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。A.3.152B.3.370C.3.376D.3.876

71、投标报价时，投标人需严格按照招标人所列的项目明细进行自主报价的是（）。A.总价措施项目B.专业工程暂估价C.计日工D.规费

72、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械正常利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的时间定额为（）台班/m3。A.0.03B.0.02C.32.00D.48.00

73、在进口设备原价的组成中，属于进口从属费用的是（）。A.货价B.国际运费C.运输保险费D.外贸手续费

74、专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，其中不包括()A.企业管理费和利润B.人工费和材料费C.规费和税金D.施工机具使用费

75、从国外引进一批设备，该批设备的离岸价为400万美元（注：1美元=6元人民币），国际运费费率1%，运输保险费为2‰，银行财务费率6‰，外贸手续费为2%，关税税率为25%，则该批设备的进口从属费为（）万元人民币。A.404.81B.1074.2C.670.2D.1475

76、据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于合同价款调整的规定，下列做法正确的是（）。A.工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1％时才予调整B.实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10％时，可调整相应单价C.工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款D.承包人配合工程检验所发生的了剥露和覆盖，不应调整合同价款

77、完整的竣工决算所包含的内容是（）。A.竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析B.竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析C.竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析D.竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析

78、（2021年真题）某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50，已知预付款3600万元，起扣点是多少（）。A.7200B.6120C.4800D.9951

79、（2020年真题）下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标

80、下列对工程结算价款纠纷处理的是（）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持二、多选题

81、已知某项目的设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为580万元；工程建设其他费用为240万元；基本预备费为150万元，价差预备费为50万元；建设期贷款为500万元，建设期利息为80万元，则该建设项目的建设投资为()万元。A.2020B.2170C.2450D.2950

82、（2017年真题）某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班。A.8.0B.10.0C.12.0D.12.5

83、《工程造价术语标准》GB/FT50875属于工程造价管理标准中的（）。A.基础标准B.管理规范C.标准规范D.质量管理标准

84、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A.分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用

85、在计算施工机械台班单价时，不计算安拆费及场外运费的是（）。A.不需安拆的施工机械B.固定在车间的施工机械C.不需相关机械辅助运输的自行移动机械D.自升式塔式起重机

86、下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理，说法正确的是（）。A.工期顺延，承包人承担与工程施工有关的损失B.工期顺延，第三方人员伤亡和财产损失按一定的比例由发包人和承包人共同分担C.工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由发包人承担D.工期顺延，人员伤亡的损失由发包人承担

87、（2016年真题）某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27

88、根据国外建筑安装工程费用构成，下列说法错误的是（）。A.招雇解雇费应计入单项工程开办费B.管理费包括现场管理费与公司管理费C.暂定金额包括在合同价格中，只有工程师批准后才能动用D.驻工地工程师的现场办公费及所需设备的费用应单独列项，不分摊进单价

89、关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是（）。A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密C.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布D.招标人也可以根据需要，规定最低投标限价

90、某招标工程采用综合评估法评标，报价越低的报价得分越高。评分因素、权重及各投标人得分情况见下表，则推荐的第一中标候选人应为（）A.甲B.乙C.丙D.甲或乙

91、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（）。A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费.材料费.机械费.安监部门检测费及试运转费B.一次场外运费应包括运输.装卸.辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费

92、在投资估算指标编制过程中，下列单项工程中属于公用工程的是（）。A.传达及收发室B.厂区食堂C.供电及通信系统D.商业服务点

93、某中标单位提交履约担保，合同价格为200万元，则履约担保为（）万元。A.10B.20C.15D.30

94、直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以（）为准。A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资中与承包内容相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资汇总相对应的工程费

95、已知人工挖某土方1m3的基本工作时间恰为1个工日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别古工作日的3%、2%、15%则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A.13.33B.13.16C.13.13D.12.50

96、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（）。A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B.计日工费用的多少是由招标人暂定的C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付D.计日工计入投标人的报价中

97、以下不属于国际工程投标报价中其他费用的是（）A.保函手续费B.上级单位管理费C.风险费用D.分包费

98、关于开工和合同工期的说法中，符合《标准施工招标文件》合同条款要求的是()。A.承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工B.合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算C.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知D.监理人可自行决定何时发出开工通知

99、以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法

100、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。A.200B.500C.520D.600

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：运输损耗=（材料原价+运杂费）×材料损耗率=（30000+1000）×1%=310（元/吨）。

2、答案：C本题解析：2021教材P45知识点：分部分项工程项目清单。第一级为专业工程代码，第二级为附录分类顺序码，第三级表示分部工程的顺序码，第四级为分项工程项目名称顺序码，第五级为工程量清单项目名称顺序码。砖砌体是分部工程，为第三级01。

