2025工程合同管理岗位试题库及答案

2025工程合同管理岗位试题库及答案一、单项选择题（每题1分，共30分）1.根据《中华人民共和国招标投标法》，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.三分之一B.二分之一C.三分之二D.四分之三答案C解析根据《招标投标法》第三十七条，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.根据《中华人民共和国民法典》合同编，当事人采用合同书形式订立合同的，合同成立的时间是（）。A.双方当事人意思表示一致时B.双方当事人均签字、盖章或者按指印时C.合同书制作完成时D.合同书送达对方时答案B解析《民法典》第四百九十条规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。3.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程实行质量保修制度。在正常使用条件下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为（）。A.2年B.3年C.5年D.设计文件规定的合理使用年限答案C解析《建设工程质量管理条例》第四十条规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为5年。4.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标（）。A.仍然有效B.效力待定C.无效D.重新提交答案C解析《招标投标法实施条例》第三十八条规定，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。5.根据《民法典》合同编，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，（）。A.违约方应承担全部损失B.双方平均分担扩大损失C.不得就扩大的损失请求赔偿D.守约方自行承担全部损失答案C解析《民法典》第五百九十一条规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。6.根据《建设工程价款结算暂行办法》，建设工程竣工结算的审查时限，工程竣工结算报告金额500万元以上2000万元以下的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时间为（）。A.20天B.30天C.45天D.60天答案B解析根据《建设工程价款结算暂行办法》第十四条，工程竣工结算报告金额500万元以上2000万元以下的，审查时间为从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天。7.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），监理人应在收到承包人竣工验收申请报告后（）天内完成审查并报送发包人。A.7天B.14天C.28天D.42天答案B解析GF-2017-0201通用条款规定，监理人应在收到承包人竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。8.根据《中华人民共和国担保法》，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人（）同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。A.口头B.书面C.明示D.书面或口头答案B解析《担保法》第二十三条规定，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。9.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定的工程量增减外，总价合同（）。A.可以调整B.不予调整C.按实调整D.由双方协商调整答案B解析GB50500-2013规定，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定的工程量增减外，总价合同不予调整。10.根据《中华人民共和国合同法》（现行《民法典》合同编），定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）。A.10%B.15%C.20%D.30%答案C解析《民法典》第五百八十六条规定，定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。11.关于施工合同中的"缺陷责任期"，下列说法正确的是（）。A.缺陷责任期等同于质量保修期B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.缺陷责任期自工程竣工之日起计算D.缺陷责任期无须在合同中约定答案B解析《建设工程质量保证金管理办法》规定，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体期限由发承包双方在合同中约定；缺陷责任期与质量保修期是两个不同的概念。12.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），预付款的支付比例原则上不低于合同金额的（），不高于合同金额的（）。A.5%；15%B.10%；30%C.5%；30%D.10%；20%答案B解析按国务院有关部门规定，预付款的支付比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。13.根据《中华人民共和国招标投标法》，评标委员会成员人数为（）人以上单数。A.3人B.5人C.7人D.9人答案B解析《招标投标法》第三十七条规定，评标委员会成员人数为五人以上单数。14.下列关于施工合同变更的说法中，正确的是（）。A.合同变更必须采用书面形式B.合同变更可以采用口头形式C.合同变更可单方作出D.合同变更无须双方协商一致答案A解析《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。建设工程施工合同的变更应当采用书面形式，口头变更通常难以举证且不符合合同约定。15.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），承包人应当在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。A.7天B.14天C.28天D.42天答案C解析GF-2017-0201通用条款规定，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。16.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得（）。