2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试历年考试题（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，在其他项目清单中应包括（）。A.环境保护费B.夜间施工费C.施工排水费D.暂估价

2、某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1200m3；该项目的招标控制价的综合单价600元/m3，投标报价的综合单价为420元/m3，投标报价浮动率为5%，则其清单工程费用应为（）万元。A.58.14B.50.4C.60D.63

3、在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。A.道路工程B.附属建筑工程C.挡土墙工程D.室外环境工程

4、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。A.17.50，87.75B.17.10，89.45C.17.40，87.00D.17.50，89.45

5、某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目涨价预备费应为（）万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5

6、工程质量事故的技术处理方案，一般应由（）提出。A.原设计单位B.工程检测单位C.施工单位D.政府质量监督部门

7、常用的进度比较方法中，（）能直观地反映工程项目的实际进展情况，并可以获得比S曲线更多的信息。A.列表比较法B.直方图法C.香蕉曲线比较法D.前锋线比较法

8、下列关于工程建设阶段对质量形成的作用与影响，说法正确的是（）。A.工程施工阶段直接影响项目的决策质量和设计质量B.项目决策阶段是决定工程质量的关键环节C.项目可行性研究是在项目决策和项目策划的基础上，对投资项目进行调查研究D.工程竣工验收可以判定项目是否符合决策阶段确定的质量目标和水平，确保工程项目质量

9、（）是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。A.信贷方式融资B.债券方式融资C.租赁方式融资D.发行股票融资

10、某工程量清单编制中，项目编码为010101004002，其所反映的分项工程代码及其内涵是（）。A.002；土石方工程B.002；土方工程C.004；挖一般土方D.004；挖基坑土方

11、某土方工程月计划完成工程量累计曲线（单位：万m3）如下图所示，该工程1～4月份每月实际工程量分别为18、22、27和15万m3，则通过比较获得的正确结论是（）。A.第1月实际工程量比计划工程量拖后4万m3B.第2月实际进度比计划进度超前C.第3月实际工程量比计划工程量超额5万m3D.第4月底实际工程量比计划工程量超额5万m3

12、天宝市莲花区居民董某因涉嫌在该区康复路农贸市场违法经营农副产品，被位于莲花区的市工商分局处以罚款2万元。董某不服该处罚决定，向位于泾渭区的市政府申请复议。市政府经审理，维持了该处罚决定。董某不服，提起行政诉讼。则以下说法正确的是：A.董某可向莲花区人民法院提起行政诉讼B.董某可向市政府所在地的中级人民法院提起行政诉讼C.董某可向泾渭区人民法院提起行政诉讼D.若董某起诉时只起诉市工商局，人民法院应当告知原告追加被告，若原告不同意追加，人民法院应当将市政府列为共同被告

13、投标人投标报价时应依据（）确定清单项目的综合单价。A.设计规范B.招标文件中施工图纸说明C.预算定额D.招标工程量清单的特征描述

14、某钢筋工程计划用7周完成，每周计划和实际累计完成情况如图所示。关于该工程进度比较结果的说法，正确的是（）。A.实际开始时间晚于计划开始时间1周B.第2周末实际进度比计划进度拖后5%C.第4周内计划完成的任务量为28%D.第5周内实际任务量比计划任务量拖后6%

15、项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的内容有（）。A.施工项目结构分解图B.施工总进度计划编制程序C.施工进度控制目标实现的风险分析D.施工项目开、竣工时间及相互搭接关系

16、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控方式称为()。A.驻厂监造B.设置质量控制点监控C.跟踪监控D.巡回监控

17、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（）的单位工程为主导的全工地性流水作业。A.工程技术复杂、工期长B.工程量大、工程技术相对简单C.工程造价大、工期长D.工程量大、工期长

18、水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（）。A.混凝土蜂窝麻面B.混凝土不密实C.混凝土碱骨料反应D.混凝土爆裂

19、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差为（）周。A.0B.1C.2D.3

20、在编制招标控制价时，对于招标人自行供应材料的，总承包服务费一般可按招标人供应材料价值的（）考虑。A.1%B.1.5%C.3%～5%D.10%～15%

21、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理单位技术负责人D.建设单位负责人

22、下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。A.确定投资目标B.确定资金使用计划C.结算已完工程费用D.提出投资目标调整建议

23、编制工程项目物资需求计划的关键是（）。A.确定需求品种B.确定需求时间C.确定需求规格D.确定需求量

24、某工业项目固定资产投资3000万元，流动资产为1500万元，其中资本金占项目总投资的50%。投产后，销售税金及附加为150万元，平均年净利润为600万元，则该项目的平均资本金净利润率为（）%。A.13.73B.26.67C.38.66D.27.54

25、现浇混凝土板厚度检测常用（）。A.超声回弹综合法B.回弹法C.钻芯法D.超声波对测法

26、总价施工合同履行过程中，承包人发现某分项工程在招标文件给出的工程量表中被遗漏，则处理该分项工程价款的方式是（）。A.由发承包双方按单价合同计价方式协商确定结算价B.由发承包双方另行订立补充协议确定计价方式和价款C.由发承包双方协商确定一个总价并调整原合同价D.视为已包含在合同总价中，因而不单独进行结算

