2026年全国二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识考试进阶提升题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年二级造价工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、2009年在某地兴建一座50万t合成氨的化肥厂，总投资为460000万元，假如2014年在该地开工兴建65万t合成氨的工厂，合成氨的生产能力指数为0．81，则所需静态投资为（）万元(假定从2009--2014年每年平均指数为05)。A.698763.68B.726103.35C.681346.65D.735621.21

2、在工程定额计价程序中，计算工程量的下一步是（）。A.复核B.编制工料分析表C.熟悉图纸和现场D.套定额单价

3、作为工程造价控制的最高限额，（）也是控制工程造价的主要依据。A.招标控制价B.工程合同价C.施工图预算D.经批准的设计概算

4、通过出让方式获取国有土地使用权的具体方式不包括（）。A.招标B.协议C.拍卖D.划拨

5、X线管内高速电子的动能取决于A.X线管灯丝加热电压B.两极间的管电压C.物质的原子序数D.管电流E.阴极灯丝焦点大小

6、推行限额设计时，初步设计阶段的直接控制目标是（）。A.经批准的投资估算B.经批准的设计概算C.经批准的施工图预算D.经确定的工程合同价

7、关于体层原理的叙述，正确的是A.X线管、支点、胶片三者相对移动B.X线管、支点、胶片三者固定C.X线管、支点相对移动D.X线管、胶片相对移动，支点固定E.肢体、胶片相对固定

8、根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员不得少于（）人。A.8B.10C.6D.16

9、右前斜位，服钡检查示中下段食管有局限性压迹和移位，此征象表示A.右心室增大B.右心房增大C.右心增大D.左心室增大E.左心房增大

10、肝胆CT扫描适应证的叙述，错误的是A.肝脏血管瘤与囊肿的鉴别诊断B.肝脏占位病变的诊断C.肝硬化的诊断D.甲型肝炎的诊断E.脂肪肝的诊断

11、按所反映的现象范围，工程造价指数中的设备、工器具价格指数属于（）．A.平均数指数B.综合指数C.个体指数D.总指数

12、外阴硬化性苔藓的药物治疗不包括下列何项A.黄体酮B.丙酸睾酮C.氯倍他索D.氢化可的松E.己烯雌酚

13、原发性肝癌的影像检查描述中，不正确的是A.病变可以单发或多发，病变密度多为低密度，但也可以是等密度或高密度B.可有门静脉或下腔静脉瘤栓形成C.MR组织分辨率较高，对大部分肿瘤都能清楚地显示病变与正常肝组织的界限D.可伴有肝硬化、门脉高压、腹水以及腹腔、肝门淋巴结肿大E.增强扫描的典型特点为"快进快出"

14、关于高千伏摄影，叙述错误的是A.高千伏摄影影像的对比度高B.千伏高，毫安秒可大幅降低C.影像的层次丰富D.病人的受照剂量降低E.需配用高栅比的滤线设备

15、下面哪种情况不是异常子宫出血A.月经量少，经期下腹痛B.月经过多C.周期不规则，血量过多D.月经周期短于21天E.在两次月经之间发生出血

16、女，20岁。前臂、小腿及外阴处均发现界限分明的白色区.皮肤光滑润泽，弹性正常，无自觉症状。A.外阴鳞状上皮细胞增生B.外阴硬化性苔藓C.外阴白癜风D.滴虫性阴道炎E.念珠菌性阴道炎

17、功能失调性子宫出血是指A.生育年龄的异常子宫出血B.青春期或更年期的异常子宫出血C.调节生殖的神经内分泌机制失常的子宫出血D.伴有轻度子宫内膜非特异性炎症的子宫出血E.以上都不是

18、方运用赢得值法来进行成本控制时，通过比较（）与（）之间的差值，可以分析由于实际价格的变化引起的累计成本偏差。A.已完工程预算成本，已完工程实际成本B.已完工程预算成本，拟完工程预算成本C.已完工程实际成本，拟完工程预算成本D.未完工程计划成本，已完工程实际成本

