2026年全国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试重点试卷附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、某项目设计费用为100万，合同约定定金为设计费用的15%。发包方依约支付了定金后，设计承包方不履行合同，给发包方造成了12万元的损失。发包人对此可获支持的最大价款为（）万元。A.24B.27C.30D.42

2、下列情形中，属于施工合同可撤销的情形是（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的C.在订立施工合同时显失公平，损害了一方当事人的利益D.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的

3、根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。A.发出之日B.作出之日C.盖章之日D.收到之日

4、根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可以同时担任两个项目项目负责人的情形是（）。A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.建造师同时具有两个专业的执业资格D.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

5、（2015年真题）根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付（）的工资。A.4倍B.3倍C.2倍D.1倍

6、根据有关规定，下列关于开标程序的表述不正确的是()A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人主持，邀请3个以上的投标人参加D.开标时，由工作人员当众拆封、宣读

7、建设工程招标人的下列行为中，正确的有（）。A.将建筑工程的勘察、设计、施工和设备采购分别发包给了4个总承包单位B.要求投标人结成联合体投标C.在招标文件中规定有最低投标限价D.在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人

8、代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对此行为承担民事责任的是（）。A.代理人B.被代理人C.第三人D.法定代理人

9、下列关于知识产权的法律特征的说法，正确的是（）。A.具有财产权和人身权双重性B.无期限性C.没有绝对的排他性D.在空间效力的无限性

10、下列情形的建筑市场各方主体，除（）以外都将被列入建筑市场主体“黑名单”。A.经法院判决认定为拖欠工程款且拒不履行生效法律文书确定的义务的B.进行违法分包的C.发生转包、出借资质，受到行政处罚的D.利用虚假材料、以欺骗子段取得企业资质的

11、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（）。A.不良信用信息公告期限一般为3年B.对招标投标违法行为记录公告期限为1年C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

12、某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施工单位进行返修。施工单位下列答复正确的是()A.质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修B.只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修C.施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用D.施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能返修

13、根据《招标投标法》的规定，下列选项中说法正确的是（）。A.项目审批、核准部门应当及时将审批、核准确定的招标范围、招标方式、招标组织形式通报有关行政监督部门B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，可以先履行审批手续C.招标人应当有进行招标项目的相应资金D.依法必须进行招标的项目，仅需将招标范围、招标方式报项目审批、核准部门审批、核准

14、某甲委托某乙去采购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行为，说法正确的是（）。A.该委托代理行为合法B.该代理行为的后果应由被代理人承担C.该代理行为的后果应由代理人承担D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任

15、施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（）。A.建设单位的节能设计要求B.施工单位落实节能设计的水平C.节能设计是否符合节能强制性标准D.空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况

16、某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在（）修改投标文件，并书面通知招标人。A.投标有效期内B.评标之前C.文件截止时间后D.提交投标文件截止时间前

17、（2015年真题）下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。A.施工企业的名称标志B.施工企业编制的投标文件C.施工企业编制的施工方案D.施工企业发明的新技术

18、建设工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1B.2C.6D.3

19、某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是（）。A.该施工企业能够自然产生B.该施工企业能够独立承担民事责任C.该施工企业的法定代表人是法人D.该施工企业不必有自己的住所、财产

20、某房地产公司与某银行签订了《借款合同》，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司()A.要求返还利息B.提前回收借款C.签订附加合同D.继续发放借款

21、（）引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。A.无因管理B.不当得利C.侵权行为D.合同

22、关于施工合同解除的说法，正确的是（）。A.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工的，承包人可以解除合同B.发包人不履行协助义务，致使承包人无法施工，承包人可以解除合同C.承包人将建设工程分包的，发包人可以解除合同D.承包人将建设工程转包的，发包人可以解除合同

23、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格

24、职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。A.随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.刑事性裁员