27、盲人甲由于故意杀人被公诉机关提起公诉，关于本案审理程序，正确的是？A.法院可以为甲通知法律援助机构指派律师辩护B.甲的辩护人经传唤未到庭，经甲同意，法院可以开庭审理C.法庭调查中，公诉机关提出了新证据，甲的辩护人提出要对新证据做辩护准备，法院可以宣布休庭，并确定其准备辩护的时间D.审判过程中，甲提出新的立功线索，法院应当建议检察院补充侦查

28、在工程网络计划中，工作A的持续时间为4天，工作A的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第22天、第19天和第17天，则工作A的最迟开始时间是第（）天。A.11B.13C.15D.17

29、混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。A.流动性B.黏聚性C.保水性D.均匀性

30、对象选择的基本原理是“关键的少数和次要的多数”，该方法是对象选择的（）方法。A.因素分析B.ABC分析C.强制确定D.百分比分析

31、根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于()A.1.30B.135C.1.40D.1.45

32、在ISO质量管理体系的质量管理原则中，领导者要建立组织统一的宗旨和方向，下列属于领导作用基本内容的是（）。A.确定质量方针、质量目标B.加强与顾客的沟通与联络C.创造宽松的环境，加强内部沟通和契合D.让员工以主人翁的责任感去解决各种问题

33、关于破坏交通工具、设施危害公共安全的犯罪，下列哪一选项是正确的？A.多次窃取公共交通工具零部件，造成重大经济损失，即使该行为没有使交通工具发生倾覆、毁坏危险的，也要认定为破坏交通工具罪B.在砸毁火车的重要部件时，砸掉的金属击中行人头部致人死亡的，属于破坏交通工具“造成严重后果”的情形C.成立破坏交通工具罪，要求被破坏的交通工具处于正在行驶（飞行）的过程中，故对于维修中的交通工具不可能成立破坏交通工具罪D.甲将十字路口的交通信号灯由红色改为绿色，可能成立破坏交通设施罪

34、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，下列选项属于过程方法基本内容的是（）。A.明确管理的职责和权限B.创造宽松的环境C.管理评审D.形成内部环境

35、2022年3月实际完成的某土方工程，按2021年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（）万元。A.20B.40C.80D.100

36、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。A.关键工作只能出现在关键线路上B.关键工作的总时差必然为零C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作

37、（2017年真题）工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。A.工程预验收合格报告B.工程竣工报告C.工程竣工验收报告D.工程质量评估报告

38、某项目应用价值工程原理进行方案择优，各方案的功能系数和单方造价见下表，则最优方案为()。A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.丁方案

39、价值工程的目标是以（）实现项目必须具备的功能。A.最少的项目投资B.最高的项目盈利C.最低的寿命周期成本D.最低的项目运行成本

40、在预备费中包括基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费的计算基数应是（）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.工程费用+工程建设其他费用+流动资金C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用

41、下列哪些视图可以添加详图索引？()A.楼层平面视图B.剖面视图C.详图视图D.三维视图E立面视图

42、根据《计价规范》的规定，下列计日工事项导致价款调整的说法，正确的是（）。A.发包人通知承包人后，承包人应予执行B.承包人应在该项工作实施结束后的48小时内向发包人提交现场签证报告C.发包人在收到承包人计日工报告后的7天内予以确认D.发包人将一式三份确认的报告返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据

43、在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称之为（）。A.旁站B.巡视C.检查D.见证

44、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、5和3、5、4、4天，则流水步距和流水施工工期分别为（）天。A.2和17B.3和17C.3和19D.4和19

45、监理工程师在工程设计准备阶段进度控制的任务是（）。A.编制详细的出图计划B.编制施工总进度计划C.调查分析施工现场条件D.审查设计工作进度计划

46、根据《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报()。A.政府主管部门B.建设单位C.安全生产监督机构D.工程监理单位

47、混凝土工程中，下列构件施工时不需要采用底部模板的是（）。A.雨棚B.升板结构的楼板C.框架梁D.钢混结构叠合楼板

48、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.勘察单位C.建设单位D.政府部门

49、竣工决算是指建设工程从()到竣工所发生的所有实际支出。A.筹建B.可行性研究C.初步设计D.开工

50、在流水施工中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.流水强度B.施工过程C.施工段D.流水节拍

51、在施工过程中，要分析究竟是哪种原因所引起的工程质量缺陷，必须对质量缺陷的（），以及其在施工中和使用中所处的实际情况和条件进行具体分析。A.本质原因B.表现形式C.严重程度D.特征表现

52、项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，（）应组织对施工试验室的审查。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构负责人D.监理机构技术负责人

53、工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由（）提出。A.原设计单位B.事故调查组建议的单位C.施工单位D.法定检测单位

