2026年监理工程师《建设工程合同管理》历年真题汇编

2026年监理工程师《建设工程合同管理》历年真题汇编考试时间：______分钟总分：______分姓名：______一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《中华人民共和国民法典》规定，合同是平等主体的自然人、法人、非法人组织之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。下列关于合同特征的表述，错误的是（）。A.合同是双方或多方意思表示一致的结果B.合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的C.合同的内容必须符合法律、行政法规的强制性规定D.合同的订立形式必须采用书面形式2.某建设工程施工合同在签订时，约定的工程价款为人民币1000万元，但未明确约定利息计算方式。后因发包人延迟支付工程款，承包人要求支付利息。根据合同编司法解释规定，应按照（）计算该笔利息。A.当地中国人民银行同期贷款利率B.当地商业银行同期贷款利率C.发包人要求的利率D.承包人主张的利率3.甲公司与乙公司签订了一份建设工程施工合同，由丙公司实际施工。下列关于该合同法律效力的表述，正确的是（）。A.合同因未办理施工许可手续而无效B.合同因丙公司不具备相应资质而无效C.合同效力待定，需经主管部门批准后方可生效D.合同对甲、乙公司有效，对丙公司无效4.合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者（）履行。A.当事人住所地惯例B.交易习惯C.行业标准D.国家推荐标准5.某施工单位在施工过程中，因发包人未按约定提供施工场地，导致工期延误。施工单位根据合同约定提出了工期索赔。该索赔属于（）。A.因不可抗力提出的索赔B.因发包人原因提出的索赔C.因施工单位自身原因提出的索赔D.因第三方原因提出的索赔6.合同履行中，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。这体现了合同履行的（）原则。A.全面履行B.诚实信用C.不安抗辩权D.先履行抗辩权7.发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以行使的权利不包括（）。A.解除合同B.变更合同C.暂停施工D.优先受偿权8.建设工程合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。该规定体现了（）原则。A.公平原则B.合法原则C.自愿原则D.诚实信用原则9.招标投标活动应当遵循的原则不包括（）。A.公平原则B.公开原则C.公正原则D.有偿原则10.某公开招标项目，招标文件中规定投标人资格要求之一为：企业注册资本金不低于5000万元。甲公司注册资本金为4500万元，则（）。A.甲公司可以参加投标B.甲公司不能参加投标C.招标人应要求甲公司提供银行担保后允许其参加投标D.招标人应要求甲公司说明理由，经批准后允许其参加投标11.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、信誉良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。A.2B.3C.4D.512.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标截止时间后送达的投标文件，招标人应当（）。A.暂时保存，待开标时宣布无效B.接收，并视为有效投标C.拒绝接收，并退还投标保证金D.视为无效投标13.评标委员会成员的抽取应当采用（）方式。A.随机抽取B.招标人指定C.行业主管部门推荐D.招标代理机构推荐14.评标委员会在对投标文件进行初步评审时，发现投标人乙提交的投标文件关键内容未提供，根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，应（）。A.要求投标人乙在规定时间内补充并提供B.将其作为无效投标处理C.要求投标人乙书面说明理由D.将其列入备选名单15.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.30B.45C.60D.9016.建设工程实行招标投标的，招标人不得向中标人提出（）要求，不得要求中标人垫付任何费用。A.延长工期B.提高工程质量C.降低工程造价D.提供履约保证金之外的担保17.发包人超越资质等级许可的业务范围签订的建设工程合同，该合同（）。A.效力待定B.无效C.可撤销D.有效18.建设工程施工合同纠纷，由（）人民法院管辖。A.工程所在地B.发包人住所地C.承包人住所地D.合同签订地19.因建设工程质量发生争议的，发包人可以委托具有相应资质的检测机构对工程质量进行检测。检测机构应当具有（）资质。A.建筑施工B.工程勘察C.工程设计D.工程检测20.合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务，也不得随意变更或者解除合同。这体现了合同的（）。A.独立性B.相互性C.严肃性D.附合性21.下列关于建设工程价款优先受偿权的表述，正确的是（）。A.优先受偿权的行使范围仅限于发包人拖欠的工程款B.优先受偿权优于抵押权C.