2026年造价工程师考试《土建工程》专项训练试卷

2026年造价工程师考试《土建工程》专项训练试卷考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.根据我国《工程造价管理暂行办法》，工程造价的确定与控制属于（）的范畴。A.政府主管部门B.工程建设全过程C.施工企业内部管理D.设计单位专业责任2.工程造价咨询企业从事工程造价业务，应当遵循（）的原则。A.公正、独立、公开B.诚实、守信、公平C.科学、合理、合法D.效率、经济、适用3.建设项目投资估算的阶段，精度要求最高的是（）。A.初步可行性研究阶段B.可行性研究阶段C.投资决策阶段D.设计概算阶段4.采用朗讯估算法估算投资时，若已知类似工程单位建筑面积投资为800元/m²，拟建工程建筑面积为5000m²，综合调整系数为1.1，则拟建工程的投资估算为（）万元。A.440B.4400C.44000D.8805.建设项目竣工决算是由（）负责编制的。A.设计单位B.施工单位C.监理单位D.建设单位6.工程造价管理的核心是（）。A.投资控制B.成本控制C.价值工程D.技术经济分析7.按工程费用构成，建筑安装工程费不包括（）。A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.工程保险费8.分部分项工程费的计价方式主要有（）。A.定额计价和工程量清单计价B.成本加成计价和目标成本计价C.按实计价和包干计价D.比例计价和固定总价计价9.工程量清单计价规范适用于（）的招标投标活动。A.所有建设项目的工程量清单编制B.公共事业项目的工程量清单编制C.房屋建筑与市政基础设施项目D.只有政府投资的工程建设项目10.工程量清单项目特征描述的主要作用是（）。A.确定项目编码B.作为工程结算的依据C.作为计价和结算的依据D.作为编制施工方案的依据11.某土方工程，清单工程量为1000m³，定额单位耗用人工0.5工日/m³，定额人工单价为100元/工日，综合调整系数为1.2，则该项目综合单价中的人工费合价为（）元。A.60000B.64000C.120000D.7200012.关于措施项目费的说法，正确的是（）。A.措施项目费均由投标人根据施工方案自主报价B.措施项目费均由招标人根据要求列项C.措施项目费分为通用措施项目费和专业措施项目费D.措施项目费的计算方法与分部分项工程费相同13.规费的计算基础通常是（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.人材机费用合计14.按现行规定，规费中的工程排污费，其计费基数为（）。A.企业定额人工费B.企业定额材料费C.企业定额机械费D.企业定额人材机费用合计15.某工程招标文件中列项的暂列金额为200万元，合同实施过程中发生的合同变更增加费用100万元，则该合同变更后的合同价款总额最多可能达到（）万元。（假设无其他调整）A.200B.400C.600D.80016.暂估价中的材料暂估价，应计入（）。A.暂列金额B.计日工C.其他项目费D.分部分项工程费17.计日工适用于（）。A.已标价工程量清单中无适用项目的零星工作B.工程变更产生的额外工作C.招标文件要求投标人报的价格D.合同约定的可调价格部分18.投标人投标报价时，对于招标文件中列明的材料暂估价，其报价应（）。A.必须低于市场价B.必须高于市场价C.由投标人自主确定D.按招标文件提供的暂估价确定19.建筑安装工程费中的税金，不包括（）。A.增值税B.城市维护建设税C.教育费附加D.企业所得税20.在工程量清单计价模式下，分部分项工程费的税金计算基础是（）。A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费C.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金+地方教育附加21.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），分部分项工程量清单的项目编码由（）位阿拉伯数字组成。