19、在招标准备阶段，投标人的主要工作包括（）。A.购买招标文件B.编制投标文件C.签订施工合同D.进行市场调查

20、外阴鳞状上皮增生的治疗药物首选下列何项A.红霉素软膏B.鱼肝油软膏C.皮质激素类软膏D.维生素B软膏E.口服B族维生素

21、关于高千伏摄影，描述错误的是A.影像层次丰富B.可缩短曝光时间C.病人辐射剂量减少D.减少散射线的产生E.延长X线球管使用寿命

22、大叶性肺炎的典型影像学变化见于病变的：()A.充血期B.实变期C.消散期D.消散期之初E.病变全程

23、在编制材料消耗定额的基本方法中，（）比较适合计算块状、板状、卷状等材料的消耗量。A.现场技术测定法B.试验法C.统计法D.理论计算法

24、工程造价是指项目总投资中的（）。A.固定资产与流动资产投资之和B.建筑安装工程投资C.建筑安装工程费和设备费之和D.固定资产投资

25、对可疑肩锁关节脱位的患者，最适宜的体位是A.双手持重站立后前正位，并包括双侧肩锁关节B.肩关节正位C.锁骨正位D.肩关节斜位E.肩关节轴位

26、下面哪项测量数值正常A.对角径12cmB.骶耻外径19cmC.髂棘间径22cmD.坐骨棘间径9cmE.髂嵴间径24cm

27、下列体位，检查中耳乳突胆脂瘤的最佳选择是A.梅氏位B.柯氏位C.瑞氏位D.切线位E.仰卧水平侧位

28、CT成像原理利用的是A.多方位成像特性B.横断面图像显示特性C.数据采集系统特性D.X线的吸收衰减特性E.X线透过被照体之后的直进性

29、间接FPD的信号转化过程是A.X线→电信号→荧光屏→模拟图像B.X线→电信号→荧光屏→数字图像C.X线→电信号→数字图像D.X线→可见光→电信号→数字图像E.X线→可见光→电信号→模拟图像

30、某材料原价为300元/t，运杂费及运输损耗费合计为50元/t,采购及保管费费率为3%,则该材料预算单价为（）元/t。A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8

31、IP经X线照射后所形成的信号为A.模拟信号B.数字信号C.准数字信号D.可见光E.红外线

32、根据《建筑安裝工程费用项目组成》（建标2013-44号），工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入（）。A.施工机具使用费B.工具用具使用费C.固定资产使用费D.企业管理费

33、工程计价中企业管理费的计算基础可以是分项直接工程费，也可以是()。A.人工费B.材料费C.机械费D.利润

34、24岁，无生育史，妊娠42天采用口服米非司酮(RU486)及前列腺素，仅6小时排出完整胎囊及绒毛，阴道出血不多。其流产最主要的机制为下列哪项A.前列腺素作用，引起子宫收缩B.抗雌激素作用C.抑制早孕作用D.抗孕激素与孕酮竞争子宫内膜受体，却不产生孕酮作用，使蜕膜坏死出血E.丙酸睾酮抑制孕卵生长，达终止妊娠效果

35、下列关于安全文明施工费的说法，正确的有（）。A.承包人对安全文明施工费应专款专用，不得挪作他用B.安全文明施工费可以由投标人自主报价C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以直接停工D.安全文明施工费有两个计算基数

36、关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究试验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.研究试验费包括对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用

37、下列关于竣工验收的说法，错误的是()。A.非工业生产项目，须经试生产合格才能进行验收B.工业生产项目，形成生产能力，能正常产出产品后，才能进行验收C.非工业生产项目，能够正常使用的，才能进行验收D.竣工验收是建设项目转入投产使用的必要环节

38、工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.占地面积、功能分区、运输方式B.产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型

