建设工程fidic合同履行责任

建设工程fidic合同履行责任本合同由以下双方于____年____月____日在中国____省____市签署：业主（以下简称“业主”）：法定名称：________________________法定地址：________________________法定代表人：______________________联系人：__________________________联系电话：________________________承包商（以下简称“承包商”）：法定名称：________________________法定地址：________________________法定代表人：______________________联系人：__________________________联系电话：________________________鉴于：业主希望建设一座____（项目名称），位于____（项目地点），承包商愿意承担该工程的施工任务。双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，参照国际咨询工程师联合会（FIDIC）发布的《施工合同条件》（“新红皮书”）的规定，本着平等互利、协商一致的原则，订立本合同，以资共同遵守。第一条合同文件及解释顺序1.1组成本合同的文件包括：(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附录；(4)专用合同条件；(5)通用合同条件；(6)合同附件（包括但不限于技术规范、图纸、工程量清单、标准规范清单等）。1.2合同文件应能相互解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序以上述排列为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由业主和承包商通过协商解决；协商不成的，由工程师作出解释。工程师的解释应符合合同的精神，并应与合同文件的其他部分协调一致。第二条工程概况2.1工程名称：________________________2.2工程地点：________________________2.3工程内容：________________________（简要描述工程范围和性质）2.4工程规模：________________________（可列出主要工程量指标）2.5工程质量标准：符合国家及行业现行有关质量标准，达到____（具体标准等级，如合格、优良等）第三条合同工期3.1开工日期：____年____月____日（或合同签订后____日内）3.2竣工日期：____年____月____日3.3总工期：____日历天3.4工期延误：因业主原因、工程师指令、不可抗力、设计变更等原因导致工期延误，经确认后工期相应顺延。第四条合同价款4.1本合同采用____（固定总价/固定单价/成本加酬金）合同。4.2合同总价款（含税）：人民币____元整（大写：________________________）。4.3价格调整：除合同另有约定外，合同价款应考虑市场价格波动因素。业主和承包商应在合同约定的周期（如每年或每月）根据市场物价指数的变化协商调整合同价格。第五条业主的责任与义务5.1提供施工条件：业主应按照合同约定，保证承包商能顺利进场施工，并提供施工所需的必要场地、通道和临时设施用地。业主应负责办理工程建设所必需的许可、批准或许可证，并承担相关费用。5.2提供设计资料：业主应在合同约定的期限内，向承包商提供满足施工要求的全部设计文件、技术规范、测量基准资料等。5.3支付合同价款：业主应按照合同约定的支付周期和程序，及时审核并支付工程进度款、预付款（如有）、竣工结算款。业主应在缺陷责任期结束后____日内，支付剩余合同款项（扣除保修金后）。5.4组织竣工验收：业主应在工程具备竣工验收条件时，组织相关单位进行竣工验收，并承担验收费用。5.5提供履约保函：业主应在本合同签订后____日内，向承包商提供金额为合同总价款____%的履约保函。5.6做出决策和指示：业主或其授权的工程师有权对工程变更进行批准，并有权向承包商发出必要的指令。5.7维护承包商权益：业主应保护承包商的施工设备和人员安全，避免因第三方原因造成的损失。第六条承包商的责任与义务6.1完成工程施工：承包商应按照合同约定的图纸、技术规范、质量标准和进度计划，在保证质量和安全的前提下，完成全部工程建设任务。6.2提交报告和文件：承包商应按照合同约定，定期向工程师提交工程进度报告、中期支付申请、施工日志、安全报告等，并在工程竣工后提交竣工图纸、竣工报告、缺陷责任期保修书等。6.3遵守法律法规：承包商应在施工过程中遵守所有适用的法律、法规和规章，并承担因违反法律法规造成的一切责任。6.4管理现场和资源：承包商应负责施工现场的管理，保持现场整洁，合理使用业主提供的施工场地和设施，并承担因其管理不当造成的损失。承包商应自行负责施工所需的人力、材料、机械设备等资源的组织和供应。6.5履行保修义务：承包商应在缺陷责任期内，对工程出现的缺陷进行免费修复，直至达到合同约定的质量标准。缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算，一般为____年。6.6提供履约保函和支付保函：承包商应在本合同签订后____日内，向业主提供金额为合同总价款____%的履约保函，并在收到业主支付的第一笔工程进度款前，向业主提供金额为预付款金额____%的预付款保函。6.7确保工程质量和安全：承包商应建立完善的质量管理体系和安全保证体系，确保工程质量符合合同要求，并防止施工安全事故的发生。承包商应负责处理因施工原因造成的第三方损失。第七条工程师7.1工程师由业主委托的____（姓名或名称）担任，其姓名、职务、联系方式在合同附件中明确。工程师是业主指定的代表，负责合同履行过程中的监督管理。7.2工程师的权限：工程师根据业主的授权，对工程进度、质量、费用等进行监督管理，有权签发指令、审核文件、作出决定等。