A.5B.6C.10D.1222.工程量清单项目编码中，第三位表示（）。A.专业工程B.分部分项工程C.工程量清单项目D.工程量清单计价23.某混凝土结构工程，清单中项目编码为010401001001，其含义是（）。A.0104混凝土工程01分部001子分部混凝土基础001项目B.0104混凝土及钢筋混凝土工程01混凝土基础001项目C.010401混凝土工程混凝土基础项目D.010401001混凝土基础项目24.在工程量计算中，计算规则“按设计图示尺寸以体积计算”适用于（）。A.砌体基础B.砌体墙C.钢筋混凝土梁D.钢筋混凝土板25.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），砖基础工程量计算时，应扣除（）所占体积。A.基础防潮层B.基础砂浆找平层C.基础内嵌钢筋D.预埋管道26.计算现浇混凝土独立基础工程量时，应按设计图示尺寸（）计算。A.支挡面面积B.底面面积乘以高度C.外露尺寸体积D.设计垫层尺寸体积27.计算现浇混凝土梁工程量时，伸入墙内的梁头、梁爪体积应（）。A.乘以系数0.5计入B.不计算C.按实际体积计入D.按梁净长计入28.按照清单规范，现浇混凝土板工程量计算，不扣除（）所占体积。A.空心板内空洞B.板上孔洞面积大于0.3m²的孔洞C.板边侧模D.板柱连接处钢筋29.计算现浇混凝土柱工程量时，依附于柱上的牛腿、异形柱体积应（）。A.另列项目计算B.并入柱身体积计算C.按实际体积扣除D.按牛腿或异形柱面积乘以板厚计算30.计算现浇混凝土楼梯工程量时，应按设计图示尺寸（）计算。A.楼梯梁体积+楼梯板体积B.楼梯水平投影面积C.楼梯栏杆扶手长度D.楼梯踏步面积31.钢筋工程量计算中，箍筋长度按设计尺寸计算，弯钩增加长度（）。A.按规范规定计算B.不计算C.由投标人自行决定D.按实际测量计算32.钢筋工程量计算中，钢筋末端弯钩，一般结构按（）弯钩。A.90°B.180°C.45°D.任意角度33.计算钢筋工程量时，钢筋的保护层厚度（）。A.影响钢筋长度计算，但不影响质量计算B.不影响钢筋长度计算，也不影响质量计算C.影响钢筋长度计算，也影响质量计算D.不影响钢筋长度计算，但影响质量计算34.建筑工程定额按编制程序和用途分类，不包括（）。A.估算指标B.概算定额C.施工定额D.预算定额35.施工定额是编制（）的基础。A.招标控制价B.投标报价C.概算定额D.投资估算36.概算定额是编制（）的依据。A.施工图预算B.设计概算C.投资估算D.招标控制价37.招标控制价的编制依据不包括（）。A.招标文件B.工程量清单C.企业定额D.施工合同38.投标报价的编制依据不包括（）。A.招标文件B.工程量清单C.企业定额D.政府指导价39.工程量清单计价规范规定，分部分项工程费应按（）计算。A.工程量×企业定额单价B.工程量×市场价格C.工程量×定额基价×(1+综合费率)D.工程量×组价后的综合单价40.在采用定额计价模式时，定额基价是指（）。A.完成单位合格产品所消耗的社会平均劳动量B.完成单位合格产品所需的人工、材料、机械台班消耗量及其费用C.定额编制时期的人工、材料、机械台班的社会平均价格D.企业根据自身情况确定的定额价格41.工程量清单计价模式下，综合单价是指完成规定计量单位的分部分项工程量清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，并考虑（）等因素。A.风险B.汇率变动C.运杂费D.税金42.某分部分项工程清单项目综合单价分析表中，定额人工费为50元，定额材料费为300元，定额机械费为100元，企业管理费费率为15%，利润率为10%，则该项目综合单价中的利润为（）元。A.40B.50C.60D.9043.关于工程量清单招标文件，下列说法错误的是（）。A.应包括工程量清单B.应包括拟定的招标工程量清单格式C.应明确工程量清单的编制依据D.应详细描述每个清单项目的施工工艺44.投标人投标报价时，对于招标文件提供的暂估价，应（）。