25、下列有关合同变更，描述错误的是（）。A.当事人协商一致，可以变更合同B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更C.当事人一方未经对方同意改变合同内容，属于违约D.应当办理批准、登记手续的，变更合同事项未办理批准

26、（2020年真题）施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（）。A.及时提出意见和建议B.继续按照设计文件和图纸进行施工C.由施工企业技术负责人按照技术标准修改设计文件和图纸D.按照通常做法施工

27、某市国税局为了建造一栋高层办公大楼而进行招标，下列所述评标委员会人数符合《招标投标法》的是（）人。A.3B.4C.6D.7

28、关于用人单位与劳动者发生争议申请劳动仲裁的说法中，正确的是（）。A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

29、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁知道乙离职。关于本案，说法正确的是（）。A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务

30、关于承包人将其工程分包的说法，正确的是（）。A.承包人可以不经发包人认可将工程分包给他人B.承包人可以将工程分包给个人C.承包人可以将工程的主体结构分包给他人D.分包人不得将其承包的工程再分包

31、劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或劳动合同约定工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.70%B.80%C.60%D.75%

32、某施工单位向建设单位出具的工程质量保修书中约定了以下内容，其中不符合《建设工程质量管理条例》的是（）。A.房屋建筑的主体结构工程终生保修B.屋面防水工程保修期为两个雨季C.供热与供冷系统保修期为两个采暖期、供冷期D.电气管线工程保修期为2年

33、关于行政复议和行政诉讼的说法，不正确的有（）。A.行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼B.行政机关针对信访事项作出的登记，不可申请行政诉讼C.申请行政复议应当书面提出申请，不可以口头申请D.可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议

34、仲裁实行一裁终局制度，体现了仲裁的（）。A.专业性B.独立性C.快捷性D.保密性

35、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。A.60%B.70%C.80%D.90%

36、（2020年真题）关于建设工程质量保修期限的说法，正确的是()。A.地基基础工程的主体结构的保修期不低于50年B.建设单位与施工企业在保修合同中约定的保修期限应当高于法定的最低保修期限C.建设工程超过主体结构保修期的，不得继续使用D.建设工程的法定保修期限为其最低保修期限

37、根据《建设工程安全生产条例》，属于工程建设单位安全职责的有（）。A.组织事故抢救，保护事故现场及相关证据B.需要进行爆破作业的，申请办理批准手续C.提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门

38、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。A.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性

39、下列责任承担方式，属于行政处罚的是（）。A.拘役B.罚金C.停止侵害D.责令停产停业

40、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同谈判期间D.评标报告提交之前

41、（2019年真题）关于货运中的多式联运的说法，正确的是()。A.多式联运经营人对全程运输承担义务B.指两个以上承运人以同一运输方式联运C.多式联运单据不可以转让D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任

42、项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（）。A.重大劳动安全事故罪B.重大责任事故罪C.工程重大安全事故罪D.危害公共安全罪

43、甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自（）时发生移转。A.交付B.合同成立C.合同生效D.车辆完成登记

44、以下关于施工单位安全生产费用的说法中正确的是（）。A.总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位可以根据需要重复提取B.投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的95%C.建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理D.市政公用工程的安全费用提取标准为2.5%

45、以下不属于债权相对性的是（）。A.债权主体的相对性B.债权客体的相对性C.债权责任的相对性D.债权内容的相对性

46、关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证C.未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D.当事人对鉴定结论有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证

47、关于承揽合同的特征，下列说法正确的是（）。A.承搅合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的B.承揽人须以自己的设备、技术和财力完成所承揽的工作C.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理D.承揽人在工作期间，不接受定作人必要的监督检验

48、当排水构筑物无抗浮设计时，雨、汛期施工过程必须采取的抗浮措施不包括（）。A.建立防汛组织，强化防汛工作B.备有应急供电和排水设施C.采用排水法下沉和封底的沉井工程D.基坑四周设防汛墙，防止外来水进入基坑

