建设工程合同范本

建设工程合同范本合同编号：【填写合同编号】甲方（名称）：【填写甲方全称】证件类型及编号（证件信息统一社会信用代码）：【填写证件信息】联系居住信息：【填写联系地址】联系信息：【填写联系信息】乙方（名称）：【填写乙方全称】证件类型及编号（证件信息统一社会信用代码）：【填写证件信息】联系居住信息：【填写联系地址】联系信息：【填写联系信息】鉴于：甲乙双方就【填写交易背景与事由】事宜，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用原则，经协商一致，达成如下协议。第一条标的本合同项下工程名称为【填写工程名称】，工程地点位于【填写工程地点】，工程范围包括但不限于【填写工程范围】，具体技术参数与要求详见附件【填写附件名称】。标的规格以【填写规格标准】为准，工程总量约为【填写工程总量】平方米立方米吨等。第二条数量工程总量以双方现场确认的计量结果为准，计量单位为【填写计量单位】，具体数量以【填写数量】为准。第三条质量与验收标准工程质量应符合国家现行相关标准和规范，具体标准为【填写质量标准】，验收依据为【填写验收依据】。乙方应确保工程质量达到合同约定标准，甲方应在收到乙方提交的验收申请后【填写天数】日内组织验收。如甲方在验收过程中提出异议，乙方应在【填写天数】日内进行整改，直至达到合同约定标准。第四条价款或者报酬合同总价为人民币【填写金额】元，包含但不限于材料费、人工费、机械费、管理费等。付款方式分为【填写付款方式】，具体节点与比例为：合同签订后支付预付款【填写比例】，主体工程完成【填写比例】后支付进度款【填写比例】，工程竣工验收合格后支付尾款【填写比例】。甲方应在每次付款前向乙方提供等额发票，乙方应在收到款项后按合同约定履行义务。第五条履行期限、地点和方式工程开工日期为【填写开工日期】，竣工日期为【填写竣工日期】，总工期为【填写工期】日历天。工程地点位于【填写工程地点】，乙方应在工程现场设立项目管理机构，配备必要的管理人员和技术人员，确保工程按计划推进。工程竣工验收由甲方组织，乙方应积极配合，提供完整的竣工资料。第六条费用、税费与结算本合同项下所有费用，包括但不限于设计费、材料费、施工费、管理费等，均由甲方承担。除双方另有约定外，所有税费由乙方承担。结算周期为每月【填写期限】日，甲方应在收到乙方提交的结算报告后【填写期限】日内完成审核，并支付当月应付款项。甲方未按约定支付款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的【填写具体内容】向乙方支付违约金。第七条知识产权甲方提供的所有设计图纸、技术文件等背景知识产权归甲方所有。乙方在履行本合同过程中产生的所有新技术、新工艺、新材料等知识产权，归乙方所有，但乙方应在相关成果应用于本合同项目后【填写期限】日内，向甲方支付【填写金额】元的技术成果转让费。未经对方书面同意，任何一方不得将对方的知识产权用于本合同项目以外的其他用途。第八条双方权利与义务甲方权利与义务：1按照本合同约定，及时提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件，并确保施工安全。2按时支付乙方工程款项，并承担因甲方原因导致的工程延误责任。3对乙方的施工方案进行审核，并在【填写期限】日内给予书面答复。乙方权利与义务：1按照本合同约定，编制施工方案，并确保施工质量和进度。2对施工过程中产生的安全、质量事故承担责任，并承担由此产生的所有费用。3接受甲方的监督和检查，并及时提供相关施工资料。第九条保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密进行保密，保密期限为本合同履行完毕后【填写期限】年。任何一方违反保密义务的，应向对方支付【填写金额】元违约金，并承担由此给对方造成的一切损失。第十条陈述与保证甲方保证其具有履行本合同所需的合法资质和条件，并保证提供的所有文件和资料真实有效。乙方保证其具有履行本合同所需的全部授权和能力，并保证提供的所有技术文件和资料符合国家标准和行业规范。任何一方违反陈述与保证的，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。建设工程合同范本第十一条违约责任（任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，应按逾期支付金额的万分之【填写具体内容】支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的【填写具体内容】；乙方未按约定工期竣工，每逾期一日，应按合同总价款的万分之【填写具体内容】支付违约金，但累计违约金不超过合同总价的【填写具体内容】。因一方违约导致合同无法继续履行的，守约方有权解除合同并要求违约方赔偿损失，损失赔偿范围包括实际损失及合同履行后可获得的利益，但不得超过违约方订立合同时预见到的损失上限。双方均存在违约行为的，应各自承担相应的违约责任。）第十二条不可抗力（不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争、政府行为等。任何一方因不可抗力导致无法履行合同义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后【填写期限】日内书面通知对方，并提供不可抗力发生的有效证明。双方应根据不可抗力的影响，协商决定延期履行、部分履行或解除合同。因不可抗力造成的损失，由双方根据实际情况协商分担，不可抗力影响消除后，双方应继续履行合同。）第十三条争议解决（因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向【填写具体内容】人民法院提起诉讼，或向【填写具体内容】仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。）第十四条通知与送达（双方在本合同中载明的地址为有效送达地址，任何书面通知均应采用挂号信或快递方式送达该地址。一方变更送达地址的，应提前【填写期限】日书面通知对方，否则该地址变更通知无效。通知送达后【填写期限】日内，对方应予确认。如一方未在规定时间内确认，通知视为已送达。）第十五条合同的生效、变更与解除（本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。合同生效后，任何一方不得随意变更或解除合同，如确需变更，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。发生下列情形之一时，守约方有权解除合同：一方严重违反合同约定，经守约方书面催告后【填写期限】日内仍未纠正的；一方进入破产、清算程序的；发生不可抗力事件，致使合同目的无法实现的。合同解除后，双方应妥善处理工程结算、材料返还、人员遣散等事宜，并相互返还已收款项。）第十六条附件（本合同的附件包括但不限于工程量清单、设计图纸、技术规范、招投标文件等，均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力