A.压缩合同约定的工期B.修改合同约定的内容C.增加合同约定的费用D.延长合同约定的工期答案A解析《建设工程安全生产管理条例》第七条规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。17.根据《民法典》合同编，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任方式不包括（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.刑事处罚答案E解析根据《民法典》第五百七十七条，违约责任方式包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。违约金属于赔偿损失的一种约定形式。刑事处罚不属于民事责任方式。18.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，建设工程经竣工验收合格的，以（）为竣工日期。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.竣工验收合格之日C.发包人组织竣工验收之日D.转移占有建设工程之日答案B解析根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第九条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。19.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到变更报价后（）天内完成审查。A.7天B.14天C.28天D.42天答案B解析GF-2017-0201通用条款规定，除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到变更报价后14天内完成审查。20.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程实行施工许可制度。建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月答案C解析《建筑法》第八条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。21.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），发包人应在收到竣工结算申请单后（）天内完成审批，并将审批结果通知承包人。A.7天B.14天C.28天D.42天答案C解析GF-2017-0201通用条款规定，发包人应在收到竣工结算申请单后28天内完成审批。22.关于建设工程分包，下列说法正确的是（）。A.总承包人可以将全部工程转包给第三人B.经发包人同意，总承包人可以将主体结构的施工分包给他人C.禁止分包单位将其承包的工程再分包D.分包无须经过发包人认可答案C解析《建筑法》第二十九条规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包。总承包人可以将非主体结构工程分包给有资质的单位，但须经发包人同意，且主体结构施工必须由总承包人自行完成。23.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），当承包人认为发包人的指令不合理时，承包人（）。A.可以不执行B.可以暂缓执行C.在收到指令后24小时内向发包人提出修改请求D.在收到指令后48小时内向发包人提出修改请求答案C解析GF-2017-0201通用条款规定，承包人认为发包人指令不合理，应在收到指令后24小时内向发包人提出修改请求。24.根据《中华人民共和国仲裁法》，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院（）。A.应当受理B.不予受理，但仲裁协议无效的除外C.与仲裁机构协商决定D.驳回起诉答案B解析《仲裁法》第五条规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。25.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），承包人应按照法律规定及合同约定完成竣工资料的编制工作，并在（）时向发包人移交竣工资料。A.工程开工B.施工过程中C.竣工验收D.竣工结算完成后答案C解析GF-2017-0201通用条款规定，承包人应在竣工验收时向发包人移交竣工资料。26.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。A.3日B.5日C.7日D.10日答案B解析《招标投标法实施条例》第五十七条规定，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。27.关于工程变更估价，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照（）确定变更单价。A.相同项目单价B.类似项目单价C.成本加酬金D.双方协商单价答案A解析GB50500-2013规定，已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；有类似项目的，参照类似项目单价认定。28.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期由（）承担。A.发包人B.监理人C.承包人D.双方共同答案C解析GF-2017-0201通用条款规定，承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，无论工程质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。29.根据《中华人民共和国民法典》合同编，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让（）发生效力。A.对债务人不B.对第三人C.不对债务人不D.无条件答案A解析《民法典》第五百四十六条规定，债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。30.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），在履行合同过程中，因不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由发包人承担的有（）。A.承包人的施工设备损坏B.承包人人员伤亡C.永久工程本身的损害D.承包人停工损失答案C解析GF-2017-0201通用条款规定，因不可抗力导致的永久工程（包括已运至施工现场的材料和工程设备）本身的损害由发包人承担；承包人施工设备损坏、人员伤亡及停工损失由承包人承担。二、多项选择题（每题2分，共20分）1.