54、经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出（），要求按程序报审。A.监理通知单B.工程暂停令C.罚款单D.整改通知单

55、（2017年真题）建设单位应当自建筑工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A.15B.20C.25D.30

56、收到建设工程竣工报告后，应当由（）组织有关单位进行竣工验收。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位

57、编制单位工程施工进度计划的步骤不包括（）。A.划分工作项目B.确定关键工作和里程碑C.确定施工顺序D.计算劳动量和机械台班数

58、（2022年真题）正常情况下，混凝土强度检测数据从（）分布。A.三角形B.梯形C.正态D.随机

59、（2022年真题）某项目投标人认为招标文件中所列措施项目不全时，其投标报价的正确做法是（）。A.根据企业自身特点对措施项目进行调整并报价B.向招标人提出质疑并根据招标人的答复报价C.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出索赔D.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出变更

60、下列选项关于土方开挖工程量的计算流程说法正确的是()。A.首先依据地质勘察报告创建地下土层模型，接着建立土方开挖的B.IM模型，将开挖模型与地质土层模型进行对比，最后生成土层开挖土方量清单表B首先生成土层开挖土方量清单表，接着建立土方开挖的BIM模型，将开挖模型与地质土层模型进行对比，最后依据地质勘察报告创建地下土层模型C.首先开挖模型与地质土层模型进行对比，接着建立土方开挖的B.IM模型，将依据地质勘察报告创建地下土层模型，最后生成土层开挖土方量清单表D.首先依据地质勘察报告创建地下土层模型，接着建立土方开挖的B.IM模型，生成土层开挖土方量清单表，最后将开挖模型与地质土层模型进行对比

61、某分部工程有两个施工过程，各分为3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、3、2天和3、2、3天，则这两个施工过程之间的流水步距为（）天。A.2B.3C.4D.1

62、为了使单位工程动用目标具体化并以此作为形象进度的控制标志，施工进度应按（）分解。A.项目组成B.计划期C.施工阶段D.专业项目

63、业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最早开始时间安排，则（）。A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率C.利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率D.利于节约建设资金，提高按期竣工保证率

64、在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称为（）。A.旁站B.巡视C.检查D.见证取样

65、在质量控制的统计分析方法中，最能形象、直观、定量反映影响质量的主次因素的是（）。A.排列图B.因果分析图C.直方图D.控制图

66、下列因素中，属于设计进度影响因素的是（）。A.季节变化B.施工方案变更C.业主未能及时提供场地D.建设意图及要求改变

67、2015年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20％外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的50％。按调值公式计算2015年12月实际工程结算款应为（）万元。A.180B.184C.216D.220

68、在新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面上的裱糊工程，刮腻子前应涂刷：()A.抗碱性封闭底漆B.界面剂C.建筑胶水D.浅色涂料

69、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，由（）审查，符合要求的，予以签认。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理机构负责人D.监理机构技术负责人

70、用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的两条线分别是按各项工作的（）安排绘制的。A.最早开始时间和最迟开始时间B.最迟开始时间和最迟完成时间C.最早开始时间和最早完成时间D.最早开始时间和最迟完成时间

71、砌筑砂浆试块强度验收的合格标准中，同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。A.80%B.85%C.90%D.95%

72、下列措施中，属于投资控制组织措施的是（）。A.明确管理职能分工B.重视设计多方案选择C.审核竣工结算D.采取节约投资的奖励措施

73、考虑建设工程的施工特点、工艺流程、资源利用、平面或空间布置等要求，可采用不同的施工组织方式，其中有利于资源供应的施工组织方式是（）。A.依次施工和平行施工B.平行施工和流水施工C.搭接施工和平行施工D.依次施工和流水施工

74、处理工程质量事故，有时需要通过定期检测才能得到结论。对此，项目监理机构应与建设单位及施工单位协商，是否可以采取（）办法。A.不做处理B.专家论证C.方案比较D.采取修改合同，延长责任期

75、属于建筑安装工程规费的是：()A.临时设施费B.工伤保险费C.环境保护费D.已完工程和设备保护费

76、某公司进口100辆小轿车，进口到岸价格总计折算为人民币300万元。如关税税率为25％，增值税税率为9％，消费税税率为5％，则应缴纳的消费税为人民币（）万元。A.19.74B.20.00C.16.02D.22.60

77、（2022年真题）下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）。A.职工福利费B.高空作业津贴C.养老保险费D.工伤保险费

78、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单层建筑的分项工程可按（）等划分检验批。A.变形缝B.工程量C.施工段D.楼层

79、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件

80、某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为（）万元。A.504.64B.511.75C.517.05D.525.32二、多选题

81、按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在()中列支。A.建筑安装工程材料费B.建筑安装工程企业管理费C.建筑安装工程规费D.工程建设其他费用

82、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位

83、某建设项目，设备安装费按设备购置费的15%计算，为450万元；建筑工程预算之和为7000万元；工程建设其他费用1500万元；基本预备费率为8%；涨价预备费及铺底流动资金为1200万元，则该建设项目的总预算额为（）万元。A.11106B.12906C.13906D.14106