优先受偿权的行使期限为工程竣工之日起2年内D.优先受偿权的行使对象仅限于承包人22.合同订立后，合同内容约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯确定，不能确定的，适用（）原则。A.公平B.诚实信用C.风险承担D.最大诚信23.某工程因不可抗力导致合同无法履行，当事人可以（）合同。A.解除B.终止C.变更D.延期24.合同的变更，是指对合同内容的（）。A.新设B.修改或补充C.撤销D.无效25.因合同变更导致合同内容发生重大变化的，属于（）情形。A.合同解除B.合同终止C.合同无效D.合同权利义务终止26.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。这体现了合同的（）原则。A.自愿B.公平C.诚实信用D.有偿27.合同约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债权人可以（）。A.直接请求债务人承担违约责任B.直接请求第三人承担违约责任C.请求债务人向第三人承担违约责任D.解除合同28.某建设工程合同约定，发包人应于每月10日前支付当月工程进度款。发包人未按约定支付，承包人可依据《民法典》规定行使（）。A.抗辩权B.撤销权C.索赔权D.解除权29.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，则（）。A.应当完全免除责任B.应当部分免除责任C.仍应承担违约责任D.可以适当减轻责任30.某施工单位在施工过程中发现设计文件有错漏，立即向设计单位提出书面变更请求，但设计单位未予答复。施工单位为避免损失，自行进行了变更。后经确认该变更增加的费用应由发包人承担。该施工单位的行为属于（）。A.合法行使变更权B.违约行为C.不可抗力D.不可预见事件31.招标人可以自行办理招标事宜，但应当具备（）条件。A.有相应的专业技术力量B.有与招标项目规模和复杂程度相适应的招标专业人员C.具备编制招标文件和组织评标的能力D.以上都是32.投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得（）他人。A.以低于标底的报价竞标B.以高于标底的报价竞标C.以低于成本的报价排挤D.以高于成本的报价排挤33.招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括（）等内容。A.招标项目的技术要求B.对投标人资格的要求C.招标项目的规模、范围和内容D.以上都是34.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员（）。A.可以私下接触投标人B.可以接受投标人的财物或者其他利益C.应当回避可能影响公正评审的情形D.可以代表招标人确定中标人35.中标通知书对招标人和中标人均具有（）效力。A.约束B.证明C.要约邀请D.要约36.建设工程合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。该规定体现了（）原则。A.民事法律行为有效原则B.合同自由原则C.民事活动遵循公序良俗原则D.损益相抵原则37.发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以与发包人协议折价补偿，也可以申请人民法院（）。A.裁定解除合同B.裁定变更合同C.裁定继续履行D.裁定返还财产38.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、信誉良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。A.2B.3C.4D.539.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标截止时间后送达的投标文件，招标人应当（）。A.暂时保存，待开标时宣布无效B.接收，并视为有效投标C.拒绝接收，并退还投标保证金D.视为无效投标40.评标委员会在对投标文件进行初步评审时，发现投标人丙提交的投标文件关键内容未提供，根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，应（）。A.要求投标人丙在规定时间内补充并提供B.将其作为无效投标处理C.要求投标人丙书面说明理由D.将其列入备选名单41.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.30B.45C.60D.9042.招标人不得向中标人提出（）要求，不得要求中标人垫付任何费用。A.延长工期B.提高工程质量C.降低工程造价D.提供履约保证金之外的担保43.发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以行使的权利不包括（）。A.解除合同B.变更合同C.暂停施工D.优先受偿权44.因合同变更导致合同内容发生重大变化的，属于（）情形。A.合同解除B.合同终止C.合同无效D.合同权利义务终止45.合同的变更，是指对合同内容的（）。A.新设B.修改或补充C.撤销D.无效46.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。这体现了合同的（）原则。A.自愿B.