A.直接采用暂估价报价B.在综合单价中考虑暂估价影响C.必须低于暂估价D.必须高于暂估价45.工程变更引起已标价工程量清单项目发生变化的，应（）。A.按合同约定调整价格B.由投标人自行协商调整价格C.不需要调整价格D.由监理单位决定调整价格46.在工程实施过程中发生合同变更，导致合同价款增加，承包人应向发包人提交（）。A.工程变更确认单B.工程变更估价报告C.索赔报告D.工程进度报告47.索赔是指合同一方因对方不履行合同义务或其他原因遭受损失时，向对方提出的（）要求。A.经济补偿B.赔偿责任C.合同解除D.政府补助48.索赔的成功，通常需要满足的条件不包括（）。A.索赔事件已发生B.索赔要求符合合同规定C.索赔证据充分有效D.索赔金额必须高于实际损失49.FIDIC施工合同条件中，承包商提交的索赔报告，若要求工期和费用补偿，应在索赔事件发生后的（）天内提交。A.14B.28C.42D.5650.工程结算是指承包人按照合同约定，向发包人提交（）的活动。A.工程进度款支付申请B.已完成工程量确认C.竣工验收报告D.工程最终价款支付申请51.工程竣工验收后，承包人应向发包人提交（）。A.竣工结算书B.索赔与反索赔报告C.工程质量保修书D.施工组织设计52.工程竣工结算书应包含的内容不包括（）。A.工程概况B.收支对比分析C.各分部分项工程量及价款D.工程质量评估报告53.工程造价鉴定是指在工程造价争议中，由（）委托具有相应资质的工程造价咨询机构对工程造价进行确定或重新确定的活动。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工程仲裁委员会D.承包人或发包人54.根据《中华人民共和国招标投标法》，招标方式分为（）。A.公开招标和邀请招标B.竞争性谈判和询价C.招标人和招标代理机构招标D.国内招标和国际招标55.招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格的要求、（）、招标方式、投标截止时间及开标时间地点等。A.评标标准和方法B.投标保证金C.工程量清单D.A和B56.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，对（）作出响应。A.非实质性要求和条件B.所有要求C.部分要求D.A或C57.评标委员会推荐的中标候选人排序不得超过（）。A.1个B.2个C.3个D.4个58.建设工程施工合同按照承包范围分类，不包括（）。A.总承包合同B.分包合同C.劳务分包合同D.索赔合同59.《中华人民共和国合同法》规定，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（）的协议。A.权利义务关系B.经济关系C.法律关系D.劳动关系60.建设工程施工合同生效后，双方当事人不得随意变更或解除合同，但法律允许变更或解除合同的除外。这体现了合同的（）原则。A.平等B.自愿C.诚实信用D.固定二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.工程造价的特点包括（）。A.大额性B.动态性C.随机性D.单一性E.复杂性62.工程造价咨询企业的资质等级分为（）。A.甲级B.乙级C.丙级D.特级E.临时63.建设项目投资估算的编制方法包括（）。A.朗讯估算法B.概算指标估算法C.类似工程预算法D.定额估算法E.资金周转率法64.工程量清单计价规范中，分部分项工程费包括（）。A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.企业管理费E.规费65.措施项目费包括（）。A.安全文明施工费B.夜间施工增加费C.脚手架费D.冬雨季施工增加费E.规费66.其他项目费包括（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总包服务费E.规费67.暂估价包括（）。A.材料暂估价B.专业工程暂估价C.暂列金额D.计日工暂估价E.