84、某产品的目标成本为1800元。该产品某零部件的功能重要性系数是0.32，若现实成本为600元，则该零部件成本需要降低（）元。A.192B.24C.32D.18

85、工程量小、工期短、工程图纸完整详实，报价的工程量应准确而不是估计数字的工程应采用的合同是（）。A.估算工程量单价合同B.纯单价合同C.固定总价合同D.成本加酬金合同

86、城市轨道交通建设工程专项验收是指为保证城市轨道交通建设工程质量和运行安全，依据相关法律法规由（）负责的验收。A.建设单位B.监理单位C.运营单位D.政府有关部门

87、（）是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。A.工程质量管理体系B.ISO质量管理体系C.工程项目质量控制系统D.质量目标控制体系

88、在工程网络计划的实施过程中，需要确定某项工作的进度偏差对紧后工作最早开始时间的影响程度，应根据（）的差值进行确定。A.自由时差与进度偏差B.自由时差与总时差C.总时差与进度偏差D.时间间隔与进度偏差

89、在时间-投资累计曲线（S形曲线）中，所有工作一般都是按照（）开始，对节约建设资金贷款利息是有利的。A.最早开始时间B.最迟开始时间C.最早结束时间D.最迟结束时间

90、某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。A.1B.2C.3D.4

91、工程质量形成过程中，（）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。A.项目建议书B.项目可行性研究C.项目策划D.项目决策

92、下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（）。A.改善外部配合条件B.采用更先进的施工机械C.实施强有力的施工调度D.增加工作面

93、下列有关罪数的说法中，哪些选项是错误的?A.陈某为妻子购买人身意外伤害保险，由自己作为受益人。在保险合同有效期内，陈某雇人制造车祸撞死了妻子，以意外事故的假象骗取高额保险金。陈某构成故意杀人罪和保险诈骗罪，实行数罪并罚B.宋某在咖啡厅趁刘某去卫生间的机会，将其皮包拿走，里面有1000元现金和一张信用卡。由于卡背面写有密码，宋某即在附近的取款机取出5000元。宋某构成盗窃罪和信用卡诈骗罪实行数罪并罚C.王某驾驶摩托车抢夺妇女的提包，一次抢夺中，由于被害人李女士不放手，车速飞快，致使其栽倒造成身体多处严重擦伤和骨折，鉴定为重伤。则王某的行为构成抢夺罪和过失致人重伤罪的想象竞合犯，择一重罪定罪处罚D.蔡某从一家古玩店偷来一青花瓷瓶，请行家鉴定，结果发现是赝品，蔡某一怒之下将该瓶摔毁，则蔡某的行为属于最高人民法院《关于盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》规定的实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚

94、观感质量验收中，（）是指勉强达到验收规范要求，或有明显的缺陷，但不影响安全或使用功能的评价结论。A.差B.良C.好D.一般

95、编制工程项目物资需求计划的关键是（）。A.确定需求品种B.确定需求时间C.确定需求规格D.确定需求量

96、根据《标准施工招标文件》，发包人原因引起造成暂停施工后无法按时复工时，承包商可以索赔的内容是（）。A.工期B.费用C.工期+费用D.工期+费用+利润

97、涉及工程设计文件修改的工程变更，应由（）转交原设计单位修改工程设计文件。A.项目监理机构B.施工单位技术负责人C.施工单位项目负责人D.建设单位

98、施工图设计评审的重点不包括（）。A.使用功能是否满足质量目标和标准B.设计文件是否齐全、完整C.设计方案是否全面，经济评价是否合理D.设计深度是否符合规定

99、用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、现浇混凝土坎台等，其高度不宜小于：()A.120mmB.150mmC.180mmD.200mm

100、（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。A.工程质量确认报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收方案D.工程质量验收证书

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：2022/2021版教材P132本题考查的是工程量清单编制。根据《计价规范》，其他项目清单是因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。它通常包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等。

2、答案：A本题解析：本题考查的是工程量偏差。该项目的实际完成工程量比清单工程量的减少比率＝（1500-1200）/1500＝20%，偏差超过15%；P2×（1－L）×（1－0.15）＝600×95%×0.85＝484.5＞投标报价；应结算的工程价款＝1200m3×484.5元/m3＝58.14（万元）。

3、答案：C本题解析：考核建筑工程施工质量验收层次划分原则。边坡包含的分部工程有土石方工程、挡土墙工程、支护工程。参见教材P156。

4、答案：C本题解析：本题考查的是预付款。起扣点的计算公式T=P-M/N；P=4500*80+2000*400=116万元；M=116*15%=17.4万元；T=116-17.4/60%=87万元T一起扣点，自工程预付款开始扣回的累计已完工程价值；P一承包工程合同总额；M一工程预付款数额；N一主要材料及构件所占比重。