39、下面对CT扫描方法的叙述，正确的是A.定位扫描为固定患者的扫描B.薄层扫描层厚≤6mmC.重叠扫描为普通扫描+薄层扫描D.延迟扫描为注射对比剂后等数分钟或数小时的扫描E.普通扫描为注射对比剂后的扫描

40、以非对话方式作出的要约，没有确定承诺期限的，承诺应当（）。A.在合理期限内到达B.即时作出C.在15日内到达D.在30日内到达

41、体素是CT容积数据采集中最小的A.密度单位B.长度单位C.宽度单位D.面积单位E.体积单位

42、下列关于扩大指标估算法的表述，错误的是（）。A.扩大指标估算法简便易行B.扩大指标估算法准确度不高C.可行性研究阶段的流动资金估算应采用扩大指标估算法D.扩大指标估算法是根据销售收入、经营成本、总成本费用等与流动资金的关系和比例来估算流动资金

43、根据《民法典》，关于要约和承诺的说法，正确的是（）。A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人B.撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.撤销承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人

44、我国进口设备实际工程中采用较多的价格类型是（）。A.目的港船边交货价B.装运港船上交货价C.到岸价格D.运费在内价

45、下列不属于对比剂轻度过敏反应的是A.面部潮红B.皮肤瘙痒C.恶心D.抽搐E.胸闷

46、65岁女性，GP，绝经15年，近3年会阴坠胀感，近2个月症状加重，自觉阴道口有块物脱出。检查：阴道前壁隆起脱出阴道口外，宫颈外口距处女膜缘约2cm，子宫体萎缩，双附件正常。A.阴道前后壁修补术B.阴式子宫切除C.阴式子宫切除+阴道前壁修补术D.Manchester手术E.阴道纵隔成形术

47、胸部CT高分辨率扫描主要用于检查A.间质性病变B.气胸C.中心型肺癌D.胸膜增厚E.胸腔积液

48、影响照片对比度的因素不包括A.胶片7值B.摄影室照明C.X线量D.被照体因素E.X线管电压

49、不属于逆行肾盂造影适应证的是A.因压迫不当而失败的静脉尿路造影者B.碘过敏者C.证实尿路结石的部位D.了解肾输尿管与相邻器官的关系E.肾功能不全者

50、投资估算指标的编制阶段不包括（）。A.收集整理资料阶段B.平衡调整阶段C.决策阶段D.测算审查阶段

51、某地已建设一栋面积为3000m2的教学楼,该教学楼建筑工程部分概算指标为1000元/m2,其中墙涂料费为80元/m2,今拟建一栋建筑面积为5000m2的教学楼,外墙采用刷仿石漆,其费用为120元/m2,其他结构相同,则拟建教学楼的建筑工程分部分项工程费为()万元。A.360B.400C.520D.560

52、双手及腕关节正位，不适用于下列疾病检查的是A.痛风B.呆小症C.大骨节病D.垂体性侏儒E.类风湿性关节炎

53、某生产性建设项目投资估算数据为：建设投资21800万元，预备费3200万元，建设期利息560万元，流动资产投资12500万元，如果按流动资产投资的30%作为铺底流动资金计入建设期项目投资估算总额,则该项目建设期的投资估算总额应为（）万元。A.26110B.29310C.37500D.38060

54、颈椎斜位标准片所见，错误的是A.1～7颈椎显示于照片正中B.近胶片侧椎间孔、椎弓根显示清楚C.椎间孔显示于椎体与棘突之间，呈椭圆形D.椎间隙清晰E.下颌骨与颈椎重叠

55、有关窗口技术的论述，错误的是A.窗位是指窗宽上限与下限CT值的平均值（中点）B.窗位与窗中心指的是同一个概念C.利用窗口技术可将任一范围的CT值调到人眼可识别的16个灰阶显示D.调窗目的是为了适应胶片的感光度E.视不同组织影像，应适当地调整窗宽／窗位