3、答案：C本题解析：我国的工程造价管理体系可划分为工程造价管理的相关法律法规体系、工程造价管理标准体系、工程计价定额体系和工程计价信息体系四个主要部分。法律法规是实施工程造价管理的制度依据和重要前提；工程造价管理的标准是在法律法规要求下，规范工程造价管理的技术要求；工程计价定额是进行工程计价工作的重要基础和核心内容；工程计价信息是市场经济体制下，准确反映工程价格的重要支撑，也是政府进行公共服务的重要内容。

4、答案：D本题解析：本题考查的是静态投资部分的估算方法。生产能力指数法是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算拟建项目投资额的方法。其计算公式为：C2=C1（Q2/Q1）x·f，式中：f为不同时期、不同地点的定额、单价、费用变更等的综合调整系数。将数据代入，拟建化工厂的静态投资额=3300×（20/10）0.6×1.15=5752（万元）。

5、答案：B本题解析：指数按照采用的基期不同，可分为定基指数和环比指数。环比指数是以前一时期为基期计算的指数，表明社会经济现象对上一期或前一期的综合变动的指数。

6、答案：C本题解析：招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

7、答案：B本题解析：P217-219选项A错误，招标人在确定中标人之前，应当将中标候选人在交易场所和指定媒体上公示；选项C错误，公示的对象是全部中标候选人；选项D错误，公示内容不含投标人的各评分要素的得分情况。

8、答案：C本题解析：A错误，在施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价计价的一种方式；B错误，计日工适用的所谓零星项目或工作一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些难以事先商定价格的额外工作；D错误，计日工结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

9、答案：B本题解析：基本预备费是指投资估算或工程概算阶段预留的，由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等而可能增加的费用，亦可称为工程建设不可预见费。

10、答案：C本题解析：预备费是在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用，包括基本预备费和价差预备费。

11、答案：C本题解析：运输设备及其他不需要安装的设备、工具、器具、家具等固定资产一般仅计算采购成本，不计分摊。

12、答案：C本题解析：本题主要考查物价变化类合同价款调整事项。工程实际价款调整的差额=100×[0.3+（0.15×1.2+0.25×1.15+0.3×1.25）-1]=14.25万元。

13、答案：A本题解析：教材P308页该题主要考察的是:共同费用的分摊方法3.共同费用的分摊方法新增固定资产的其他费用，如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊。一般情况下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊，而土地征用费、地质勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比例分摊，生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。建设项目单位管理费=（5000+3000）×0.03=240（万元）。

14、答案：D本题解析：知识点：设备及工器具购置费用的构成和计算。运输保险费=（400+30）/（1-3‰）×3‰=1.294（万元）

15、答案：A本题解析：1、工程量清单(招标控制价)，即表现拟建工程分部分项工程、措施项目和其他项目名称和相应数量的明细清单，以满足工程项目具体量化和计量支付的需要；是招标人编制招标控制价和投标人编制投标报价的重要依据。2、招标工程量清单是招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布、供投标报价的工程量清单，包括说明和表格。

16、答案：B本题解析：知识点：项目决策阶段影响工程造价的主要因素。选项A，项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；选项C，项目决策的深度影响投资估算的精确度；选项D，投资决策是一个由浅入深、不断深化的过程。

17、答案：A本题解析：2021教材P183本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。招标人和中标人签订合同，依据中标价确定签约合同价，并在合同中载明，完成合同价款的约定过程。

18、答案：B本题解析：在工程量经复核认可后，承包人应在每个付款周期末，向发包人递交进度款支付申请，并附相应的证明文件。除合同另有约定外，进度款支付申请应包括下列内容(1)本期已实施工程的价款；(2)累计已完成的工程价款；(3)累计已支付的工程价款；(4)本周期已完成计日工金额；(5)应增加和扣减的变更金额；(6)应增加和扣减的索赔金额；(7)应抵扣的工程预付款；(8)应扣减的质量保证金；(9)根据合同应增加和扣減的其他金额；(10)本付款周期实际应支付的工程价款。见教材第六章第三节P306。