5、答案：C本题解析：本题考查的是预备费。10000×40%×［（1+6%）1.5-1］+10000×60%×［（1+6%）2.5-1］=1306.2（万元）。

6、答案：C本题解析：2022/2021版教材P192本题考查的是工程质量事故处理。质量事故技术处理方案一般由施工单位提出，经原设计单位同意签认，并报建设单位批准。

7、答案：C本题解析：考核香蕉曲线比较法。香蕉曲线比较法能直观地反映工程项目的实际进展情况，并可以获得比S曲线更多的信息。

8、答案：D本题解析：考核工程建设阶段对质量形成的作用与影响。选项A错误，项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量；选项B错误，工程设计质量是决定工程质量的关键环节；选项C错误，项目可行性研究是在项目建议书和项目策划的基础上，运用经济学原理对投资项目的有关技术、经济、社会、环境及所有方面进行调查研究。参见教材P2

9、答案：A本题解析：债务资金筹措方式：主要通过信贷、债券、租赁等。信贷方式融资是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。

10、答案：D本题解析：2022/2021版教材P131、本题考查的是工程量清单编制。分项工程代码为七至九位。项目编码010101004002，表示建筑工程与装饰工程（01）；土石方工程（01）；土方工程（01）；挖基坑土方（004）；清单顺序码（002）。

11、答案：B本题解析：2022/2021版教材P95本题考查的是S曲线比较法。选项A第1月实际工程量比计划工程量超前4万m3；选项C第3月实际工程量比计划工程量拖后5万m3；选项D第4月底实际工程量比计划工程量拖后5万m3。

12、答案：A、C、D本题解析：《行政诉讼法》第18条第1款规定：“行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。”《行诉法适用解释》第8条规定：“作出原行政行为的行政机关和复议机关为共同被告的，以作出原行政行为的行政机关确定案件的级别管辖。”据此可知，复议维持的案件，原机关与复议机关所在地法院均有管辖权，并且以原机关确定级别管辖。因此本案的莲花区人民法院与泾渭区人民法院均有管辖权。AC项正确，B项错误。《行诉法适用解释》第7条规定：“复议机关决定维持原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告。原告只起诉作出原行政行为的行政机关或者复议机关的，人民法院应当告知原告追加被告。原告不同意追加的，人民法院应当将另一机关列为共同被告。”D项正确

13、答案：D本题解析：投标人投标报价时应依据招标工程量清单的特征描述确定清单项目的综合单价。

14、答案：B本题解析：本题考查的是横道图比较法。选项A，实际开始时间晚于计划开始时间不到1周；选项C，第4周内计划完成的任务量为10%；选项D，第5周内实际任务量比计划任务量拖后8%。

15、答案：C本题解析：⒈编制施工进度控制工作细则施工进度控制工作细则是在建设工程监理规划的指导下，由项目监理班子中进度控制部门的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件。其主要内容包括：⑴施工进度控制目标分解图；⑵施工进度控制的主要工作内容和深度；⑶进度控制人员的职责分工；⑷与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程；⑸进度控制的方法（包括进度检查周期、数据采集方式、进度报表格式、统计分析方法等）；⑹进度控制的具体措施（包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等）；⑺施工进度控制目标实现的风险分析；⑻尚待解决的有关问题。事实上，施工进度控制工作细则是对建设工程监理规划中有关进度控制内容的进一步深化和补充。

16、答案：D本题解析：设备制造的质量监控方式包括：①驻厂监造。采取这种方式实施设备监造，监造人员直接进人设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施设备制造全过程的质量监控。②巡回监控。监造人员根据设备制造计划及生产工艺安排，当设备制造进入某一特定部位或某一阶段，监造人员对完成的零件、半成品的质量进行复核性检验，参加整机装配及整机出厂前的检査验收，检查设备包装、运输的质量措施。在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期的到制造现场，检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。③设置质量控制点监控。针对影响设备制造质量的诸多因素，设置质量控制点，做好预控及技术复核，实现制造质量的控制。

17、答案：D本题解析：2022/2021版教材P125本题考查的是施工进度计划的编制与审查。施工总进度计划应安排全工地性的流水作业。全工地性的流水作业安排应以工程量大、工期长的单位工程为主导，组织若干条流水线，并以此带动其他工程。

18、答案：D本题解析：教材页码P187-189本题考查的是工程质量缺陷的成因。钢筋物理力学性能不良导致钢筋混凝土结构破坏；骨料中碱活性物质导致碱骨料反应使混凝土产生破坏；水泥安定性不合格会造成混凝土爆裂；水泥受潮、过期、结块，砂石含泥量及有害物含量超标，外加剂掺量等不符合要求时，影响混凝土强度、和易性、密实性、抗渗性，从而导致混凝土结构强度不足、裂缝、渗漏等质量缺陷。