56、不孕症的诊刮应于何时进行A.排卵前期B.月经中期C.月经前或月经来潮12小时内D.排卵期E.黄体期

57、根据《建设工程施工合同示范文本）》,承包人未通知监理人到场检查私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查。关于上述活动相应责任承担的说法,正确的是（）。A.无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担B.经检查证明工程隐蔽部位质量是合格的,由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人承担C.经检查证明工程隐蔽部位质量是不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由监理人和承包人共同承担D.无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和（或）延误的工期均由监理人和承包人共同承担

58、当初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的()以上或其他主要指标需变更时，应说明原因和计算依据。并重新向原审批单位报批可行性研究报告。A.5%B.10%C.15%D.20%

59、陕西省某造价咨询企业于2020年8月20日承接了河南省某建设项目的工程造价纠纷调解业务，该企业应做的工作是（）。A.2020年9月20前到河南省建设主管部门备案B.2020年9月20前到陕西省建设主管部门备案C.2020年10月20前到河南省建设主管部门备案D.2020年10月20前到陕西省建设主管部门备案

60、据《施工台同法律解释二》的相关规定。错误的是()。A.关于开工日期的争议中，承包人经发包人同意已经实施进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期B.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的。人民法院应支持以双方签订的施工合同作为结算依据C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议诉讼中一方当事人仍申请对工程造价进行鉴定时，人民法院不予准许D.当事人对工程造价质量修复费用等专用性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应向负有举证责任的当事人释明

61、膝关节正位片影像不能显示的是A.股骨下段B.胫骨上段C.关节间隙D.半月板E.胫骨内上髁

62、后鼻孔闭锁，最佳检查方法是A.鼻窦瓦氏位B.鼻窦柯氏位C.鼻窦侧位D.鼻窦正位体层E.鼻窦横断CT扫描

63、先天性肛门闭锁X线摄影采用A.仰卧前后位B.俯卧前后位C.倒立正位D.侧卧侧位E.侧卧水平正位

64、建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目，非生产性建设项目总投资（）。A.只有固定投资，不包括流动资产投资B.只有流动资产投资，不包括固定投资C.包括固定投资和流动资产投资D.以上说法均有误

65、根据《招标投标法》相关内容，下列关于联合体的说法，不正确的是（）。A.联合体投标中标的，应有联合体牵头人与招标人签订合同B.联合体就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体各方以一个投标人的身份共同投标D.联合体应当将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人

66、初产妇临产后4小时胎头仍未入盆，此时测量骨盆，下列哪条径线最有价值A.骶耻内径B.骶耻外径C.髂棘间径D.坐骨棘间径E.坐骨结节间径

67、植入是指人胚发育到下列哪个阶段侵入子宫内膜的过程A.胚泡B.卵裂球C.受精卵D.桑葚胚E.以上均不是

68、到目前为止，空间分辨率最高的影像学检查是A.CRB.DRC.CTD.MRIE.普通X线摄影

69、当工程项目非常庞大和复杂而需要分为几个部分的，采用的项目目标成本计划的编制方法是()。A.目标利润法B.技术进步法C.按实计算法D.定率估算法

70、某建设项目建安工程费8000万元，设备购置费4500万元，工程建设其他费用3000万元，已知基本预备费率5%，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，第一年完成投资30%，则建设期第一年完成投资为（）万元。A.16275B.15500C.4882.5D.4650

71、审查施工图预算方法较多，其中（）的优点是简单易懂，便于掌握，审查速度和发现问题快，但解决差错分析其原因需继续审查。A.全面审查法B.标准预算审查法C.筛选审查法D.重点抽查法

72、施工招标工程量清单中，应有投标人自主报价的其他项目是（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价

73、准确性较高、但工作量大且技术要求高的劳动定额编制方法是（）。A.经验估工法B.统计分析法C.技术测定法D.理论分析法

74、最早应用CT检查的部位是A.头颅B.四肢C.胸部D.腹部E.脊柱

75、某工程合同价2000万，合同工期20个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用170万，则承包商可提出工期索赔为（）个月。A.0.8B.1.2C.1.7D.1.8

