2026年全国监理工程师之合同管理考试基础巩固题详细参考解析169

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、施工合同中，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由()承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.发包人和承包人

2、根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是（）。A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程施工

3、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同

4、施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。A.发出开工通知B.办理征地拆迁C.办理施工现场外道路的通行权D.办理施工现场内道路的通行权

5、保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。A.合同严密性、完整性评审B.与产品或过程有关要求的评审C.合理性、可行性评审D.合法性、合规性评审

6、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。A.承包人可自行调运到其他工地B.至竣工结束，不得运出工地C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

7、关于《标准设计施工总承包招标文件》的说法正确的是（）。A.适用于设计施工一体化总承包招标B.用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人强制使用C.招标程序与施工招标不同D.项目经理必须具备工程设计类执业资格

8、（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。A.5B.10C.15D.20

9、下列关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）A.发包人只能是建设单位B.发包人不能是工程总承包单位C.承包人应当是具有相应设计资质的企业法人D.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

10、膳食调查报告主体内容不包括（）。A.居民食物摄入状况B.居民能量和主要营养素摄入状况C.居民的体格状况D.居民膳食结构的评价

11、投标保证金（）。A.不记利息B.如是现金不计利息，如是保函则计息C.按银行同期存款利息计息D.按银行同期贷款利息计息

12、根据《合同法》有关合同转让的规定，下列关于债权转让的说法中，正确的是()。A.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同意才可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让

13、根据美国AIA标准合同文件，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。A.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商

14、中度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01

15、监理工程师已签字验收某隐蔽工程，覆盖后监理又怀疑该工程的质量，要求剥露重新检验，检验发现由于混凝土养护不当导致该部分工程质量确实不合格，则重检验的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.监理人D.材料采购方

16、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。A.不视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作B.监理人和承包人均有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正C.监理人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除D.承包人作出的修正经与监理人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除

17、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。A.业主B.承包商C.工程师D.业或承包商

18、下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。A.发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人B.定金不得超过勘察费用的2%C.因发包人的原因解除合同时，定金不予退还D.由于不可抗力解除合同时，定金予以退还

19、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保

20、对于大型项目，竣工后试验由（）进行。A.发包人B.承包人C.发包人或承包人D.监理人

21、限制民事行为能力人实施（）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。A.所有的B.与其年龄、智力相适应的C.与其年龄、智力不相适应的D.纯获利益的

22、符合公开招标要求的是（）。A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大B.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择D.对于单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购

23、根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（）。A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权

24、(2016年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

25、建设工程材料采购合同，交货地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且出卖人不知道标的物所在地，则交货地点为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.标的物所在地B.合同订立地C.买受人订立合同时的营业地D.出卖人订立合同时的营业地

26、根据九部委的勘察合同的规定，发包人应向勘察人提供的资料不包括（）。A.坐标和标高B.建筑总平面图C.初步设计D.人防设施的资料

27、施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。A.项目经理B.监管部门C.建设单位D.施工单位

28、下列毒素可引起霉变甘蔗中毒的是（）。A.亚硝酸盐B.黄曲霉毒素C.3-硝基丙酸D.龙葵素

29、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.24小时B.2天C.3天D.7天

30、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。A.装在设备制造厂”的运输工具上B.施工场地设备安装部位C.运至施工场地运输工具的车面上D.施工场地的安装作业面

31、以下关于材料采购的评标方式的说法中，正确的是（）。A.评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为最低评标价法B.以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为综合评估法C.招标文件中没有规定的评标方法和标准不得作为评标依据D.最低评标价法只适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标

32、关于评标专家的说法，正确的是（）。A.一般项目可以由招标人直接确定评标专家B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家C.评标专家必须从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表

33、合同标准示范文本的作用（九部委标准文本系列）说法错误的是（）。A.有助于提高交易效率，增加交易成本B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅C.有利于对合同的审计和监督D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷

34、取得工程设计（）的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。A.行业资质B.专业资质C.通用资质D.专项资质

35、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.造价咨询机构D.合同条款确定的该风险责任人

36、青少年期每日钙储备约为（）mg。A.100B.200C.300D.400

37、设计施工总承包合同摸式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。()应将被授权监理人员的()通知承包人：A.发包人；姓名及其授权范围B.发包人；职能分工及监理权限C.总监理工程师；姓名及其授权范围D.总监理工程师；职能分工及监理权限