49、（2021年真题第2批）下列行为中，属于施工企业业务承揽不良行为的是（）。A.超越本单位资质承揽工程的B.允许其他单位或者个，人以本单位名义承揽工程的C.涂改、伤造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

50、下列关于承包单位分包、转包建筑工程的做法中，正确的是（）。A.承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B.承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C.禁止一切形式的转包、分包D.施行施工总承包的，建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成

51、侯某与某施工企业签订了3年的劳动合同，约定试用期为4个月。试用期结束后，侯某与该施工企业剩余劳动期限为（）。A.2年?B.32个月?C.3年?D.无固定期限

52、下列法人中，属于特别法人的是（）。A.基金会法人B.事业单位法人C.社会团体法人D.机关法人

53、关于行政诉讼主要特征的表述中，正确的是（）。A.行政诉讼可以解决行政机关与行政机关之间的纠纷B.行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能C.行政诉讼既审查行政行为的合法性，也审查其适当性D.对行政诉讼不服的，当事人可以依法提起行政复议

54、按照《劳动合同法》的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是（）。A.被派遣的劳动者应与用人单位签订合同B.派遣单位应与被派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同C.劳务派遣一般在临时性、辅助性、替代性的工作岗位上实施D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费

55、关于投标文件的补充、修改与撤回，下列说法错误的是()。A.在招标文件要求提交投标文件的截止日期之前进行B.应该在评标之前进行C.补充、修改的内容作为投标文件的组成部分D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人

56、下列关于不当或违法的代理行为应承担的法律责任，说法正确的是（）。A.代理委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任B.第三人知道行为人没有代理权仍与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人承担法律责任C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由代理人承担法律责任D.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人承担法律责任

57、多名劳务作业人员与劳务分包企业发生劳动争议时，劳动仲裁委员会对案件所实行的体制是()。A.一案一庭制B.多案一庭制C.一案多庭制D.多案多庭制

58、关于建筑施工企业应急救援说法正确的是（）。A.所有建筑施工单位应当建立应急救援队伍B.建筑施工单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员C.建筑施工单位至少每1年组织1次事故应急救援预案演练D.分包单位不需要建立应急组织

59、-般情况下合同生效的标志是()。A.要约发出时B.要约到达时C.承诺发出时D.承诺到达时

60、（2019年真题）关于工程建设国家标准的说法，正确的是()。A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定B.工程建设强制性标准包括地方标准C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布

61、（2016年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。A.资质不良行为B.承揽业务不良行为C.工程质量不良行为D.工程安全不良行为

62、根据《民法典》，住宅建设用地使用权期间届满的，（）。A.自动续期B.依法办理手续后续期C.自动消灭D.由主管部门注销

63、采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的，应承担的法律责任是()。A.责令停止施工，对建设单位和施工单位分别处以罚款B.由原发证机关收回施工许可证法，责令停止施工，对责任单位处以罚款C.宣布该施工许可证无效，责令停止施工，没收非法所得D.责令停止施工，没有违法所得的，处以5000元以上30000元以下的罚款

64、关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是（）。A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收C.招标人签收投标文件后。特殊情况下，经批准可以在开标前开启投标文件D.招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情形

65、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。A.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收B.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明C.安装单位应该具有相应的资质，并与建设单位签订安全协议书D.安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由施工单位的技术人员在现场实施全过程监督

66、关于债的基本法律关系的说法，正确的是（）。A.债是不特定当事人之间的法律关系B.债权人可以向债务人以外的任何人主张自己的权利C.债权为请求特定人为特定行为作为或者不作为的权利D.债权是绝对权

67、根据《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。A.建设工程质量监督机构B.勘察单位C.建设行政主管部门D.设计单位

68、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。A.建设单位B.有关主管部门C.建设行政部门D.当地人民政府

69、关于无资质承揽工程，下列表述中正确的是（）。A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B.当作为无资质的实际施工人的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利C.当无资质的实际施工人以违法分包人为被告起诉时，法院不应受理D.无资质的实际施工人不能以发包人为被告主张权利