根据《中华人民共和国招标投标法》，下列属于必须进行招标的项目有（）。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.民营企业投资自用的办公楼项目E.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的项目答案ABC解析《招标投标法》第三条规定了必须进行招标的项目范围，包括大型基础设施、公用事业项目，国有资金投资或国家融资项目，以及使用国际组织或外国政府资金的项目。涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等不适宜招标的项目可以依法不进行招标。2.根据《民法典》合同编，下列关于合同无效的情形包括（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律、行政法规的强制性规定答案ABCDE解析《民法典》第一百五十三条规定了民事法律行为无效的情形，包括违反法律、行政法规的强制性规定、违背公序良俗、行为人与相对人恶意串通损害他人合法权益等。上述选项均属于合同无效的情形。3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），发包人的主要义务包括（）。A.办理施工许可证及其他施工所需证件B.组织竣工验收C.负责施工现场的安全保卫D.向承包人提供施工场地及施工所需的水、电接口E.按合同约定支付工程价款答案ABDE解析根据GF-2017-0201通用条款，发包人义务包括办理施工许可等审批手续、提供施工场地及水电接口、组织竣工验收、按约定支付价款等。施工现场的安全保卫属于承包人的义务。4.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但约定的利息计算标准（）。A.高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外B.可以高于垫资时的同类贷款利率C.不得高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率D.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理E.当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持答案ACDE解析根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十五条，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），承包人索赔的程序要求包括（）。A.在知道索赔事件后28天内递交索赔意向通知书B.在递交索赔意向通知书后28天内递交正式索赔报告C.索赔事件具有连续影响的，应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知D.索赔事件影响结束后的28天内递交最终索赔报告E.索赔报告只需说明事实，无须附证明材料答案ABCD解析GF-2017-0201通用条款对承包人索赔程序有明确规定，索赔报告应当说明索赔理由、索赔金额及依据等，并附必要的证明材料。6.关于建设工程施工合同中的违约责任，下列说法正确的有（）。A.违约责任的承担方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失等B.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加C.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少D.违约方支付违约金后，还应当履行债务E.不可抗力不能成为免责事由答案ABCD解析《民法典》第五百七十七条至第五百八十五条规定了违约责任方式；约定违约金低于或过分高于实际损失的，可请求调整；违约方支付违约金后，还应当履行债务。不可抗力是法定免责事由，但须符合法律规定的情形。7.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），因不可抗力解除合同的，发包人应当向承包人支付（）。A.已完工程价款B.承包人为工程订购的、已交付给承包人或已支付订货款的材料、工程设备和其他物品的价款C.承包人为完成工程所发生的、而发包人未支付的费用D.承包人撤离施工现场的遣散费E.承包人预期利润答案ABCD解析GF-2017-0201通用条款规定，因不可抗力解除合同的，发包人应当向承包人支付已完工程价款、已订购材料设备的价款、为完成工程发生的费用及撤离现场的费用等。预期利润不属于合同解除时发包人应支付的费用。8.根据《中华人民共和国仲裁法》，下列关于仲裁协议的说法正确的有（）。A.仲裁协议应当以书面形式订立B.仲裁协议既可以约定仲裁事项，也可以约定仲裁委员会C.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力D.当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出E.没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会应当受理答案ABCD解析《仲裁法》规定，仲裁协议应当以书面形式订立；仲裁协议独立存在；对仲裁协议效力有异议应在仲裁庭首次开庭前提出；没有仲裁协议申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。9.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列属于工程量清单计价费用组成内容的有（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.规费E.利润分配的股东分红答案ABCD解析根据GB50500-2013，工程量清单计价费用由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。利润分配的股东分红属于企业内部财务分配问题，不属于工程造价的组成内容。10.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），合同解除后，关于已完工程价款结算的说法正确的有（）。A.已完工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款B.已完工程质量不合格的，由承包人负责修复C.已完工程质量不合格且无法修复的，发包人可以请求减少支付工程价款D.已完工程质量不合格且无法修复，发包人有权拒绝支付任何费用E.合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人可不支付工程价款答案ABC解析GF-2017-0201通用条款规定，合同解除后，已完工程质量合格的，发包人应按约定支付工程价款；质量不合格的，由承包人修复；无法修复的，发包人可请求减少支付工程价款。