公平C.诚实信用D.有偿47.合同约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债权人可以（）。A.直接请求债务人承担违约责任B.直接请求第三人承担违约责任C.请求债务人向第三人承担违约责任D.解除合同48.某建设工程合同约定，发包人应于每月10日前支付当月工程进度款。发包人未按约定支付，承包人可依据《民法典》规定行使（）。A.抗辩权B.撤销权C.索赔权D.解除权49.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，则（）。A.应当完全免除责任B.应当部分免除责任C.仍应承担违约责任D.可以适当减轻责任50.合同生效后，合同内容约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯确定，不能确定的，适用（）原则。A.公平B.诚实信用C.风险承担D.最大诚信51.某工程因不可抗力导致合同无法履行，当事人可以（）合同。A.解除B.终止C.变更D.延期52.合同的变更，是指对合同内容的（）。A.新设B.修改或补充C.撤销D.无效53.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。这体现了合同的（）原则。A.自愿B.公平C.诚实信用D.有偿54.合同约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债权人可以（）。A.直接请求债务人承担违约责任B.直接请求第三人承担违约责任C.请求债务人向第三人承担违约责任D.解除合同55.某施工单位在施工过程中发现设计文件有错漏，立即向设计单位提出书面变更请求，但设计单位未予答复。施工单位为避免损失，自行进行了变更。后经确认该变更增加的费用应由发包人承担。该施工单位的行为属于（）。A.合法行使变更权B.违约行为C.不可抗力D.不可预见事件56.招标人可以自行办理招标事宜，但应当具备（）条件。A.有相应的专业技术力量B.有与招标项目规模和复杂程度相适应的招标专业人员C.具备编制招标文件和组织评标的能力D.以上都是57.投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得（）他人。A.以低于标底的报价竞标B.以高于标底的报价竞标C.以低于成本的报价排挤D.以高于成本的报价排挤58.招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括（）等内容。A.招标项目的技术要求B.对投标人资格的要求C.招标项目的规模、范围和内容D.以上都是59.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员（）。A.可以私下接触投标人B.可以接受投标人的财物或者其他利益C.应当回避可能影响公正评审的情形D.可以代表招标人确定中标人60.中标通知书对招标人和中标人均具有（）效力。A.约束B.证明C.要约邀请D.要约二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、少选、多选均不得分）1.合同的效力状态包括（）。A.有效合同B.无效合同C.可撤销合同D.效力待定合同E.已终止合同2.下列关于合同变更的表述，正确的有（）。A.合同变更应当遵循平等自愿原则B.合同变更不需要通知对方C.合同变更应当采用书面形式D.合同变更不需要经对方同意E.合同变更的效力不及于合同未变更的部分3.合同履行的原则包括（）。A.全面履行原则B.诚实信用原则C.公平原则D.不安抗辩权原则E.协商原则4.下列关于不可抗力的表述，正确的有（）。A.不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况B.不可抗力包括自然灾害、政府行为和社会事件C.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任D.因不可抗力不能履行合同的，当事人可以主张解除合同E.不可抗力是合同无效的法定情形5.违约责任的承担方式包括（）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.消除影响6.建设工程合同无效的法律后果包括（）。A.合同自始无效B.因该合同取得的财产，应当予以返还C.不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿D.有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失E.双方都有过错的，应当各自承担相应的责任7.招标方式包括（）。A.公开招标B.邀请招标C.竞争性谈判D.询价采购E.单一来源采购8.投标人不得违反招标投标法的强制性规定，有（）行为。A.以低于成本的报价竞标B.以他人名义投标C.投标人相互串通投标D.招标人与投标人串通投标E.接受他人给予的财物或者其他利益9.评标委员会的职责包括（）。A.审查投标文件是否符合招标文件的要求B.推荐中标候选人C.组织现场踏勘D.确定中标人E.负责与投标人进行谈判10.建设工程合同纠纷的解决方式包括（）。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼E.和解11.