70、某工程计划于2021年5月1日开工，3月1日，发包人办理了建筑工程一切险，保单约定的开工日期是4月10日。同年4月20，施工方为了避免延误工期，将主要建筑材料运送至工地现场，后因场外道路的审批问题，实际开工日期为5月20日。则建筑工程一切险的生效日为（）。A.4月10日B.4月20日C.5月1日D.5月20日

71、根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。A.建设、施工、监理B.设计、施工、监理C.建设、设计、施工D.建设、设计、监理

72、（2017年真题）关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是（）。A.组织制定本单位安全生产操作规程B.编制安全专项施工方案C.如实记录安全生产教育和培训情况D.建立健全本单位安全生产责任制

73、关于建设工程招标投标交易，正确的是（）A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所B.招标投标交易场所不得以营利为目的C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立

74、按照我国《民法典》和最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，下列当事人签订的施工合同中属于有效合同的是（）。A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B.合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同C.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质D.建设工程必须进行招标而未招标、经当事人双方协商签订的书面承包合同

75、（2016年真题）根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A.施工企业B.建设单位C.建设行政主管部门D.建设工程质量监督机构

76、（2019年真题）某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于()。A.行政纠纷B.民事纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷

77、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

78、气象水文资料是()给施工单位，并保证真实，准确，完整。A.勘察单位B.建设单位C.气象水文主管部门D.施工单位

79、根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解协议签订地D.调解组织所在地

80、下列责任承担的方式，属于行政处罚的是（（）A.拘役B.罚金C.停止损害D.责令停产停业二、多选题

81、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A.6个月B.3个月C.9个月D.1年

82、6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元，由于资金周转困难，买方于6月10日交付了25万元，买方予以签收。下列说法不正确的是()。A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同B.定金合同自6月10日成立C.若卖方不能交付货物，应返还50万元D.若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元

83、下列不属于发包人义务的情形是（）。A.提供必要施工条件B.及时组织工程竣工验收C.向有关部门移交建设项目档案D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明

84、货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。A.留置货物B.要求赔偿C.解除合同D.拒绝运输

85、施工企业不执行公安部门作出的停工决定时，由（）强制执行。A.建设单位B.人民法院C.建设行政主管部门D.公安部门

86、（2021年真题第2批）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.D检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档

87、全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破、钻探、挖掘作业的，必须经（）批准。A.县级人民政府B.省级人民政府C.国务院D.省级文物行政部门

88、下列投标人的情形中，属于以他人名义投标的是（）。A.使用通过受让或者租借的方式获取的资质证书投标B.使用伪造、变造的许可证件投标C.提供虚假的财务状况或者业绩投标D.提供虚假的信用状况投标

89、（2016年真题）在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.质量安全报建手续D.建设用地规划许可证

90、根据我国《劳动法》的规定，下列内容不属于用人单位不得解除劳动合同的情形的是（）。A.职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的B.劳动者在本单位持续工作满10年以上的C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D.女职工在孕期、产假、哺乳期内的

91、全民所有制企业的经营权属于（）A.自物权B.用益物权C.担保物权D.债权

92、关于评标的说法，不正确的是（）。A.投标人不能主动进行投标文件的澄清或说明B.7人组成的评标委员会，招标人代表至少2人C.标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件D.投标报价低于成本的，否决投标

93、某总承包单位按合同约定将工程非主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。由于分包单位不服从总承包单位的安全管理，该工程施工过程中，分包工程发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是(）。A.总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责B.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任C.工程总承包单位应当独立的完成整个工程，不允许分包D.分包单位对所造成的事故，负主要责任

94、下列情形中，属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（）。A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的B.仲裁庭的组成违反法定程序的C.合同中没有仲裁条款，争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