38、在应用膳食平衡宝塔进行膳食结构评价时应注意（）。A.奶制品和豆制品需要进行折算后才能相加B.每天必须严格遵守平衡膳食宝塔的数量和比例摄取食物C.只要能满足平衡膳食宝塔的总量就可以，不必考虑三餐分配问题D.食物的选择因人因地而异，特殊情况可以适当调整E.只要经常遵循宝塔各层各类食物的大体比例就可以

39、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是()A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构

40、根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还C.设计费应保留3%的质量保证金D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项

41、关于分包的说法错误的是（）。A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定C.接受分包的人就分包项目承担连带责任D.分包人应当就分包项目向招标人负责

42、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.1B.14C.28D.56

43、通用条款中的“承包人文件”，其中最主要的内容是（）。A.设计文件B.工期C.价款D.进度计划

44、根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审

45、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书

46、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体

47、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，竣工验收管理程序中，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应当在收到竣工申请报告后（）天内通知承包人。A.28B.30C.56D.60

48、某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为（）。A.报价最低者B.评标得分最低者C.评标得分最高者D.评标价最低者

49、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

50、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()A.不可抗力发生日B.发出通知日C.通知到达对方日D.对方同意日

51、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查B.发包人应当组织专家会进行审查C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意

52、（2017年真题）根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。A.投标函→合同协议书→通用合同条款B.投标函→通用合同条款→合同协议书C.合同协议书→投标函→通用合同条款D.合同协议书→通用合同条款→投标函

53、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织B.监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

54、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。A.担保人无条件地提供担保B.履约保证金的数额不确定C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

55、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘

56、按照《标准施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人

57、根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工是比较（）。A.合同内约定的工期和合同工期B.缺陷责任期和质保期C.施工期和合同内约定的工期D.施工期与合同工期

58、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。A.合同价格内的暂列金额B.预留的部分工程预付款C.业主的履约保证金D.预留承包商的部分应得工程款

59、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。A.24小时B.2天C.3天D.7天

60、某工程设计图纸由发包人提供，承包人要求增加施工合同专用条款约定份数以外的图纸，则()A.由发包人复制，复制费用发包人承担B.由发包人复制，复制费用承包人承担C.由承包人复制，复制费用承包人承担D.由承包人复制，复制费用发包人承担

61、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。A.7天B.14天C.28天D.30天

62、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A.发包人B.设备供应商C.承包人D.监理人

63、根据勘察设计招标的规定，关于资格审查的描述正确的是（）。A.邀请招标的项目，应当发布资格预审公告B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前D.资格审查委员会有招标人（招标代理机构）熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，专家人数为5人以上单数

64、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。A.保证B.抵押C.质押D.定金

65、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据

66、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C.工程师未确认，承包人应修改进度计划D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示

67、设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以（）作为支付的依据。A.实际完成的工作量B.固定单价C.可调单价D.可调总价

68、某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（）。A.1800万元，1800万元B.1800万元，1770万元C.1830万元，1800万元D.1830万元，1770万元

69、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付

70、（）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。A.抵押B.抵押权C.质押D.质权

71、建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

72、某建设项目进行材料采购招标，项目估算费用为5000万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为160万元，某投标人只提交投标保证金140万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。A.160B.140C.100D.80

73、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A.投标截止日前第14天B.投标截止日前第28天C.招标公告发布之日前第14天D.招标公告发布之日前第28天

74、下列合同文件中，列入《标准勘察招标文件》合同附件格式的是()。A.协议书、投标保函、履约保函B.协议书、履约保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.协议书、投标保函、预付款保函

75、材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。A.启运7日前，启运24小时前B.启运7日前，启运24小时内C.启运24小时前，启动24小时内D.启运24小时前，到达前24小时内

76、“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。A.④-①-②-③B.③-④-②-①C.①-③-②-④D.①-④-②-③

77、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。A.债权转让B.债务承担C.由第三人向债权人履行债务D.债务人向第三人履行债务

78、根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是（）。【相关知识点新教材已删除】A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调C.由工程师负责裁决D.由承包商与项目经理共同处理

79、下列关于物价浮动的合同价格调整说法，错误的是()。A.是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定B.调整价格的方法可以适用于工程量清单中按总价支付的部分C.标准施工合同通用条款规定用公式法调价D.工期在12个月以内的简明施工合同不考虑市场价格变化调整合同价款

80、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满二、多选题

81、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应()。A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行

82、(2009年真题)按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后（）。A.应当由发包人保管B.应当由承包人保管C.应当由监理人保管D.应当由材料供应商保管