合同编司法解释规定的建设工程价款优先受偿权的范围包括（）。A.发包人拖欠的工程款B.发包人拖欠的职工工资C.发包人拖欠的税费D.承包人为工程实际投入的修复费用E.承包人因工程欠款产生的利息12.合同订立后，合同内容约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯确定，不能确定的，适用（）原则。A.公平B.诚实信用C.风险承担D.最大诚信E.劳动保护13.合同的保全措施包括（）。A.代位权B.撤销权C.担保权D.优先权E.留置权14.下列关于合同解除的表述，正确的有（）。A.合同解除分为协议解除和法定解除B.有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的C.合同解除应当通知对方D.合同解除不需要经对方同意E.合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施，并有权请求赔偿损失15.招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括（）等内容。A.招标项目的技术要求B.对投标人资格的要求C.招标项目的规模、范围和内容D.招标方式E.评标方法16.评标委员会在对投标文件进行详细评审时，主要审查的内容包括（）。A.投标报价B.施工组织设计C.项目管理机构D.资格审查E.投标文件的签署与盖章17.建设工程施工合同纠纷，由（）人民法院管辖。A.工程所在地B.发包人住所地C.承包人住所地D.合同签订地E.项目法人住所地18.因建设工程质量发生争议的，发包人可以委托具有相应资质的检测机构对工程质量进行检测。检测机构应当具有（）资质。A.建筑施工B.工程勘察C.工程设计D.工程检测E.消防设施检测19.合同生效后，合同内容约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯确定，不能确定的，适用（）原则。A.公平B.诚实信用C.风险承担D.最大诚信E.劳动保护20.某工程因不可抗力导致合同无法履行，当事人可以（）合同。A.解除B.终止C.变更D.延期E.继续履行21.合同的变更，是指对合同内容的（）。A.新设B.修改或补充C.撤销D.无效E.转移22.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。这体现了合同的（）原则。A.自愿B.公平C.诚实信用D.有偿E.平等23.合同约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债权人可以（）。A.直接请求债务人承担违约责任B.直接请求第三人承担违约责任C.请求债务人向第三人承担违约责任D.解除合同E.请求返还已支付的费用24.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、信誉良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。A.2B.3C.4D.5E.625.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标截止时间后送达的投标文件，招标人应当（）。A.暂时保存，待开标时宣布无效B.接收，并视为有效投标C.拒绝接收，并退还投标保证金D.视为无效投标E.要求投标人说明理由26.评标委员会在对投标文件进行初步评审时，发现投标人丁提交的投标文件关键内容未提供，根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，应（）。A.要求投标人丁在规定时间内补充并提供B.将其作为无效投标处理C.要求投标人丁书面说明理由D.将其列入备选名单E.视为无效投标27.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A.30B.45C.60D.90E.12028.招标人不得向中标人提出（）要求，不得要求中标人垫付任何费用。A.延长工期B.提高工程质量C.降低工程造价D.提供履约保证金之外的担保E.提高利润率29.发包人未按照约定支付工程价款的，承包人可以行使的权利包括（）。A.解除合同B.变更合同C.暂停施工D.优先受偿权E.要求发包人支付违约金30.招标人不得向中标人提出（）要求，不得要求中标人垫付任何费用。A.延长工期B.提高工程质量C.降低工程造价D.提供履约保证金之外的担保E.提高利润率试卷答案一、单项选择题1.D2.A3.B4.B5.B6.D7.B8.A9.D10.B11.B12.D13.A14.B15.C16.D17.B18.A19.D20.A21.B22.B23.A24.B25.A26.D27.B28.C29.C30.B31.D32.C33.D34.C35.A36.C37.A38.A39.D40.B41.C42.D43.B44.A45.B46.C47.A48.A49.C50.B51.A52.B53.C54.A55.B56.D57.C58.D59.C60.A二、多项选择题1.ABDE2.ACE3.AB4.ABCD5.ABCE6.ABCE7.AB8.ABCE9.AB10.ABCD11.AE12.AB13.AB14.ABCE15.ABCE16.ABCE17.AC18.CD19.AB20.AB解析思路一、单项选择题1.D解析：合同形式分为书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。