总包服务暂估价68.规费包括（）。A.工程排污费B.社会保险费C.住房公积金D.安全施工费E.劳动保护费69.税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的税费，主要包括（）。A.增值税B.城市维护建设税C.教育费附加D.地方教育附加E.资源税70.工程量清单项目特征描述的作用包括（）。A.确定项目编码B.区分清单项目C.作为计价和结算的依据D.作为编制施工方案的依据E.作为招标文件的组成部分71.工程量计算规则中，“按设计图示尺寸以面积计算”适用于（）。A.平整场地B.砌体墙C.现浇混凝土板D.楼梯扶手E.零星项目72.计算现浇混凝土基础工程量时，下列说法正确的有（）。A.带型基础按中心线长度乘以截面面积计算B.独立基础按体积计算C.满堂基础按体积计算D.基础内嵌钢筋应单独计算E.基础砂浆找平层不计算体积73.计算现浇混凝土梁工程量时，下列说法正确的有（）。A.梁与柱连接时，梁长算至柱内侧B.伸入墙内的梁头体积并入梁体积计算C.异形梁按设计尺寸计算体积D.梁侧模板应按展开面积计算E.梁中钢筋应单独计算74.计算现浇混凝土板工程量时，下列说法正确的有（）。A.有梁板按梁间净面积乘以板厚计算B.无梁板按板面面积乘以板厚计算C.板上孔洞面积大于0.3m²的孔洞应予扣除D.板柱连接处钢筋应并入板体积计算E.阳台板按伸出墙外的体积计算75.计算现浇混凝土柱工程量时，下列说法正确的有（）。A.柱高自基础上表面算至柱顶面B.柱高有楼板隔断时，分层计算C.依附于柱上的牛腿体积并入柱体积计算D.依附于柱上的异形柱体积并入柱体积计算E.柱间梁体积并入柱体积计算76.钢筋工程量计算中，下列说法正确的有（）。A.钢筋按设计长度计算B.弯钩增加长度按规范规定计算C.钢筋保护层厚度影响钢筋长度计算D.钢筋搭接长度按规范规定计算E.钢筋质量按理论质量计算77.建筑工程定额按编制程序和用途分类，包括（）。A.估算指标B.概算定额C.施工定额D.预算定额E.投资估算指标78.工程量清单计价规范规定，编制招标控制价时，综合费率的确定依据包括（）。A.国家或地方有关计价规定B.企业定额C.市场价格信息D.类似工程造价资料E.招标文件要求79.投标报价的编制依据包括（）。A.招标文件B.工程量清单C.企业定额D.市场价格信息E.施工组织设计80.工程量清单计价模式下，综合单价分析表应包括的内容有（）。A.项目编码B.项目名称C.计量单位D.定额人工费、材料费、机械费E.企业管理费、利润81.工程变更引起已标价工程量清单项目发生变化的，承包人应向发包人提交（）。A.工程变更意向书B.工程变更实施方案C.工程变更估价报告D.工程变更签证单E.工程变更通知82.索赔成立的条件包括（）。A.索赔事件已发生B.索赔要求符合合同规定C.索赔证据充分有效D.索赔通知及时送达E.索赔金额必须合理83.工程索赔的内容主要包括（）。A.工期索赔B.费用索赔C.赔偿损失D.合同解除E.罚款84.工程结算的方式包括（）。A.分部分项工程结算B.措施项目结算C.其他项目结算D.竣工结算E.预结算85.工程竣工结算书应包含的内容有（）。A.工程概况B.收支对比分析C.各分部分项工程量及价款D.措施项目费用E.税金86.招标方式分为（）。A.公开招标B.邀请招标C.竞争性谈判D.询价E.招标代理87.招标文件应当包括的内容有（）。A.招标项目的技术要求B.对投标人资格的要求C.投标保证金D.招标方式E.评标标准和方法88.投标人投标报价时，应对招标文件提出的（）作出响应。A.实质性要求B.非实质性要求C.所有限制条件D.部分限制条件E.合理条件89.评标委员会推荐的中标候选人数量一般为（）。A.1个B.2个C.3个D.4个E.5个90.建设工程施工合同按照承包范围分类，包括（）。A.总承包合同B.分包合同C.劳务分包合同D.成包合同E.联合承包合同三、案例分析题（共4题，每题10分。要求列出计算过程；计算结果保留小数点后两位）91.