95、某建设单位2010年9月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，正确的是()。A.领取施工许可证不能延期B.可以延期但只能延期一次C.延期以两次为限，每次不超过2个月D.超过延期时限的，施工许可证自行废止

96、下列知识产权保护期说法，正确的是（）。A.外观设计专利保护期为10年，从申请日起算B.商标的保护期为核准注册之日起15年C.著作权保护期为自然人死后50年D.发明专利的保护期限长于外观设计专利的保护期限

97、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）。A.不得安排女职工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动B.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业C.安排女工从事矿井开挖工作D.女职工怀孕8个月的，可以安排夜班工作

98、（2015年真题）某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()。A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任B.甲、乙承担连带赔偿责任C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

99、沈某因生意上的资金周转需要，向李某借款10万元整，并出具了借据，双方约定借款期限3个月，借款利息40%。3个月期满后，由于沈某生意的不顺，未能按期如数偿还李某的借款。经多次交涉未果，2个月后李某将沈某诉至法院，要求沈某偿还10万元借款及相应的利息。则关于李某的诉求是否能得到法院支持的说法，错误的是（）。A.李某有权要求沈某偿还本金10万元B.李某要求沈某按照约定支付利息，人民法院应予以支持C.李某要求沈某按照不超过年利率24%的标准支付利息，人民法院应予以支持D.沈某按照年利率30%的标准支付利息后又请求李某返还超过年利率24%的部分，人民法院不予支持

100、关于工程建设中使用建筑材料的说法中，正确的是（）。A.建筑材料应该由建设单位采购B.建设单位釆购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用C.建设单位招标釆购建筑材料的，可以指定三个以上品牌D.建设单位釆购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：本题考查的是承担违约责任的种类。收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。题干中定金为100万×15%=15万元，所以发包人可获得的最大价款为15×2=30万元。

2、答案：C本题解析：因重大误解、显失公平、欺诈胁迫、乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方可以与对方协商变更或撤销；协商不成的，有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销。

3、答案：A本题解析：A正确，根据《招标投标法》规定，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有与法律效力。

4、答案：D本题解析：教材P66页建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

5、答案：C本题解析：本题考查劳动合同订立中违法行为应承担的法律责任。参见教材P151。

6、答案：C本题解析：根据《招标投标法》及相关规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

7、答案：A本题解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。B错误。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。C错误。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。D错误。

8、答案：B本题解析：2021/2020版教材P9页所谓代理：是指代理人在被授予的代理范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，而行为后果由该被代理人承担的法律制度。

9、答案：A本题解析：2021/2020版教材P21页知识产权的法律特征包括财产权和人身权的双重属性，专有性，地域性和期限性

10、答案：B本题解析：《建筑市场信用管理暂行办法》规定，县级以上住房城乡建设主管部门按照"谁处罚、谁列入"的原则，将存在下列情形的建筑市场各方主体，列入建筑市场主体"黑名单"：(1)利用虚假材料、以欺骗子段取得企业资质的;(2)发生转包、出借资质，受到行政处罚的;(3)发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的;(4)经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款，且拒不履行生效法律文书确定的义务的。B选项不在上述规定范围内，故选B。

11、答案：D本题解析：A项错误，不良信用信息公告期限为6个月至3年。B项错误，对招标投标违法行为记录公告期限为6个月。C项错误，行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门不停止对违法行为记录的公告。

12、答案：B本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。《合同法》规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

13、答案：A本题解析：B项错误，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。C项错误，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实。D项错误，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。

14、答案：D本题解析：2021/2020版教材P13页代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。

15、答案：C本题解析：施工图审查机构的节能义务。施工图设计文件审查机构应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查：经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证。

16、答案：D本题解析：本题考查的是投标文件。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

17、答案：D本题解析：专利权的保护对象包括发明、实用新型和外观设计三大类。A属于商标权，BC属于著作权。属于参见教材P21。

18、答案：D本题解析：教材P48《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

19、答案：B本题解析：法人，是依法成立，有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费，能够独立承担民事责任的组织。法定代表人，是依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人。有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。它要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应，否则将不能被批准设立或者核准登记。