19、答案：B本题解析：2022/2021版教材P63本题考查的是时标网络计划中时间参数的判定。工作的总时差：（1）以终点节点为完成节点的工作，其总时差应等于计划工期与本工作最早完成时间之差；（2）其他工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值。据此计算，工作I的总时差为1周，工作H的总时差为0周，工作G的总时差为2周，工作D的总时差为min{1，0，2}＝0（周），工作E的总时差为2＋1＝3（周），则工作B的总时差为min{1＋0，0＋3}＝1（周）。

20、答案：A本题解析：2022/2021版教材P140本题考查的是招标控制价及确定方法。招标人自行供应材料、设备的，按招标人供应材料、设备价值的1%计算。

21、答案：A本题解析：2022/2021版教材P158本题考查的是建筑工程施工质量验收基本规定。对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经专业监理工程师检查认可，才能进行下道工序施工。

22、答案：A本题解析：（投资控制）教材P155投资控制的目的是为了确保投资目标的实现。因此，监理工程师必须编制资金使用计划，合理地确定投资控制目标值，包括建设工程投资的总目标值、分目标值、各详细目标值。确定资金使用计划，结算已完工程费用是发包人的工作。提出投资目标调整方案才是正确的。

23、答案：D本题解析：考点:物资供应进度控制的工作内容。物资需求计划一般包括一次性需求计划和各计划期需求计划。编制需求计划的关键是确定需求量。参见教材P138。

24、答案：B本题解析：本题考查的是财务分析主要指标的计算。项目资本金净利润率＝600/[（3000＋1500）×50%]＝26.67%。

25、答案：D本题解析：2022/2021版教材P89本题考查的是实体检测。现浇混凝土楼板厚度检测常用超声波对测法。该方法的误差一般在2mm以内。

26、答案：D本题解析：2022/2021版教材P146本题考查的是合同计价方式。如果业主提供的或承包商自己编制的工程量表有漏项或计算错误，所涉及的工程价款被认为已包括在整个合同总价中，因此承包商必须认真复核工程量。

27、答案：C本题解析：A选项错误，盲聋哑人是应当指定辩护；B选项错误，辩护人经通知未到庭被告人同意的法院可以开庭审理，但被告人属于应当提供法律援助情形的除外，甲属于例外情形；C选项正确；D选项错误，法院是可以不是应当建议检察院补充侦查。

28、答案：B本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。对于有紧后工作的工作，A工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值17天，A工作的最迟开始时间=17-4=13（天）。

29、答案：A本题解析：2022/2021版教材P81本题考查的是基本材料性能检验。混凝土拌合物稠度是表征混凝土拌合物流动性的指标，可用“坍落度”、“维勃稠度”或“扩展度”表示。

30、答案：B本题解析：本题考查的是价值工程的应用。ABC分析法是指应用数理统计分析的方法来选择对象，这种方法由意大利经济学家帕累托提出，其基本原理为“关键的少数和次要的多数”，抓住关键的少数可以解决问题的大部分。

31、答案：A本题解析：对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的延性应满足以下要求；钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：①钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；②钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30；③钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。

32、答案：A本题解析：本题考查的是ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。领导作用的基本内容包括确定质量方针、质量目标；建立组织的发展前景；形成内部环境；确立组织结构、职责权限和相互关系；提供所需资源；培训教育，人才资源；管理评审。选项B属于以顾客为关注焦点；选项CD属于全员参与。

33、答案：D本题解析：①该行为仅成立盗窃罪，要成立破坏交通工具罪必须要有使得交通工具发生倾覆、毁坏的为危险。A选项错误。②该行为不属于破坏交通工具造成严重后果的情形，只能认定为破坏交通工具罪的基本犯（尚未造成严重后果）与过失致人死亡罪的想象竞合犯。B选项错误。③若交通工具处于已经交付随时使用的状态，或者不需要再检修便使用的状态，但维修人员破坏交通工具的，仍然可以成立破坏交通工具罪。C选项错误。④破坏交通设施罪中的破坏行为包括使交通设施本身遭受损毁和使交通设施丧失应有功能的行为，而不限于对交通设施本身物理性的毁坏。D选项正确。

34、答案：A本题解析：考核ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。过程方法的基本内容包括：（1）应用PDCA循环；（2）过程策划；（3）明确管理的职责和权限；（4）配备过程所需资源；（5）重点管理能改进组织关键活动的各种因素；（6）评估过程风险以及对顾客、供方和其他相关方可能产生的影响和后果。选项BCD属于领导作用的基本内容。

35、答案：C本题解析：该土方工程需调整的价格差额=2000×（0.2+0.8×0.5×1.1+0.8×0.5×1-1）=80（万元）。

36、答案：C本题解析：本题考查的是线路、关键线路和关键工作。在工程网络计划实施过程中，关键工作的实际进度提前或拖后，均会对总工期产生影响。参见教材P37。

37、答案：D本题解析：2022/2021版教材P169本题考查的是单位工程质量验收。项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