工程师的指示应视为业主的指示，但承包商对工程师的指示有疑问时，可以要求工程师澄清。7.3工程师的决定：工程师对工程变更、索赔、费用等的决定，应在收到相关报告后____日内作出。承包商对工程师的决定有异议的，可以在收到决定后____日内向业主提出书面申诉，业主应在收到申诉后____日内作出最终决定。7.4工程师的报酬：工程师的报酬由业主承担，并按____（方式，如月费、按工程进度比例等）支付。第八条工程进度与工期管理8.1承包商应编制详细的施工进度计划，并报工程师审核。承包商应按照经工程师批准的进度计划组织施工，并定期向工程师报告工程进展情况。8.2工程师有权对施工进度计划进行调整，并发出相应的指令。承包商应按照调整后的计划执行。8.3因承包商原因导致工期延误，承包商应承担违约责任，向业主支付误期赔偿金。误期赔偿金的计算方法为：误期赔偿金=（合同总价款/总工期）×（实际工期-合同工期）×（1-合同总价款含税率）。误期赔偿金每日限额为人民币____元，最高不超过合同总价款的____%。8.4因业主原因或不可抗力导致工期延误，工期相应顺延，承包商无需承担误期赔偿责任。第九条工程质量与验收9.1承包商应严格按照合同约定的质量标准和设计图纸施工，并接受工程师的质量检查和监督。9.2工程质量不符合合同约定的，承包商应负责无偿整改，直至符合要求。9.3工程具备竣工验收条件时，承包商应向工程师提交竣工验收申请报告。工程师应在收到报告后____日内组织相关单位进行竣工验收。9.4竣工验收合格的，工程师应签发工程接收证书。竣工验收不合格的，承包商应负责整改，并承担由此产生的费用，直至再次验收合格。第十条工程变更10.1任何一方提出工程变更，均应向对方发出书面通知，并附变更内容、原因和影响等说明。10.2工程变更的确认：工程师应在收到变更通知后____日内进行审核，并书面通知对方确认。工程师不同意变更的，应书面说明理由。10.3工程变更的费用：因工程变更引起的合同价款增减及工期影响，由双方根据变更内容协商确定。协商不成的，由工程师提出初步方案，经双方协商后确定；协商仍不成的，按争议解决条款处理。10.4承包商应按照确认的工程变更进行施工。第十一条索赔与争议11.1索赔：承包商因非自身原因遭受损失，有权向业主提出索赔。承包商应在知道或应当知道索赔事件发生后的____日内，向工程师提交索赔意向通知，并应在____日内提交详细的索赔报告及supportingdocuments。11.2索赔审核：工程师应在收到索赔报告后____日内进行审核，并书面通知承包商审核结果。工程师未在规定时间内作出决定的，视为索赔要求已得到承认。11.3争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，按以下第____种方式解决：(1)提交____（地点）仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。(2)依法向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条不可抗力12.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争、动乱等。12.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后____日内，将事件情况书面通知对方，并提供相关证明文件。12.3因不可抗力造成的损失，由双方根据事件的影响程度协商分担。因不可抗力导致合同无法履行的，双方可以解除合同，互不承担违约责任，已完成的工程量按实际发生费用结算。第十三条合同解除13.1除本合同另有约定外，发生下列情形之一，双方可以解除合同：(1)双方协商一致解除合同；(2)一方严重违反合同，另一方根据合同约定或法律规定解除合同；(3)因不可抗力导致合同无法履行；(4)被仲裁机构裁决或法院判决解除合同。13.2合同解除后，双方应妥善处理善后事宜，包括工程结算、财产返还、损失赔偿等。第十四条违约责任14.1业主未能按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向承包商支付应付未付款项____%的违约金。逾期超过____日的，承包商有权暂停施工，或解除合同。14.2承包商未能按合同约定竣工，除不可抗力原因外，应向业主支付误期赔偿金。误期赔偿金的计算方法和限额同第八条。14.3承包商未能按合同约定保证工程质量，业主有权要求承包商无偿整改，并有权扣减相应工程款。若工程质量严重不合格，业主有权解除合同，并要求承包商赔偿损失。14.4任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。第十五条保函15.1业主应在合同签订后____日内，向承包商提供金额为合同总价款____%的履约保函。15.2承包商应在收到业主支付的第一笔工程进度款前，向业主提供金额为预付款金额____%的预付款保函。15.3各方提交的保函应在有效期内。第十六条保险16.1承包商应自行办理施工人员意外伤害保险、施工机械设备保险等，并承担费用。16.2业主应自行办理工程一切险和第三方责任险，并承担费用。第十七条保密17.1双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。17.2本保密义务在本合同终止后仍然有效。第十八条通知与送达18.1双方之间的所有通知、文件等均应按本合同约定的地址送达。任何一方变更地址，应提前____日书面通知对方。18.2通知送达方式包括：专人送达、挂号信、传真、电子邮件等。采用专人送达的，签收人为送达有效；采用挂号信送达的，挂号回执日期为送达有效；采用传真或电子邮件送达的，发送成功日期为送达有效。第十九条合同生效与终止19.1本合同自双方签字盖章之日起生效。19.2本合同在双方履行完各自义务后终止。第二十条争议解决20.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，按第