20、答案：B本题解析：在借款合同履行过程中，房地产公司应按照合同约定向银行定期提供有关财务会计报表等资料。房地产公司未按照约定的借款用途使用借款的，银行可停止发放借款、提前收回或者解除合同。

21、答案：D本题解析：合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。合同产生的债被称为合同之债。

22、答案：D本题解析：1.发包人解除施工合同《民法典》规定，承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。2.承包人解除施工合同《民法典》规定，发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。

23、答案：B本题解析：最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》(法释[2020]25号)规定，当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书:载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致,一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。

24、答案：A本题解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。李某因被追究刑事责任，单位可随时解除劳动合同。

25、答案：D本题解析：本题考查的是合同的履行和变更。D选项：法律、行政法规规定变更合同事项应当办理批准、登记手续的，应当依法办理相应手续。如果没有履行法定程序，即使当事人已协议变更了合同，其变更内容也不发生法律效力。

26、答案：A本题解析：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

27、答案：D本题解析：本题考查的是招标基本程序。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为5人以上单数，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

28、答案：A本题解析：《劳动法》规定，用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决，故选项B错；按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年，故选项C错；仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算，故选项D错。

29、答案：D本题解析：丙不知乙离职，构成表见代理。但丁明知乙离职，还与乙实施民事行为给甲造成损害，则由丁与乙向甲负连带责任。A选项，甲不当拒绝丙，合同有效；B选项，丁的合同不是表见代理；C选项，丙的合同有效、丁的合同无效；D选项，甲应对丙承担付款义务。

30、答案：D本题解析：2022教材P98-101总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式：（1）在总承包合同中规定分包的内容；（2）在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。A选项错误。承包人不可以将工程分包给个人，B选项错误。《建筑法》规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。C选项错误。

31、答案：B本题解析：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

32、答案：B本题解析：2021版教材P298/2020版教材P296页本题可以用排除法解答。《建设工程质量管理条例》规定，“在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定”。由此可见，法律规定的质量保修期限是最低保修期限，可以延长，但不得再缩短。本题的选项中，只有B选项符合题干要求，是正确选项；而A、C、D选项都不符合题干要求。考点:考查质量保修书对保修期的约定

33、答案：C本题解析：A正确，行政机关违法集资、征收财物、摊派费用的可以申请行政复议、行政诉讼。B正确，下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围：（1）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；（2）调解行为以及法律规定的仲裁行；（3）行政指导行为；（4）驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；（5）行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；（6）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；（7）行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外；（8）上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为；（9）行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为；（10）对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为。C错误，当事人申请行政复议可以书面提出申请，也可以口头申请。D正确，行政复议的申请，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。

34、答案：C本题解析：仲裁实行一裁终局制度，体现了仲裁的快捷性。

35、答案：C本题解析：2022版教材P211《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。

36、答案：D本题解析：A项错误。《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；B项错误，建设单位与施工单位经平等协商另行签订保修合同的，其保修期限可以高于法定的最低保修期限，但不能低于最低保修期限，否则视作无效。C项错误，《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。

37、答案：B本题解析：A、C选项，属于施工单位安全责任；D选项，属于监理单位安全责任。

38、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。授予发明和实用新型专利权的条件包括：新颖性、创造性、实用性。外观设计专利权的条件除了新颖性外，外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。

39、答案：D本题解析：A属于主刑；B属于附加刑；C属于民事责任的承担方式。

40、答案：A本题解析：本题考查的是招标基本程序。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

41、答案：A本题解析：B选项说法错误，所谓多式联运，是指由两种及其以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的运输过程。C选项说法错误，多式联运经营人收到托运人交付的货物时，应当签发多式联运单据。按照托运人的要求，多式联运单据可以是可转让单据，也可以是不可转让单据。D错误，多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任。