83、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。A.协调工程项目的外部关系B.报送监理人员情况C.保守工程秘密D.协调合同管理工作

84、合同工期的作用是()。A.承包人进行工程索赔的依据B.发包人组织竣工验收的依据C.判别是否予以顺延工期的标准D.用于判定承包人是否按期竣工的标准

85、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高

86、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和监理人共同D.参与验收的各方共同

87、技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

88、下列食物中脂肪含量较低的是（）。A.坚果B.水果C.淀粉D.菌藻类E.谷类

89、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）。A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》D.双方可协商约定专用条款

90、建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A.7B.14C.21D.28

91、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.造价咨询机构D.合同条款确定的该风险责任人

92、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。A.甲B.乙C.丙D.丁

93、基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时，勘察人的下列做法正确的是（）。A.直接按照最新规定完成勘察工作B.仍然按照基准日时的规定完成勘察工作C.向发包人提出遵守新规定的建议D.向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作

94、根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误

95、根据《标准设计施工总承包合同》，由于异常恶劣的气候条件带来的延误与损失，（）。A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润

96、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与公用通道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由()承担。A.公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同

97、我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，其中核心的制度是（）。【相关知识点新教材已删除】A.项目法人负责制B.招标投标制C.工程监理制D.合同管理制

98、根据《施工合同标准文本》的规定，在工程量的计量中，总价子目结算通常（）。A.不进行现场计量，只进行图纸计量B.进行现场计量，不进行图纸计量C.现场计量和图纸计量必须均进行D.无须进行现场计量和图纸计量

99、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。A.编制进度计划B.对进度计划提出修改意见C.控制施工工作按进度计划执行D.检查进度计划的执行情况

100、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是()。A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：2020/2021版教材P108-110承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人应当及时发出指示，构成变更的，按变更对待。如果监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，仍由发包人承担。

2、答案：D本题解析：材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额；专业工程施工的价格由监理人进行估价确定。

3、答案：B本题解析：暂无解析

4、答案：A本题解析：2020/2021版教材P98-99监理人职责：(一)审查承包人的实施方案；(二)开工通知；

5、答案：B本题解析：本题考查的是合同签订及履行阶段的管理任务和方法。与产品或过程有关要求的评审。保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾。

6、答案：C本题解析：2020/2021版教材P102-104本题考查的是施工质量管理。对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。

7、答案：A本题解析：《标准设计施工总承包招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；工程总承包招标程序与施工招标程序基本相同。项目经理应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，设计负责人应当具备工程设计类注册执业资格。

8、答案：C本题解析：2021教材P34知识点：接受投标书阶段的工作。招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源，澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

9、答案：C本题解析：建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。

10、答案：C本题解析：膳食调查报告主体内容包括：居民食物摄入状况，居民能量和主要营养素摄入状况，居民膳食能量、蛋白质、脂肪的来源，居民膳食结构状况与膳食指南的比较，通常采用统计分析软件进行人群数据的录入、整理与分析。

11、答案：C本题解析：2021教材P16知识点：保证在建设工程中的应用。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

12、答案：A本题解析：本题考查的是债权转让。债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知的，该转让对债务人不发生效力。选项A，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知的，该转让对债务人不发生效力。选项B，无需征得债务人同意，只要通知即可。选项C，从权利随之转让。选项D，根据当事人约定或合同性质，有些权利不得转让。（本知识点新教材已经删除）

13、答案：C本题解析：2020/2021版教材P165-166所谓CM模式，是指由业主委托一家CM单位承担项目管理工作，CM单位以承包单位的身份进行施工管理。

14、答案：B本题解析：中度活动是指坐着伴随胳臂有力的运动，或者站着伴随相当大量的运动（如铺床、擦地板、6km/h的速度行走、运动前的热身准备活动或运动后的整理活动、打保龄球），相当于能量消耗为O.03kcal/kg体重/min。

15、答案：B本题解析：2021教材P103本题考查施工质量管理。责任主要看再次检验质量是否合格。

16、答案：A本题解析：监理人有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正，监理人作出的修正经与承包人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除。一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

17、答案：B本题解析：2021教材P160知识点：《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中放线的规定。由承包商负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。承包商应特别注意对放线工作的有关数据进行校验核实，而不能太过依赖于业主提供的此类数据的正确性。