76、滴虫阴道炎典型的临床表现是A.血性阴道分泌物，外阴瘙痒B.稀薄均匀一致的分泌物C.黄绿色泡沫状阴道分泌物，外阴瘙痒D.白色豆渣样阴道分泌物，外阴奇痒E.黄色阴道分泌物，不痒

77、根据《政府釆购法实施条例》相关内容，政府采购合同后，中标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%

78、以下静脉尿路造影的叙述，正确的是A.不管什么样的病人30分钟结束造影B.身体好的被检者可延长造影时间C.显影不良者可根据病人的反应，适当延长时间D.出现严重变态反应者，可推注地塞米松后继续造影E.对轻度反应的病人立即结束造影

79、自动冲洗机显影温度在A.20～23℃B.24～26℃C.27～32℃D.33～35℃E.36～40℃

80、债权人领取提存物的权利，自提存之日起()内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。A.1年B.2年C.3年D.5年二、多选题

81、下列哪项为骨盆测量的正常值A.骨盆倾斜度80°B.耻骨弓90°C.坐骨棘切迹容2指D.坐骨结节间径小于8cmE.对角径为11cm

82、与解剖学上的颅底水平面平行的连线是A.听鼻线B.听眶线C.听眉线D.听口线E.眉间线

83、以工序为研究对象编制的定额是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标

84、工业用地的土地使用权最高年限是（）。A.40B.50C.60D.70

85、关于工程设计阶段影响造价的因素，下列说法错误的是（）。A.对于单跨厂房，当柱间距不变时，跨度越大，单位面积造价越低B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数量越多越不经济C.建筑物形状越简单，越规则，单位，面积造价就越低D.在建筑面积不变的情况下，建筑物层高增加会引起各项费用的增加

86、根据《中华人民共和国民法典》，撤销权应自具有撤销权的当事人知道或者应当知道撤销事由之日起（）内行使。A.1年B.2年C.3年D.5年

87、关于CT图像重建技术，错误的是A.过滤函数影响图像空间分辨率和密度分辨率B.适当的选择过滤函数可提高图像质量C.观察不同组织的对比和诊断需选择不同的过滤函数D.CT图像重建通过过滤函数的计算完成E.过滤函数不可更改

88、关于扁平颗粒技术的描述，错误的为A.扁平颗粒是二维卤化银晶体颗粒B.扁平颗粒胶片的影像锐利度高C.扁平颗粒胶片必须与发蓝色荧光稀土增感屏相配D.提供制作非对称屏一片体系的可能E.提供小于90s冲洗技术的可能

89、根据《建设项目工程施工合同（示范文本）》，合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人应向承包人提交（）担保。A.支付B.预付款C.履约D.变更

90、滤线栅的栅密度是指单位距离范围内铅条的数量，其中单位距离是指A.每米B.每分米C.每厘米D.每毫米E.每微米

91、有关胎儿呼吸系统的描述以下正确的是A.胎儿出生前肺泡已扩张，开始呼吸功能B.胎儿期羊水进出呼吸道，胎儿肺泡分泌羊水C.肺泡Ⅰ型细胞内的板层小体能合成肺表面活性物质D.甲状腺素可刺激肺表面活性物质的产生E.通过检测羊水中胆红素含量，可以判定胎肺成熟度

92、根据《招标投标法》相关内容，下列关于联合体的说法，不正确的是（）。A.联合体投标中标的，应有联合体牵头人与招标人签订合同B.联合体就中标项目向招标人承担连带责任C.联合体各方以一个投标人的身份共同投标D.联合体应当将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人