三、判断题（每题1分，共10分）1.根据《招标投标法》，招标人可以对潜在投标人实行歧视待遇。答案错误解析《招标投标法》第六条规定，招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得对潜在投标人实行歧视待遇。2.建设工程施工合同中，承包人将其承包的全部工程转包给第三人属于合法行为。答案错误解析《建筑法》第二十八条明确规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。3.根据《民法典》合同编，当事人一方违约后，对方未采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。答案正确解析《民法典》第五百九十一条规定了减损规则，守约方有防止损失扩大的义务。4.建设工程施工合同中，不可抗力导致的人员伤亡由发包人全部承担。答案错误解析根据GF-2017-0201通用条款，因不可抗力导致的人员伤亡，由各方自行承担各自人员的伤亡损失，并非全部由发包人承担。5.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院应予支持。答案错误解析根据该司法解释第二十八条，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。6.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），承包人应在收到工程接收证书后42天内向发包人提交竣工结算申请单。答案错误解析GF-2017-0201通用条款规定，承包人应在收到工程接收证书后28天内向发包人提交竣工结算申请单。7.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。答案正确解析《建设工程质量管理条例》第四十一条规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。8.根据《民法典》合同编，合同双方在合同中约定的定金数额，最高不得超过主合同标的额的25%。答案错误解析《民法典》第五百八十六条规定，定金的数额不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。9.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决；协商不成的，可以提交争议评审组评审或通过仲裁、诉讼方式解决。答案正确解析GF-2017-0201通用条款规定，合同争议可通过和解、调解、争议评审、仲裁或诉讼等方式解决。10.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），因发包人原因造成工程暂停施工的，承包人有权要求发包人支付由此增加的费用和（或）延误的工期。答案正确解析GF-2017-0201通用条款规定，因发包人原因引起暂停施工的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。四、简答题（每题5分，共20分）1.简述建设工程施工合同无效的法定情形。答案根据《民法典》及相关司法解释，建设工程施工合同无效的法定情形主要包括：(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级承揽工程的；(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；(4)承包人非法转包、违法分包建设工程的。解析此外，合同违反法律、行政法规的强制性规定，或者违背公序良俗的，也属于无效情形。合同无效后，建设工程经竣工验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。2.简述工程索赔中常见的索赔事件类型（至少列出5类）。答案工程索赔中常见的索赔事件类型包括：(1)发包人未按合同约定提供施工条件（如未按时交付场地、图纸等）；(2)发包人指令变更工程设计或施工方案；(3)不可抗力事件（如自然灾害、疫情、政策变化等）；(4)发包人延迟支付工程进度款；(5)发包人原因导致工程暂停施工；(6)法律法规或政策变化导致工程造价调整；(7)现场施工条件与合同约定不符（如地下障碍物、不利物质条件等）。解析索赔事件是指合同履行过程中发生的、导致承包人产生额外费用或工期延误的事件。承包人应在合同约定的期限内按程序提出索赔。3.简述建设工程施工合同的主要条款内容。答案根据《民法典》第七百八十八条及《建设工程施工合同（示范文本）》，建设工程施工合同的主要条款包括：(1)工程范围；(2)建设工期；(3)中间交工工程的开工和竣工时间；(4)工程质量；(5)工程造价；(6)技术资料交付时间；(7)材料和设备供应责任；(8)拨款和结算；(9)竣工验收；(10)质量保修范围和质量保证期；(11)相互协作条款。4.简述建设工程质量保修制度中，最低保修期限的基本规定。答案根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。解析其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。五、案例分析题（每题10分，共10分）1.某建设单位（发包人）与某施工企业（承包人）签订了某办公楼工程施工合同。合同约定采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），合同工期18个月，采用固定单价合同。施工过程中发生如下事件：事件一：施工至第6个月时，施工现场发现地下存在合同约定之外的古墓，承包人立即停止施工并通知发包人和文物部门。停工45天后，经文物部门处理后恢复施工。承包人向发包人提出工期索赔45天及停工期间人员窝工、机械租赁等费用索赔共计32万元。事件二：施工至第10个月时，发包人提出将办公楼外墙装饰材料由普通涂料变更为干挂石材，承包人接到变更指令后组织施工，变更导致工期延长2个月、费用增加85万元。承包人据此提出工期索赔2个月、费用索赔85万元。事件三：工程竣工验收合格后，承包人按合同约定提交了竣工结算文件。发包人在收到竣工结算申请单后第35天才完成审批，承包人据此要求发包人承担逾期审批的违约责任。问题：(1)针对事件一，承包人提出的工期索赔和费用索赔是否成立？请说明理由。(2)针对事件二，承包人提出的工期索赔和费用索赔是否成立？请说明理由。(3)针对事件三，承包人要求发包人承担逾期审批违约责任是否有依据？请说明理由。答案：(1)事件一的索赔成立。根据GF-2017-0201通用条款，施工现场发现古墓、文物等属于"不利物质条件"或"化石、文物"情形，承包人发现后应采取合理有效措施保护并通知发包人和有关部门。由此导致的人员窝工、机械租赁等费用损失和工期