某工程基础采用C25混凝土独立基础，已知基础尺寸为3m×3m×1.5m，施工过程中实际测得混凝土浇筑体积为13.5m³，现场发生损耗率为1.5%。假设C25混凝土定额基价为250元/m³，定额人工费为30元/m³，定额材料费为200元/m³，定额机械费为10元/m³，企业管理费费率为12%，利润率为8%。试计算该独立基础的实际完成工程量、定额计价和综合单价。92.某现浇钢筋混凝土框架结构楼层，层高3.6m，采用有梁板。已知该层建筑面积为500m²，梁截面尺寸为0.3m×0.6m，板厚0.12m。根据设计图纸和工程量计算规则，该层现浇混凝土梁工程量为36.0m³，现浇混凝土板工程量为60.0m³。假设C25混凝土定额基价为250元/m³，定额人工费为30元/m³，定额材料费为200元/m³，定额机械费为10元/m³，企业管理费费率为12%，利润率为8%。试计算该层现浇混凝土工程量清单的综合单价。93.某工程招标文件提供的材料暂估价为钢材100吨，暂估价金额为50万元。承包人在投标报价时，钢材综合单价为5500元/吨。工程实施过程中，实际采购钢材价格为6000元/吨，采购量为95吨。试计算该材料暂估价对承包人造成的价差损失，并说明该损失应如何处理。94.某工程在施工过程中，由于发包人原因导致施工现场条件发生变化，原施工方案无法继续使用。承包人提出工期索赔和费用索赔。承包人提交了索赔报告和相关证据，包括：监理工程师签认的现场条件变更通知单、修改后的施工方案及增加的费用预算。试分析承包人提出的索赔是否成立，并说明理由。如果索赔成立，索赔的内容可能包括哪些方面？试卷答案一、单项选择题1.B解析：工程造价咨询企业从事工程造价业务，应遵循独立、客观、公正的原则。2.B解析：诚实信用是市场经济活动的基本原则，适用于工程造价咨询企业的行为准则。3.B解析：可行性研究阶段的投资估算精度要求较高，为后续决策提供依据。4.C解析：投资估算=类似工程单位建筑面积投资×建筑面积×综合调整系数=800×5000×1.1=4400万元。5.D解析：建设单位是建设工程的投资主体，负责组织编制竣工决算。6.A解析：投资控制是工程造价管理的核心，贯穿项目建设全过程。7.D解析：工程保险费属于工程建设其他费用，不属于建筑安装工程费。8.A解析：分部分项工程费的计价方式主要有定额计价和工程量清单计价两种模式。9.C解析：工程量清单计价规范适用于房屋建筑与市政基础设施项目的招标投标活动。10.C解析：项目特征描述是确定综合单价的重要依据，作为计价和结算的依据。11.B解析：综合单价中的人工费合价=定额人工费×定额人工单价×综合调整系数=0.5×100×1.2=60元/m³；清单工程量=1000m³；总价=60×1000=64000元。12.C解析：措施项目费分为通用措施项目费和专业措施项目费。13.B解析：规费的计算基础通常是措施项目费、其他项目费、人材机费用合计之前的部分。14.D解析：按现行规定，规费中的工程排污费，其计费基数为企业定额人材机费用合计。15.B解析：暂列金额用于工程合同签订后发生的、合同约定的变更或索赔等，200+100=400万元。16.C解析：暂估价中的材料暂估价，应计入其他项目费中的暂估价。17.A解析：计日工适用于已标价工程量清单中无适用项目的零星工作。18.C解析：投标人投标报价时，对于招标文件提供的暂估价，其报价应自主确定。19.D解析：建筑安装工程费中的税金，不包括企业所得税。20.B解析：分部分项工程费的税金计算基础是分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费。21.D解析：根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500），分部分项工程量清单的项目编码由12位阿拉伯数字组成。22.C解析：工程量清单项目编码中，第三位表示专业工程。23.A解析：0104混凝土工程01分部001子分部混凝土基础001项目。24.B解析：按设计图示尺寸以体积计算适用于砌体基础、混凝土基础等。25.A解析：计算砖基础工程量时，应扣除基础防潮层所占体积。