19、答案：B本题解析：本题考查的是国外建设工程造价构成。建设成本上升费用于补偿直至工程结束时的未知价格增长。

20、答案：C本题解析：根据工程特点和工期要求，一般采取的方式是承.包人承担5%以内的材料价格风险，10%以内的施工机械使用费风险。见教材第五章第二节P238。

21、答案：B本题解析：教材P162当初步设计较深，有详细的设备清单时，可直接按安装工程预算定额单价编制安装工程概算，概算编制程序基本同于安装工程施工图预算。

22、答案：C本题解析：本题考察的是写实记录法的分类及相应特征：写实记录法按记录时间的方法不同分为数示法、图示法和混合法三种。数示法写实记录。数示法的特征是用数字记录工时消耗，是三种写实记录法中精确度较高的一种，精确度达5s，可以同时对两个工人进行观察，适用于组成部分较少而且比较稳定的施工过程。因此选择C选项。

23、答案：B本题解析：A错，清单项目综合单价包括人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑风险因素；C错，单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金；D错，工程量清单计价是一种计价方法，固定价、可调价、成本加酬金是签订合同价的方式，这是两个范畴的概念。

24、答案：C本题解析：除了总采购通告外，借款人应将具体合同的投标机会及时通知国际社会。评标考虑的因素中，不应把属于资格审查的内容包括进去。中标人确定后，应尽快通知中标的投标人准备谈判。在正式通知授予合同后，业主或购货人就须与承包商或供应商进行合同谈判。但合同谈判并不是重新谈判投标价格和合同双方的权利义务。

25、答案：B本题解析：选项A错误，建筑周长系数越低，建筑工程造价越低。选项C错误，大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构。选项D错误，建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的降低。

26、答案：A本题解析：在采用价格指数法时，各可调因子的基本价格指数所选的基准日期是指投标截止时间前28天。

27、答案：A本题解析：一般情况下土地征用费按建筑工程造价比例分摊，因此：A车间应分摊的土地征用费=[6000/（6000+2000）]×2000=1500（万元）

28、答案：B本题解析：评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面方式阐述其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

29、答案：D本题解析：【答案】：D【注解】：此部分内容在2009版教材中已删除。

30、答案：C本题解析：通常情况下，建筑周长系数越低，设计越经济。选项A，随着住宅层数的增加，单方造价系数降低。选项B，住宅层高每降低10cm，可降低造价1.2%～1.5%。选项D，宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。

31、答案：C本题解析：教材P127环境治理方案必选的主要内容包括：1）技术水平对比；2）治理效果对比；3）管理及监测方式对比；4）环境效益对比

32、答案：D本题解析：本题考查的是物价变动类合同价款调整事项。3600×（0.3+0.15×1.2+0.25×1.15+0.3×1.25）+400=4513（万元）。

33、答案：B本题解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。销项税额＝（材料费＋加工费＋辅助材料费＋专用工具费＋废品损失费＋外购配套件费＋包装费＋利润）×增值税税率＝[20×（1＋2%）×（1＋8%）×（1＋10%）＋2]×13%＝3.41（万元）。

34、答案：D本题解析：P130-146按形成资产法编制的建设投资估算表，其它资产费用是指建设投资中除形成固定资产和无形资产以外的部分，如生产准备费等。

35、答案：D本题解析：本题考查的是价差预备费的测算方法，一般根据国家规定的投资综合价格指致，按照估算年份价格水平的投资为基数，采用复利计算。

36、答案：D本题解析：2021教材P31工程费用=2000+310=2310；预备费=基本预备费+价差预备费=130.5+95.92+198.55=424.97（万元）

37、答案：D本题解析：教材P31基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费率=（1500+400+300）×5%=110（万元）建设项目静态投资=1500+400+300+110=2310（万元）价差预备费：建设期的价差预备费为：PF=80.85+167.36=248.21（万元）预备费=110+248.21=358.21（万元）

38、答案：B本题解析：教材P134朗格系数法是以设备费购置费为基数，乘以适当系数来推算项目的静态投资。这种方法在国内不常见，是世行项目投资估算常采用的方法。

39、答案：B本题解析：知识点：确定人工定额消耗量的基本方法。工序作业时间＝基本工作时间/（1－辅助时间%）＝1/（1－5%）＝1.053（工日/m3）时间定额＝工序作业时间/（1－规范时间%）＝1.053/（1－3%－2%－15%）＝1.316（工日/m3）＝13.16（工日/10m3）。

40、答案：C本题解析：1－4800/5000=4%，405＞350×（1－4%）×（1－15%），则单价不调整，该分部分项工程的结算价格为1200×405=486000元。选项C正确。

41、答案：B本题解析：本题考查的是国外建设工程造价的构成。应急费包括未明确项目的准备金和不可预见准备金。

42、答案：B本题解析：教材P89本题考查的是概算指标及其编制。选项A错误，概算指标则是以单位工程为对象。选项C错误，概算指标的组成内容一般分为文字说明和列表形式两部分，以及必要的附录。选项D错误，总说明和分册说明，其内容一般包括：概算指标的编制范围、编制依据、分册情况、指标包括的内容、指标未包括的内容、指标的使用方法、指标允许调整的范围及调整方法等。