18、答案：C本题解析：1、合同价格（1）勘察费用实行发包人签证制度，即勘察人完成勘察项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。（2）发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。2、定金或预付款（1）发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给勘察人；（2）勘察服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘察人的原因解除合同时，定金不予退还。3、中期支付（1）发包人应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给勘察人；（2）发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请；（3）发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。4、费用结算（1）发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给勘察人；（2）发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请；（3）发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。（4）发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求勘察人进行修正和提供补充资料，由勘察人重新提交。

19、答案：B本题解析：教材P126本题考查的是保险责任。选项A错误、选项B正确，承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险；选项C错误，承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效；选项D错误，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20、答案：C本题解析：本题考查的是竣工验收及缺陷责任期合同管理。竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。

21、答案：C本题解析：限制民事行为能力人可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。实施其他民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。

22、答案：B本题解析：本题考查的是工程设计招投标管理。根据国务院批准的由原国家计委于2000年5月发布的《工程建设项目招标范围和规模标准规定》下列情形，除了依法获得有关部门批准可以不进行公开招标的，必须实行公开招标：（1）对于单项合同估算价在50万元人民币以上的设计服务的采购；（2）全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目设计服务招标；（3）国务院发展和改革部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目。

23、答案：A本题解析：本题考查的是担保方式。选项A，适用于抵押。参见教材P16。

24、答案：A本题解析：（2）发包人办理保险如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。双方可在专用条款中约定，由发包人办理工程保险和第三者责任保险。无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。

25、答案：D本题解析：本题考查的是订购产品的交付。出卖人应当按照约定的地点交付标的物。当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，适用下列规定：（1）标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人；（2）标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。

26、答案：C本题解析：知识点:勘察合同中发包人提供的资料。勘察阶段不可能提交设计资料。教材P77。

27、答案：D本题解析：本题考查的是代理关系。被代理人对代理行为承担民事责任。代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为，所以在代理关系中所设定的权利义务，应当直接归属被代理人享受和承担。

28、答案：C本题解析：甘蔗在收获后若较长时间在不良的条件下储存，易被甘蔗节菱孢霉污染而发生霉变。节菱孢霉产生的3-硝基丙酸是一种神经毒素，故摄入霉变甘蔗可致中毒。

29、答案：B本题解析：知识点:项目负责人委托代表的规定。时间是2天。教材P78。

30、答案：C本题解析：教材P147本题考查设备采购合同履行管理。除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

31、答案：C本题解析：评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的方法为综合评估法；以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值增加或减少到报价上形成评标价的方法为最低评标价法；最低评标价法既适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标。

32、答案：D本题解析：一般项目，可以采取随机抽取的方式；技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作的项目，可以由招标人直接确定。评标专家应从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平。

33、答案：A本题解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。通过参考选用标准示范文本，作用在于：（1）有利于当时人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；（3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；（5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。参见教材P2。

34、答案：A本题解析：本题考核的是对投标人的资格审查。取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。

35、答案：D本题解析：2020/2021版教材P95-96本题考核的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

36、答案：B本题解析：为满足骨骼迅速生长发育的需要，青少年期需储备钙约200mg/日

37、答案：C本题解析：总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。

38、答案：A、D、E本题解析：平衡膳食宝塔建议的各类食物摄入量是一个平均值和比例，每日生活无须每天都样样照此，但是要经常遵循宝塔各层各类食物的大体比例。

39、答案：A本题解析：《招标投标法》第13条规定，招标代理机构应当具备下列资格条件：有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量；有符合法定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。

40、答案：D本题解析：知识点:设计合同价款的确定。选项A，可以采用定金或预付款。选项B，不可抗力或非勘察人原因，定金不予退还。选项C，勘察和设计都没有质量保证金。教材P82。

41、答案：D本题解析：本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。投标人如拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性勘察或设计工作进行分包，应遵守招标文件中对分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件的规定。除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包，中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。参见教材P33。

42、答案：C本题解析：2021教材P113知识点：违约责任。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。

43、答案：A本题解析：2021教材P123知识点：订立合同时需要明确的内容。承包人文件中最主要的是设计文件。

44、答案：B本题解析：公开招标一般采用资格预审，邀请招标一般采用资格后审。

45、答案：B本题解析：本题考查的是合同要约种类。要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结合同为目的。选项B，为要约，选项ACD，为要约邀请。（本知识点新教材已经删除）

46、答案：C本题解析：教材P7本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织，为合同当事人。项目监理机构即为监理公司设立的监理项目部。

47、答案：A本题解析：（二）施工期运行一般情况承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时，由承包人进行修复，并按照缺陷原因由责任方承担相应的费用。（三）合同工程的竣工验收承包人提交竣工验收申请报告；监理人审查竣工验收报告；认为不具备条件，在28天内通知承包人整改；认为具备条件，在28天内提请发包人验收；发包人组织进行工程验收。