26.B解析：计算现浇混凝土独立基础工程量时，应按设计图示尺寸底面面积乘以高度计算。27.C解析：计算现浇混凝土梁工程量时，伸入墙内的梁头、梁爪体积应按实际体积计入。28.C解析：按照清单规范，现浇混凝土板工程量计算，不扣除板边侧模所占体积。29.B解析：计算现浇混凝土柱工程量时，依附于柱上的牛腿、异形柱体积应并入柱身体积计算。30.B解析：计算现浇混凝土楼梯工程量时，应按设计图示尺寸楼梯水平投影面积计算。31.A解析：钢筋工程量计算中，箍筋长度按设计尺寸计算，弯钩增加长度按规范规定计算。32.B解析：钢筋末端弯钩，一般结构按180°弯钩。33.A解析：钢筋的保护层厚度影响钢筋长度计算，但不影响质量计算。34.D解析：建筑工程定额按编制程序和用途分类，不包括预算定额。35.C解析：施工定额是编制概算定额的基础。36.B解析：概算定额是编制设计概算的依据。37.D解析：投标报价的编制依据不包括政府指导价。38.C解析：投标报价的编制依据不包括企业定额。39.D解析：在采用定额计价模式时，定额基价是指完成单位合格产品所需的人工、材料、机械台班消耗量及其费用。40.B解析：定额基价是指完成单位合格产品所需的人工、材料、机械台班消耗量及其费用。41.A解析：综合单价是指完成规定计量单位的分部分项工程量清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费和利润，并考虑风险等因素。42.C解析：该项目综合单价中的利润=（定额人工费+定额材料费+定额机械费）×（管理费费率+利润率）=（50+300+100）×（15%+10%）=60元。43.D解析：招标文件不应详细描述每个清单项目的施工工艺。44.C解析：投标人投标报价时，对于招标文件提供的暂估价，应在综合单价中考虑暂估价影响。45.A解析：在工程实施过程中发生合同变更，引起合同价款增加，承包人应向发包人提交工程变更估价报告。46.B解析：在工程实施过程中发生合同变更，导致合同价款增加，承包人应向发包人提交工程变更估价报告。47.A解析：索赔是指合同一方因对方不履行合同义务或其他原因遭受损失时，向对方提出的经济补偿要求。48.D解析：索赔的成功，通常需要满足索赔事件已发生、索赔要求符合合同规定、索赔证据充分有效，索赔金额必须合理，没有要求必须是高于实际损失。49.B解析：根据FIDIC施工合同条件，承包商提交的索赔报告，若要求工期和费用补偿，应在索赔事件发生后的28天内提交。50.D解析：工程结算是指承包人按照合同约定，向发包人提交工程最终价款支付申请的活动。51.A解析：工程竣工验收后，承包人应向发包人提交竣工结算书。52.D解析：工程竣工结算书应包含的内容包括工程概况、收支对比分析、各分部分项工程量及价款、费用明细等，不包括工程质量评估报告。53.A解析：工程造价鉴定是指在工程造价争议中，由人民法院委托具有相应资质的工程造价咨询机构对工程造价进行确定或重新确定的活动。54.A解析：《中华人民共和国招标投标法》，招标方式分为公开招标和邀请招标。55.D解析：招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格的要求、投标保证金、招标方式、投标截止时间及开标时间地点等。56.A解析：投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，对非实质性要求和条件作出响应。57.C解析：评标委员会推荐的中标候选人排序不得超过3个。58.D解析：建设工程工程施工合同按照承包范围分类，包括总承包合同、分包合同、劳务分包合同。59.A解析：《中华人民共和国合同法》规定，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止权利义务关系的协议。60.C解析：建设工程工程施工合同生效后，双方当事人不得随意变更或解除合同，但法律允许变更或解除合同的除外。这体现了合同的诚实信用原则。二、多项选择题61.ABE解析：工程造价的特点包括大额性、动态性、复杂性。