38、答案：B本题解析：本题考查的是价值工程的应用。成本累计之和=2840+2460+2300+2700=10300；各方案的成本系数分别为C甲=2840/10300=0.276，C乙=2460/10300=0.239，C丙=2300/10300=0.223，C丁=2700/10300=0.262；各方案的价值系数分别为V甲=0.202/0.276=0.732，V乙=0.286/0.239=1.197，V丙=0.249/0.223=1.117，V丁=0.263/0.262=1.004；乙方案的价值系数最大，为最优方案。参见教材P109。

39、答案：C本题解析：价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备所有必备功能。

40、答案：C本题解析：本题考查的是预备费。基本预备费=（设备及工器具购置费+建筑安装工程费十工程建设其他费）×基本预备费率，其中设备及工器具购置费+建筑安装工程费为工程费用。

41、答案：A、B、C本题解析：暂无解析

42、答案：A本题解析：2022/2021版教材P166本题考查的是计日工。根据《计价规范》的规定，计日工生效原则包括：发包人通知以后，承包人应在该项工作实施结束后的24小时内向发包人提交现场签证报告；发包人在收到报告后的2天内予以确认，并将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。

43、答案：A本题解析：在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动称之为旁站。

44、答案：C本题解析：2022/2021版教材P32本题考查的是流水施工工期的确定。用错位相减取大差法计算在差数列中取最大值3为流水步距。流水施工工期=3+（3+5+4+4）=19（天）。

45、答案：C本题解析：设计准备阶段进度控制的任务（1）收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策;（2）编制工程项目总进度计划;（3）编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行;（4）进行环境及施工现场条件的调查和分析。

46、答案：B本题解析：项目监理机构应当审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。

47、答案：D本题解析：D项，叠合楼板是由预制板和现浇钢筋混凝土层叠合而成的装配整体式楼板。预制板既是楼板结构的组成部分之一，又是现浇钢筋混凝土叠合层的永久性模板，现浇叠合层内可敷设水平设备管线。故钢混结构叠合楼板施工时不需要采用底部模板。

48、答案：C本题解析：2022/2021版教材P45本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。

49、答案：A本题解析：竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。通过竣工决算，一方而能够正确反映建设工程的实际造价和投资结果；另一方面可以通过竣工决算与概算、预算的对比分析，考核投资控制的工作成效，总结经验教训，积累技术经济方面的签础资料，提高未来建设工程的投资效益。竣工决算是建设工程从筹建到竣工投产过程中产生的所有实际支出。

50、答案：C本题解析：本题考查的是流水施工参数。空间参数是表达流水施工在空间布置上开展状态的参数，通常包括工作面和施工段。参见教材P23。

51、答案：D本题解析：考点:工程质量缺陷的成因。要分析究竟是哪种原因所引起的工程质量缺陷，必须对质量缺陷的特征表现，以及其在施工中和使用中所处的实际情况和条件进行具体分析。参见教材P188。

52、答案：B本题解析：2022/2021版教材P116本题考查的是现场施工准备质量控制。项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表及有关资料后，总监理工程师应组织专业监理工程师对施工试验室进行审查。

53、答案：A本题解析：本题考查的是工程质量事故处理。对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案，一般由原设计单位提出。必要时，应要求相关单位组织专家论证，以确保处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。参见教材P169。

54、答案：A本题解析：经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。若需进行实质性的调整、补充或变动，应报项目监理机构审查同意。如果施工单位擅自改动，监理机构应及时发出监理通知单，要求按程序报审。

55、答案：A本题解析：2022/2021版教材P9本题考查的是工程质量管理主要制度。建设工程经验收合格，方可交付使用。建设单位应当自工程竣工验收合格起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

56、答案：A本题解析：本题考查的是建设单位的质量责任和义务。建设单位的质量和义务中：收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。参见教材P11～P12。

57、答案：B本题解析：㈠单位工程施工进度计划的编制方法⒈划分工作项目⒉确定施工顺序⒊计算工程量⒋计算劳动量和机械台班数⒌确定工作项目的持续时间⒍绘制施工进度计划图⒎施工进度计划的检查与调整

58、答案：C本题解析：2022教材P59本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。实践中只要是受许多起微小作用的因素影响的质量数据，都可认为是近似服从正态分布的，如构件的几何尺寸、混凝土强度等。

59、答案：A本题解析：2022教材P142本题考查的是投标报价审核方法。招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的，由于各投标人拥有的施工装备、技术水平和采用的施工方法有所差异，投标人投标时应根据自身编制的投标施工组织设计（或施工方案）确定措施项目及报价，投标人根据投标施工组织设计（或施工方案）调整和确定的措施项目应通过评标委员会的评审。

60、答案：A本题解析：暂无解析

61、答案：A本题解析：根据累加斜减取大差得：（2，5，7）减去（3，5，8）=（2，2，2，-8），所以K=2。

62、答案：C本题解析：2022/2021版教材P118本题考查的是施工进度控制目标体系。按施工阶段分解，划分进度控制分界点。根据工程项目的特点，应将其施工分成几个阶段，如土建工程可分为基础、结构和内外装修阶段。每一阶段的起止时间都要有明确的标志。特别是不同单位承包的不同施工段之间，更要明确划定时间分界点，以此作为形象进度的控制标志，从而使单位工程动用目标具体化。