42、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。重大责任事故罪的具体规定：强令作业人员违章冒险作业；在生产作业中违反安全管理规定。

43、答案：A本题解析：本题考查的是物权的设立、变更、转让。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。船舶、航空器和机动车等物权的设立、变更、转让和消灭，未经登记，不得对抗善意第三人。第五节建设工程债权制度债的概念债的内容债权是相对权（主体、内容、责任三方面），而物权是绝对权。

44、答案：C本题解析：A选项错误，总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。B选项错误，投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。D选项错误，市政公用工程的安全费用提取标准为1.5%。

45、答案：B本题解析：债权相对性理论的内涵，可以归纳为以下三个方面：（1）债权主体的相对性；（2）债权内容的相对性；（3）债权责任的相对性。

46、答案：B本题解析：《民事诉讼法》规定书证应提交原件。物证应当提交原物。提交原件或者原物确有困难的，可以提交复制品、照片、副本、节录本，故选项A错误；未经过当事人同意私自录制的谈话资料，只要不是以侵害他人合法权益（如侵害隐私）或者违反法律禁止性规定的方法（如窃听）取得的，仍可以作为认定案件真实的依据，故选项C错误；鉴定人应当出庭接受当事人的质询。鉴定人确因特殊原因无法出庭的，经法院准许，可以书面答复当事人的质询，故选项D错误。

47、答案：A本题解析：B错误，承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作。C错误，承揽人在完成工作过程中，不受定作人的指挥管理。D错误，承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。

48、答案：C本题解析：本题考查的是水池施工中的抗浮措施。选项C属于水池施工应采取的抗浮措施，并不是雨、汛期施工必须采取的抗浮措施。

49、答案：D本题解析：承揽业务不良行为认定标准（1）利用向发包单位及其工作人员行贿，提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的;（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;（5）将承包的工程转包或违法分包的。A,B,C属于资质不良行为。教材页码：P103-105

50、答案：D本题解析：本题考查的是建设工程承包活动中违法行为应承担的法律责任。选项A属于非法转包，选项B属于肢解发包，都是违法的。选项C说法过于绝对，建筑工程可以将非主体非关键部位交由其他分包单位来完成。

51、答案：B本题解析：试用期包含在劳动合同期限内。合同期限：3×12=36个月，试用期为4个月。剩余的劳动期限：36-4=32个月。

52、答案：D本题解析：机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。其他3项都是非营利法人。

53、答案：B本题解析：暂无解析

54、答案：C本题解析：本题考查的是劳务派遣。选项A的错误在于，劳动者应该与劳务派遣单位签订劳动合同；选项B的错误在于，派遣单位应与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同；选项D的错误在于，被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地政府规定的最低工资标准按月支付生活费。

55、答案：B本题解析：《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。?

56、答案：A本题解析：暂无解析

57、答案：A本题解析：【考点】本题考查劳动仲裁委员会对案件实行的体制【解析】仲裁庭在仲裁委员会领导下处理劳动争议案件，实行一案一庭制。故A选项正确。

58、答案：B本题解析：暂无解析

59、答案：D本题解析：合同生效是指已经成立的合同具有法律约束力，合同是否生效，取决于是否符合法律规定的有效条件。合同生效与合同成立中《合同法》第44条规定:"依法成立的合同，自成立时生效。第25条规定：“承诺生效时合同成立”；第26条规定：“承诺通知到达要约人时生效。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效”。根据上述法律规定，本题选项中，只有D选项符合题干要求，是正确选项。而A、B、C选项的情形都不构成合同成立，合同未生效，因此A、B、C选项不符合题干要求。考点:考查合同的生效

60、答案：C本题解析：A错误，推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。B错误，国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准；C正确，国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。D错误，强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。

61、答案：A本题解析：资质不良行为认定标准：（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；（2）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；（3）允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的（4）未在规定期限内办理资质变更手续的；（5）涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；（6）按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。