43、答案：C本题解析：各事件处理结果如下：（1）异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔。（2）抢修道路用工的索赔额：20×200=4000（元）（3）停电导致的索赔额：10×200×25%=500（元）总索赔费用=4000+500=4500（元）

44、答案：C本题解析：本题考查的是投资估算的精度要求。我国项目投资估算建议书阶段精度要求误差控制在±30%内；选项A，允许误差大于±30%；选项B，要求误差控制在±5%内；选项D要求误差控制在±20%内

45、答案：C本题解析：本题考查的是国外建筑安装工程费用的构成。国外建筑安装费用中，管理费除了包括与我国施工管理费构成相似的管理人员工资、管理人员辅助工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、生活设施使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费以外，还含有业务经费。

46、答案：B本题解析：知识点：确定材料定额消耗量的基本方法。总消耗量＝0.9/7.2%＋0.9＝13.4（kg）。

47、答案：C本题解析：预付款是发包人为解决承包人在施工准备阶段资金周转问题提供的协助。按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款，发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工。除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额与预付款金额相同，在发包人全部扣回预付款之前，该银行保函将一直有效。

48、答案：C本题解析：教材P168施工图预算根据建设项目实际情况可采用三级预算编制或二级预算编制形式。当建设项目有多个单项工程时，应采用三级预算编制形式，三级预算编制形式由建设项目总预算、单项工程综合预算、单位工程预算组成。考前黑钻押题，金考典软件考前更新，下载链接www.

49、答案：A本题解析：工具、器具及生产家具购置费，是指新建或扩建项目初步设计规定的，保证初期正常生产必须购置的没有达到固定资产标准的设备、仪器、工卡模具、器具、生产家具和备品备件等的购置费用。

50、答案：B本题解析：教材P168三级预算文件包括封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、综合预算表、单位工程预算表、附件等内容；二级预算文件包括封面、签署页及目录、编制说明、总预算表、单位工程预算表、附件等内容。

51、答案：C本题解析：本题主要考查设备购置费的构成和计算。废品损失费=50*10%=5万元；外购配套件费=10万元；包装费=（50+5+10）*2%=1.3万元；利润=（50+5+1.3）*10%=5.63万元；用成本估算法计算该设备的原价=50+5+1.3+5.63+10+5=76.93万元

52、答案：D本题解析：本题考查的不可抗力造成的损失承担问题。①合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；②发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；③承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；④停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

53、答案：B本题解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。已经完成的建设工程质量不合格的：①修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；②修复后的建设工程经验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

54、答案：C本题解析：教材P247本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。根据教材P240,表5.1.3,《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容，（1）异常恶劣气候条件导致工期延误只能索赔工期2天；（2）施工中遇到不利地质条件可索赔工期和费用，因此可索赔工期1天，索赔费用：10x100+15x200=4000元。因此施工企业可向业主索赔工期3天，索赔费用4000元。

55、答案：C本题解析：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

56、答案：D本题解析：A、C项错，融资前财务分析是从项目投资总获利能力角度进行考察，只进行盈利能力分析，融资前财务分析可以从息前税前的角度也可以从息前税后的角度；B项错，在进行财务生存能力分析的时候是要考虑项目所得税的，融资后财务分析包括盈利能力分析、偿还能力分析和财务生存能力分析。

57、答案：A本题解析：本题考查的是措施项目费。选项B属于安全施工费；选项CD属于文明施工费。

58、答案：C本题解析：知识点：工程变更类合同价款调整事项。选项A，安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动；选项B，按总价计算的措施项目费，除安全文明施工费外，应考虑承包人报价浮动因素；选项D，工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认。

59、答案：B本题解析：知识点：建设单位管理费和用地与工程准备费。选项A错误，改扩建项目一般只计拆除清理费。选项CD错误，新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算。

60、答案：B本题解析：项目决策的正确性是工程造价合理性的前提。

61、答案：C本题解析：本题考查的是税金的计算。应纳营业税=计税营业额*3%；城市维护建设税=应纳营业税额*适用税率；地方教育附加=应纳营业税额*2%。

62、答案：A本题解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。工程项目造价1000万，期限是40天。