63、答案：B本题解析：一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约发包人的建设资金贷款利息是有利的，但同时，也降低了项目按期竣工的保证率。因此，监理工程师必须合理地确定投资支出计划，达到既节约投资支出，又能控制项目工期的目的。

64、答案：A本题解析：2022/2021版教材P122本题考查的是巡视与旁站。旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由监理人员在现场进行的监督活动。

65、答案：A本题解析：考点:工程质量统计分析方法。排列图可以形象、直观地反映主次因素。参见教材P68。

66、答案：D本题解析：本题考查的是影响设计进度的因素。在工程设计过程中，影响其进度的因素有很多，归纳起来，主要有以下几个方面：（1）建设意图及要求改变的影响；（2）设计审批时间的影响；（3）设计各专业之间协调配合的影响；（4）工程变更的影响；（5）材料代用、设备选用失误的影响。参见教材P113。

67、答案：B本题解析：本题考查的是工程结算价款的计算。P=200×[0.2+0.8(0.5×80％／100％+0.5×1)]=184(万元)。

68、答案：A本题解析：暂无解析

69、答案：A本题解析：2022/2021版教材P113本题考查的是现场施工准备质量控制。项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，由专业监理工程师审查。

70、答案：A本题解析：本题考查的是香蕉曲线比较法。对于一个工程项目的网络计划来说，如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制S曲线，称为ES曲线；如果以其中各项工作的最迟开始时间安排进度而绘制S曲线，称为LS曲线。两条S曲线具有相同的起点和终点，因此，两条曲线是闭合的。由于该闭合曲线形似“香蕉”，故称为香蕉曲线。参见教材P97。

71、答案：B本题解析：本题考查的是基本材料性能检验。砌筑砂浆试块强度验收的合格标准应符合下列规定:①同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍;②同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%。

72、答案：A本题解析：为了有效地控制建设工程投资，应从组织、技术、经济、合同与信息管理等多方面采取措施。从组织上采取措施，包括明确项目组织结构，明确投资控制者及其任务，以使投资控制有专人负责，明确管理职能分工；从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入技术领域研究节约投资的可能性；从经济上采取措施，包括动态地比较投资的实际值和计划值，严格审核各项费用支出，采取节约投资的奖励措施等。

73、答案：D本题解析：2022/2021版教材P21本题考查的是流水施工方式。依次施工单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较少，有利于资源供应的组织；平行施工单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加，不利于资源供应的组织；流水施工单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织。

74、答案：D本题解析：⑵选择最适用工程质量事故处理方案的辅助方法定期观测。有些工程在发现其质量缺陷时，其状态可能尚未达到稳定仍会继续发展，在这种情况下一般不宜过早作出决定，可以对其进行一段时间的观测，然后再根据情况作出决定。属于这类的质量缺陷如桥墩或其他工程的基础在施工期间发生沉降超过预计的或规定的标准；混凝土表面发生裂缝，并处于发展状态等。

75、答案：B本题解析：规费：是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括：(1)社会保险费。①养老保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。②失业保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的失业保险费。③医疗保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。④生育保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的生育保险费。⑤工伤保险费：是指企业按照规定标准为职工缴纳的工伤保险费。(2)住房公积金：是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金。(3)工程排污费：是指按规定缴纳的施工现场工程排污费。其他应列而未列入的规费，按实际发生计取。

76、答案：A本题解析：本题考核的是进口设备消费税的计算。进口设备消费税的计算公式为：进口关税=到岸价×人民币外汇牌价×进口关税率故本题中消费税=（300+300*25%）/（1-5%）*5%=19.74万元。

77、答案：B本题解析：2022教材P13本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。内容包括：（1）计时工资或计件工资；（2）奖金；（3）津贴补贴：是指为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给个人的津贴，以及为了保证职工工资水平不受物价影响支付给个人的物价补贴。如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等；（4）加班加点工资；（5）特殊情况下支付的工资。

78、答案：A本题解析：考点:建筑工程施工质量验收层次划分原则。单层建筑的分项工程可按变形缝等划分检验批。参见教材P156。

79、答案：B本题解析：2022/2021版教材P91本题考查的是进度监测的系统过程。进度监测的系统过程包括：进度计划执行中的跟踪检查；实际进度数据的加工处理；实际进度与计划进度的对比分析。选项ACD均属于进度调整的系统过程。

80、答案：D本题解析：本题考查重点是“以人工费为计算基础的工料单价法计价程序”。直接费=直接工程费+措施费=400+400×5%=420(万元)；人工费=直接工程费中的人工费+措施费中的人工费=100+400×5%×50%=110(万元)；间接费=人工费×间接费费率=110×30%=33(万元)；利润=人工费×利润率=110×50%=55(万元)；合计=420+33+55=508(万元)；含税造价=508×(1+2.41%)=523.32(万元)。因此，本题的正确答案为D。

81、答案：B本题解析：本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目