93、不能减少散射线的措施是A.加大物片距B.加大焦片距C.使用滤线器D.减少照射野E.使用增感屏

94、流动资金估算一般可采用（）。A.定率估算法和系数估算法B.分项详细估算法和定率估算法C.比例估算法和扩大指标估算法D.分项详细估算法和扩大指标估算法

95、常规静脉尿路造影首次摄片时间，通常是在注射对比剂后A.2分钟左右B.5分钟左右C.7分钟左右D.15分钟左右E.25分钟左右

96、诊断肾上腺疾病的最佳方法是A.腹部平片检查B.静脉肾盂造影检查C.腹膜后充气造影检查D.肾上腺血管造影检查E.腹部薄层CT、检查

97、初产妇，26岁，39周妊娠，见红伴不规律腹痛2天。检测血压130/80mmHg，宫高36cm，腹围107cm，胎心150次/min，宫缩持续20～30秒，间隔6～8分钟，给予镇静剂宫缩仍存在。阴道检查宫口未开。A.38周妊娠临产B.胎儿窘迫C.继发性子宫收缩乏力D.活跃期延长E.先兆临产

98、下列属于本周期合计应扣减的金额的是（）。A.本周期已完成单价项目的金额B.周期应支付的总价项目的金额C.本周期已完成的计日工价款D.本周期应扣回的预付款

99、按照我国的现行规定，施工单位所需的二次搬运费属于()。A.人工费B.措施项目费C.企业管理费D.工程建设其他费

100、关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是()。A.招标人有权自行决定是否采用标底，最高投标限价B.采用标底的.招标人有权决定是否在招标文件中公开C.采用最高投标限价的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可规定最低投标限价D.公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和增值税

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：生产能力指数法又称指数估算法，它是根据己建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算拟建项目投资额的方法，是对单位生产能力估算法的改进。其计算公式为:

2、答案：D本题解析：第一阶段：收集资料第二阶段：熟悉图纸和现场第三阶段：计算工程量第四阶段：套定额单价第五阶段：编制工料分析表第六阶段：费用计算第七阶段：复核第八阶段：编制说明

3、答案：D本题解析：经批准的设计概算是工程造价控制的最高限额，也是控制工程造价的主要依据。

4、答案：D本题解析：通过出让方式获取土地使用权又可以分成两种具体方式：一是通过招标、拍卖、挂牌等竞争出让方式获取国有土地使用权，二是通过协议出让方式获取国有土地使用权。

5、答案：B本题解析：X线管内高速电子的动能取决于两极间的管电压的大小。

6、答案：A本题解析：运用设计标准与标准设计、价值工程和限额设计方法等，以可行性研究报告中被批准的投资估算为工程造价目标值，控制和修改初步设计以满足投资控制目标的要求。

7、答案：D本题解析：体层摄影的基本原理是支点固定且X线管与胶片相对移动，指定层上被照体组织的投影固定在胶片某点上而成像清晰。

8、答案：C本题解析：

9、答案：E本题解析：暂无解析

10、答案：D本题解析：甲型肝炎应根据化验结果确定。

11、答案：D本题解析：设备、工器具的种类、品种和规格很多。设备、工器具费用的变动通常是由两个因素引起的，即设备、工器具单件采购价格的变化和采购数量的变化，并且工程所采购的设备、工器具是由不同规格、不同品种组成的，因此设备、工器具价格指数属于总指数。

12、答案：E本题解析：暂无解析

13、答案：C本题解析：暂无解析

14、答案：A本题解析：高千伏摄影由于千伏高，高能量的X线通过人体时，康普顿吸收增加，而光电效应减少，这样造成了影像的对比度下降。

15、答案：A本题解析：暂无解析

16、答案：C本题解析：暂无解析

17、答案：C本题解析：暂无解析

18、答案：A本题解析：通过比较已完工程预算成本与已完工程实际成本之间的差值，可以分析由于实际价格的变化而引起的累计成本偏差;通过比较已完工程预算成本与拟完工程预算成本之间的差值，可以分析由于进度偏差而引起的累计成本偏差。并通过计算后续未完工程的计划成本余额，预测其尚需的成本数额，从而为后续工程施工的成本、进度控制及寻求降低成本途径指明方向。