63、答案：C本题解析：P20-23开办费包括的内容因国家和工程的不同而异，大致包括以下内容:（1）施工用水、用电费。（2）工地清理费及完工后清理费，建筑物烘干费，临时围墙、安全信号、防护用品的费用以及恶劣气候条件下的工程防护费、污染费、噪声费，其他法定的防护费用。（3）周转材料费，如脚手架、模板的摊销费等。（4）临时设施费，包括生活用房、生产用房、临时通信、室外工程（包括道路、停车场、围墙、给排水管道、输电线路等）的费用，可按实际需要计算。（5）驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用，现场材料试验及所需设备的费用。（6）其他，包括工人现场福利费及安全费、职工交通费、日常气候报表费、现场道路及进出场道路修筑及维护费、恶劣天气下的工程保护措施费、现场保卫设施费等。

64、答案：C本题解析：暂无解析

65、答案：B本题解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。进口设备的原价是指进口设备的抵岸价。教材P4-9

66、答案：A本题解析：如下表所示，应选择A选项，BCD属于安全施工的内容。

67、答案：A本题解析：对于主要由市场价格波动导致的价格风险，如工程造价中的建筑材料、燃料等价格风险，发承包双方应当在招标文件中或在合同中对此类风险的范围和幅度予以明确约定，进行合理分摊。根据工程特点和工期要求，一般采取的方式是承包人承担5％以内的材料、工程设备价格风险，10％以内的施工机具使用费风险。

68、答案：D本题解析：教材P253本题考查的是其他类合同价款调整事项。选项A错误，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付；选项B错误，如果现场签证的工作没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价；选项C错误，合同工程发生现场签证事项，未经发包人签证确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人书面同意，否则发生的费用由承包人承担；选项D正确，现场签证是指发包人或其授权现场代表（包括工程监理人、工程造价咨询人）与承包人或其授权现场代表就施工过程中涉及的责任事件所做的签认证明。

69、答案：D本题解析：A、C属于工程变更；B的正确描述应该是变更可以取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，此项规定是为了维护合同公平。

70、答案：A本题解析：单台非标准设备原价={[(材料费+辅助材料费+加工费)×(1+专用工具费率)×(1+废品损失费率)+外购配套件费]×(1+包装费率)-外购配套件费}×(1+利润率)+外购配套件费+销项税额+非标准设备设计费=｛〔28×（1+10%）+5〕×（1+2%）－5｝×10%=3.152。因此，选项A正确

71、答案：C本题解析：计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定综合单价并计算费用；总价措施项目的列项投标人可以根据自行编制的施工组织设计调整；专业工程暂估价和规费投标人不能自主报价，必需按照投标人提供的暂估价或有关规定计算。

72、答案：A本题解析：本题考查的是机具台班定额消耗量的计算。①机械一次循环的正常延续时间=?(循环各组成部分正常延续时间)-交叠时间；②机械纯工作1h循环次数=（60×60(s)）/一次循环的正常延续时间；③机械纯工作1h正常生产率=机械纯工作1h正常循环次数×一次循环的产品数量；④施工机械台班产量定额=机械纯工作1h正常生产率×工作班延续时间(8h)×机械时间利用系数一次循环时间=（120+30+180+30+30）-30=360s1小时循环次数=3600/360=10次产量定额=(10×500)/1000×0.8×8=32m3/台班时间定额=1/32=0.03台班/m3

73、答案：D本题解析：教材P7进口从属费包括银行财务费、外贸手续费、关税、消费税、进口环节增值税等。

74、答案：C本题解析：专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，不包括规费和税金。

75、答案：C本题解析：到岸价格(CIF)=离岸价+国际运费+运输保险费=400×(1+1%)+400×(1+1%)×2‰/(1-2‰)=404.81(万美元)。关税=到岸价格(ClF)×人民币外汇汇率X进口关税税率=404.81×6×25%=607.22(万元)。银行财务费=400×6×6‰=14.4(万元)。外贸手续费=404.81×6×2%=48.58(万元)。故该批设备的进口从属费=关税+银行财务费+外贸手续费=607.22+14.4+48.58=670.2(万元)。

76、答案：B本题解析：P280-289因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：（1）该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10％。（2）该项部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0．01％。（3）由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1％。（4）该部分工程不是合同中规定的“同定费率项目”。

77、答案：A本题解析：竣工决算主要包括竣工决算报告说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价比较分析四部分。竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表两部分又称为建设项目竣工财务决算，是其核心内容。

78、答案：C本题解析：P257-260起扣点=12000-3600/50%=4800万元

79、答案：A本题解析：知识点：工程定额体系。施工定额反映社会平均先进水平。

80、答案：D本题解析：本题考查的是工程结算价款纠纷处理。选项A错误，阴阳合同的结算依据，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据；选项B错误，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量；选项C错误，工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以合同约定为准。

81、答案：A本题解析：我国现行建设项目总投资构