48、答案：D本题解析：教材P54[考点]经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法，中标人应为评标价最低者。

49、答案：B本题解析：调解，是指合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通，过对当事人进行说服教育，促使双方互相作出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法。

50、答案：C本题解析：当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。

51、答案：A本题解析：发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合。设计人应根据发包人的审查意见修改完善设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，设计人的设计文件视为已经通过发包人审查。

52、答案：C本题解析：2021教材P92知识点：合同文件。合同的组成文件的解释顺序是：合同协议书；中标通知书；投标函及投标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价的工程量清单；其他合同文件。

53、答案：D本题解析：2021教材P103本题考查的是施工质量管理。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

54、答案：C本题解析：2021教材P83知识点：设计合同的履约担保。合同附件格式。无条件担保是指担保人在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

55、答案：D本题解析：本题考查的是工程施工招标程序。现场踏勘是指招标人组织投标人对项目的实施现场的经济、地理、地质、气候等客观条件和环境进行的现场调查。对于投标人全面解招标项目情况，减少可能的争议具有重要的意义。招标人在投标人须知说明的时间统一组织投标人进行施工现场踏勘。参见教材P42。

56、答案：A本题解析：本题考查的是承包人的义务。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

57、答案：D本题解析：2021教材P99知识点：合同履行涉及的几个时间期限。施工期与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。

58、答案：D本题解析：本题考查的是保留金的定义。保留金是按合同约定从承包商应得的工程进度款中相应扣减的一笔金额保留在建设单位手中，作为约束承包商严格履行合同义务的措施之一。

59、答案：B本题解析：2021教材P78知识点：项目负责人委托代表的规定。时间是2天。

60、答案：B本题解析：承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。施上图纸经过工程师审核签认后，在合同约定的日期前发放给承包人，以保证承包人及时编制施工进度计划和组织施工。施工图纸可以一次提供，也可以各单位工程开始施工前分阶段提供，只要符合专用条款的约定，不影响承包人按时开工即可。发包人应免费按专用条款约定的份数供应承包人图纸。发放承包人的图纸中，应在施工现场保留一套完整图纸供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

61、答案：C本题解析：知识点:材料采购支付进度款的时间。买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款。教材P143。

62、答案：C本题解析：除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

63、答案：B本题解析：A邀请招标适合于资格后审；公开招标适合于资格预审；C应该为3日前；D应该为成员人数为5人以上的单数。

64、答案：D本题解析：知识点:担保方式。选项A，保证只能由第三人提供；选项BC，担保人可以是债务人本人，也可以是第三人。教材P16。

65、答案：B本题解析：本题考查的是施工进度计划。工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为已经同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。进度计划经工程师予以认可的重要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度进行控制的依据。

66、答案：B本题解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为已经同意。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。

67、答案：A本题解析：本题考核的是合同价格。设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以实际完成的工作量作为支付的依据。

68、答案：B本题解析：考核最低评标价法。合同价格是投标人报价1800万元，评标价=1800-30=1770（万元）。参见教材P57。

69、答案：D本题解析：本题考查的是变更价款的确定。工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。

70、答案：D本题解析：本题考查的是质押。债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物。质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。因此，本题的正确答案为D。

71、答案：A本题解析：教材P17本题考查的是保证在建设工程中的应用。下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

72、答案：D本题解析：材料/设备采购招标的投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不超过80万元。

73、答案：B本题解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P79。

74、答案：B本题解析：暂无解析

75、答案：B本题解析：2021教材P143知识点：材料、设备采购合同履行管理。卖方应在合同材料预计启运7日前，预通知买方，并在合同材料启运后24小时之内正式通知买方。

76、答案：D本题解析：考核变更管理。合同履行过程中，经发包人同意监理人可向承包人做出有关“发包人要求”改变的变更意向书，说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料，以及要求承包人提交实施方案。如果承包人同意变更，承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案后，由监理人发出变更指示。承包人也可以不同意变更。参见教材P131。

77、答案：C本题解析：合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为：①部分义务由第二人履行属于介同内的约定，但当事人之间的权利义务义系并不因此而改变；②在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务；③第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任。

78、答案：A本题解析：[考点]英国NEC合同文本。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立、公正地做出处理决定。

79、答案：B本题解析：2020/2021版教材P93-95本题考查的是订立合同时需要明确的内容。标准施工