19、答案：D本题解析：招标准备阶段会招标人会发布招标公告，投标人的工作内容：组成投标小组、进行市场调查、投标机会研究与跟踪。

20、答案：C本题解析：暂无解析

21、答案：D本题解析：高千伏摄影时，散射线量增加。

22、答案：B本题解析：暂无解析

23、答案：D本题解析：理论计算法是运用一定的计算公式计算材料消耗量，确定消耗定额的一种方法。这种方法较适合计算块状、板状、卷状等材料的消耗量。

24、答案：D本题解析：工程造价是指项目总投资中固定资产投资额。

25、答案：A本题解析：对可疑肩锁关节脱位者，宜摄取双手持重的双侧肩锁正位，对比观察肩锁关节间隙。

26、答案：B本题解析：骶耻外径为孕妇取左侧卧位，右腿伸直，左腿屈曲，测量第5腰椎棘突下至耻骨联合上缘中点的距离，正常值为18～20cm，正确答案为B

27、答案：A本题解析：梅氏位是检查中耳乳突胆脂瘤的首选体位。

28、答案：D本题解析：CT成像利用了X线的衰减特性，将衰减后的射线通过模／数转换后，由计算机重建成横断面图像。

29、答案：D本题解析：暂无解析

30、答案：C本题解析：（300+50）×（1+3%）=360.5（元/t）

31、答案：A本题解析：IP经X线照射后所形成的信号为模拟信号。

32、答案：A本题解析：施工机具使用费包括施工机械使用费和仪器仪表使用费。其中，仪器仪表使用费是指工程施工所需使用的仪器仪表的摊销及维修费用。

33、答案：A本题解析：考核陕西省建设工程工程量清单计价费率。企业管理费=分项直接工程费X费率;或企业管理费=人工费X费率。

34、答案：D本题解析：暂无解析

35、答案：A本题解析：B.安全文明施工费是不可竞争费，不能自主报价；发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以直接停工;C.发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍来支付的，承包人有权暂停施工;D.安全文明施工费有三个计算基数：定额基价、定额人工费、定额人工费+定额施工机具使用费

36、答案：C本题解析：新建项目的场地准备和临时设施费应根据实际工程量估算，或按工程费用的比例计算。改扩建项目一般只计拆除清理费

37、答案：A本题解析：工业项目经过投料试车(带负荷运转)合格，形成生产能力的、非工业项目符合设计要求，能够正常使用的，都应及时组织验收，办理固定资产移交手续。竣工验收是建设项目转入投产使用的必要环节

38、答案：A本题解析：工业项目总平面设计中影响工程造价的因素有占地面积、功能分区和运输方式的选择。

39、答案：D本题解析：暂无解析

40、答案：A本题解析：承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。要约没有确定承诺期限的，承诺应当依照下列规定到达：①除非当事人另有约定，以对话方式做出的要约，应当即时做出承诺；②以非对话方式做出的要约，承诺应当在合理期限内到达。

41、答案：E本题解析：体素是一个三维的概念，是CT容积数据采集中最小的体积单位。

42、答案：C本题解析：扩大指标估算法是根据现有同类企业的实际资料，求得各种流动资金率指标，亦可依据行业或部门给定的参考值或经验确定比率。将各类流动资金率乘以相对应的费用基数来估算流动资金。一般常用的基数有销售收入、经营成本、总成本费用和固定资产投资等，究竟采用何种基数依行业习惯而定。扩大指标估算法简便易行，但准确度不高，适用于项目建议书阶段的估算。

43、答案：C本题解析：AB.要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。D.承诺不能撤销，承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。