62、答案：A本题解析：本题考查的是与土地相关的物权。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。

63、答案：B本题解析：《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令停止施工，并对责任单位处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任，故选项B正确。

64、答案：D本题解析：本题考查的是投标文件。《招标投标法》规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。《招标投标法实施条例》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。招标人应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并存档备查。

65、答案：B本题解析：建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织验收。

66、答案：C本题解析：P18债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。债的内容，是指债的主体双方间的权利与义务，即债权人享有的权利和债务人负担的义务，即债权和债务，债权为请求特定人为特定行为作为或不作为的权利。

67、答案：A本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

68、答案：B本题解析：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

69、答案：A本题解析：本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。选项B是可以向合同相对方（即转包方或违法分包方）主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。选项C实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。选项D实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。

70、答案：B本题解析：建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。但在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超岀保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

71、答案：B本题解析：本题考查节约能源法违法行为应承担的法律责任。《节约能源法》规定，设计单位，施工单位，监理单位位违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。

72、答案：C本题解析：A、D错误。组织制定安全操作规程和建立、健全本单位安全生产责任制是生产经营单位主要负责人的职责。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故；（7）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。B错误。编制安全专项施工是项目负责人的职责。施工项目负责人的安全生产责任主要是：（1）对建设工程项目的安全施工负责；（2）落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；（3）确保安全生产费用的有效使用；（4）根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；（5）及时、如实报告生产安全事故情况。C正确。排除法。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

73、答案：B本题解析：《招标投标法实施条例》规定，设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所，为招标投标活动提供服务。A选项错。D选项错，不区分行业。招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系，不得以营利为目的。B选项正确。C选项错。详见教材P73.【考点来源】2Z203011建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所

74、答案：B本题解析：本题考查的是无效合同。建设工程施工合同具有下列情形之一的，认定无效：（1）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当依据民法典的规定，认定无效。

75、答案：B本题解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。

76、答案：B本题解析：建设工程民事纠纷是建设工程活动中平等主体之间发生的以民事权利义务法律关系为内容的争议。民事纠纷有三个特点：①民事纠纷主体之间的法律地位平等；②民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议；③民事纠纷的可处分性（针对有关财产关系的民事纠纷具有可处分性，而有关人身关系的民事纠纷多具有不可处分性）。在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷。本题中的纠纷是建设工程合同纠纷，虽为政府工程项目，但是在政府采购中，政府一方并未行使行政管理职能，而是作为民事主体出现，在建设工程合同中与承包方处于平等地位。

77、答案：B本题解析：

78、答案：B本题解析：《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

79、答案：D本题解析：考点:民事诉讼的审判和执行程序。申请司法确认调解协议，由双方当事人依照《人民调解法》等法律，自调解协议生效之日起30日内，共同向调解组织所在地基层人民法院提出。参见

80、答案：D本题解析：2017年9月经修改后公布的《行政处罚法》规定，行政处罚的种类：（1）警告;（2）罚款（3）没收违法所得，没收非法财物（4）责令停产停业（5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。AB选项属于刑事责任。【考点来源】2Z201093建设工程行政责任的种类及承担方式

81、答案：B本题解析：本题考查的是施工单位应提交的档案材料。根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

82、答案：C本题解析：暂无解析

83、答案：D本题解析：该题考察的是发包人的主要义务，D属于设计交底，是设计的义务。ABC选项均为建设单位的义务。发包人的主要义务有：一、不得违法发包二、提供必要的施工条件三、及时检查隐蔽工程四、及时验收工程五、支付工程价款承包人的主要义务：一、不得转包和违法分包工程二、自行完成建设工程主要结构施工三、接受发包人有关检查四、交付竣工验收合格的建设工程五、建设工程质量不符合约定的无偿修理

84、答案：D本题解析：D正确，托运人应当按照约定的方式包装货物。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。

85、答案：D本题解析：根据《公安