62.AB解析：工程造价咨询企业的资质等级分为甲级和乙级。63.ABCDE解析：建设项目投资估算的编制方法包括朗讯估算法、概算指标估算法、类似工程预算法、定额估算法、资金周转率法等。64.ABCD解析：分部分项工程费包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费。65.ABCD解析：措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、脚手架费、冬雨季施工增加费。66.ABCD解析：其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工、总包服务费。67.AB解析：暂估价包括材料暂估价、专业工程暂估价。68.ABC解析：规费包括工程排污费、社会保险费、住房公积金。69.ABCD解析：税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的税费，主要包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。70.BCD解析：工程量清单项目特征描述的作用包括区分清单项目、作为计价和结算的依据、作为编制施工方案的依据。71.ABC解析：工程量计算规则中，“按设计图示尺寸以面积计算”适用于平整场地、砌体墙、现浇混凝土板。72.ABCE解析：计算现浇混凝土基础工程量时，带型基础按中心线长度乘以截面面积计算；独立基础按体积计算；满堂基础按体积计算；基础内嵌钢筋应单独计算；基础砂浆找平层不计算体积。73.BCD解析：计算现浇混凝土梁工程量时，伸入墙内的梁头体积并入梁体积计算；异形梁按设计尺寸计算体积；梁侧模板应按展开面积计算（此处按选择题形式呈现，若需案例分析形式，请告知）。74.BCE解析：计算现浇混凝土板工程量时，有梁板按梁间净面积乘以板厚计算；板上孔洞面积大于0.3m²的孔洞应予扣除；阳台板按伸出墙外的体积计算（此处按选择题形式呈现，若需案例分析形式，请告知）。75.ABCD解析：计算现浇混凝土柱工程量时，柱高自基础上表面算至柱顶面；柱高有楼板隔断时，分层计算；依附于柱上的牛腿体积并入柱体积计算；依附于柱上的异形柱体积并入柱体积计算。76.ABDE解析：钢筋工程量计算中，钢筋按设计长度计算；弯钩增加长度按规范规定计算；钢筋质量按理论质量计算。钢筋保护层厚度不直接影响钢筋长度计算，但影响混凝土保护层厚度计算。77.ABCD解析：建筑工程定额按编制程序和用途分类，包括估算指标、概算定额、施工定额、预算定额。78.ABCD解析：编制招标控制价时，综合费率的确定依据包括国家或地方有关计价规定、企业定额、市场价格信息、类似工程造价资料。79.ABCDE解析：投标报价的编制依据包括招标文件、工程量清单、企业定额、市场价格信息、施工组织设计。80.ABCDE解析：综合单价分析表应包括项目编码、项目名称、计量单位、定额人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润。81.BCDE解析：工程变更引起已标价工程量清单项目发生变化的，承包人应向发包人提交工程变更实施方案、工程变更估价报告、工程变更签证单。82.ABCD解析：索赔成立的条件包括索赔事件已发生、索赔要求符合合同规定、索赔证据充分有效、索赔通知及时送达。83.AB解析：工程索赔的内容主要包括工期索赔、费用索赔。84.ABCD解析：工程结算的方式包括分部分项工程结算、措施项目结算、其他项目结算、竣工结算。85.ABCD解析：工程竣工结算书应包含的内容有工程概况、收支对比分析、各分部分项工程量及价款、措施项目费用、税金。86.AB解析：招标方式分为公开招标、邀请招标。87.ABCD解析：招标文件应当包括的内容有招标项目的技术要求、对投标人资格的要求、投标保证金、招标方式、评标标准和方法。88.AB解析：投标人投标报价时，应对招标文件提出的实质性要求、非实质性要求作出响应。89.C解析：评标委员会推荐的中标候选人数量一般为3个。90.ABC