44、答案：C本题解析：CIF(CostInsuranceandFreight)，成本、保险费加运费，习惯称到岸价格，是实际工程中采用较多的价格类型。

45、答案：D本题解析：抽搐属于对比剂重度过敏反应。

46、答案：C本题解析：暂无解析

47、答案：A本题解析：暂无解析

48、答案：B本题解析：照片对比度与胶片y值、X线质和线量及被照体因素有关。

49、答案：A本题解析：因压迫不当造成显影不良者，不是逆行肾盂造影的适应证。

50、答案：C本题解析：投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行：1.收集整理资料阶段；2.平衡调整阶段；3.测算审查阶段。

51、答案：C本题解析：考核概算指标法编制建筑工程概算。调整后的概算指标为1000-80+120=1040元/m2，拟项目建筑工程分部分项工程费为1040X5000=520(万元)。

52、答案：A本题解析：检查痛风应先拍足正位片。

53、答案：A本题解析：本题考查的是项目投资估算编制。项目建设期的投资估算=21800+560+12500×30%=26110（万元）。

54、答案：E本题解析：颈椎斜位片所见：下颌骨不与颈椎重叠。

55、答案：D本题解析：暂无解析

56、答案：C本题解析：暂无解析

57、答案：A本题解析：此题暂无解析

58、答案：B本题解析：如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的10%以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。

59、答案：A本题解析：工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案.

60、答案：B本题解析：当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。

61、答案：D本题解析：半月板在膝关节正位片上不显影。

62、答案：E本题解析：后鼻孔闭锁，鼻窦横断CT扫描可清晰显示。

63、答案：C本题解析：先天性肛门闭锁X线摄影采用倒立正位。

64、答案：A本题解析：生产性建设项目总投资包括工程造价(或固定资产投资)和流动资金(或流动资产投资)。非生产性建设项目总投资一般仅指工程造价(或固定资产投资)

65、答案：A本题解析：联合投标：（1）两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。（2）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

66、答案：A本题解析：暂无解析

67、答案：A本题解析：暂无解析

68、答案：E本题解析：到目前为止，空间分辨率最高的影像学检查依然是普通X线摄影。

69、答案：D本题解析：当工程项目非常庞大和复杂而需要分为几个部分时采用的方法。首先将工程项目分为若干子项目，参照同类工程项目的历史数据，采用算术平均法计算子项目目标成本降低率和降低颉，然后再汇总整个工程项目的目标成本降低率、降低颉。在确定子项目成本降低率时，可采用加权平均法或三点估算法。

70、答案：C本题解析：基本预备费的估算一般是以建设项目的工程费用和工程建设其他费用之和为基础，乘以基本预备费率进行计算。基本预备费=(8000+4500+3000)万元×5%=775万元投资额=(8000+4500+3000+775)万元=16275万元建设期第一年完成投资=16275万元×30%=4882.5万元

71、答案：C本题解析：筛选审查法。建筑工程虽然有建筑面积和高度的不同，但是它们的各个分部分项工程的工程量、造价、用工量在每个单位面积上的数值变化不大，把已建工程的这些数据加以分析汇集，归纳为工程量、造价(价值)、用工三个单位面积基本数值分析表，并注明其适用的建筑标准。这些基本数值犹如"筛子孔”用来筛选各分部分项工程，筛下去的就不审查了，没有筛下去的就意味着此分部分项的单位建筑面积数值不在基本数值范围之内，应对该分部分项工程详细审查。筛选法的优点是简单易懂，便于掌握，审查速度和发现问题快，但解决差错、分析其原因需继续审查。

72、答案：D本题解析：暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单列出的金额填写，不得变动；暂估价不得变动。

73、答案：C本题解析：技术测定法是一种较为先进和科学的方法。它的主要优点是，重视现场调查研究和技术分析，有一定的科学技术依据，制定定额的准确性较好，定额水平易达到平衡，可发现和揭露生产中的实际问题;缺点是费时费力，工作量较大，没有一定的文化和专业技术水平难以胜任此项工作。

74、答案：A本题解析：最早应用CT检查的部位是头颅，第一代CT机专门用于颅脑扫描。

75、答案：C本题解析：本题考查的是工程索赔管理。170÷（2