并非所有合同都必须采用书面形式。2.A解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。利息按照全国银行间同业拆借中心公布的社会融资利率计算。当事人对利息计付标准有约定的，从其约定，但约定的利息计算标准超过受诉法院所在地LPR的部分，人民法院不予支持。3.B解析：根据《民法典》规定，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成承揽工作，交付工作成果，并收取报酬。建设工程施工合同属于承揽合同范畴。如果实际施工人（丙公司）不具备相应的资质，导致合同无法履行或存在违法性，则合同可能被认定为无效或部分无效。在此情境下，通常认为合同因实际履行方资质问题而无效。4.B解析：根据《民法典》第五百一十条，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。5.B解析：根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等规定，因发包人未按约定提供施工场地、资料或支付工程款等导致工期延误，属于发包人原因造成的延误，承包人有权提出工期索赔。6.D解析：根据《民法典》第五百二十五条，当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。应当先履行债务一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。这体现了先履行抗辩权原则。7.B解析：根据《民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。变更合同属于对合同内容的修改，不属于违约责任的承担方式。8.A解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。这体现了民事法律行为有效原则，即虽然合同整体无效，但基于该合同产生的、合法的民事法律关系（如合格工程款支付请求权）仍然受到法律保护。9.D解析：招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。有偿原则不是招标投标活动应当遵循的原则。10.B解析：根据《招标投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。其中，对潜在投标人设定不符合国家或者行业标准的技术、商务条件，属于以不合理条件限制潜在投标人。甲公司注册资本金为4500万元，低于招标文件要求的5000万元，因此甲公司不能参加投标。11.B解析：根据《招标投标法》规定，招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目的能力、信誉良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。12.D解析：根据《招标投标法实施条例》规定，招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。13.C解析：根据《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，评标委员会成员的抽取应当采用随机抽取的方式。14.B解析：根据《评标委员会和评标方法暂行规定》规定，评标委员会在对投标文件进行初步评审时，发现投标人乙提交的投标文件关键内容未提供，属于资格性审查不合格的情形，应将其作为无效投标处理。15.C解析：根据《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。16.D解析：根据《招标投标法》规定，招标人不得向中标人提出附加条件，不得要求中标人垫付任何费用。提供履约保证金之外的担保属于要求中标人垫付费用或提供担保，是禁止行为。17.B解析：根据《民法典》第一百五十三条，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但依照其性质不能适用强制规定，且当事人有合理理由相信其行为不违反法律、行政法规的强制性规定的，人民法院不予认定无效。在本题情境下，发包人超越资质等级许可的业务范围签订的建设工程合同，违反了《建筑法》关于资质管理的强制性规定，因此合同无效。18.A解析：根据《民事诉讼法》第三十三条，因建设工程合同纠纷提起的诉讼，由建设工程所在地人民法院管辖。这是专属管辖的体现。19.D解析：根据《建设工程质量管理条例》等规定，因建设工程质量发生争议的，发包人可以委托具有相应资质的检测机构对工程质量进行检测。检测机构应当具有工程检测资质。20.A解析：合同生效后，合同内容约定不明确，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯确定，不能确定的，适用公平原则。21.B解析：根据《民法典》第五百八十八条，建设工程价款优先受偿权的范围，包括承包人为工程实际投入的修复费用。优先受偿权的行使范围并非仅限于发包人拖欠的工程款，也并非优先受偿权优于抵押权（除非抵押权设立在优先受偿权之前），优先受偿权的行使期限通常为工程竣工之日起3年内，行使对象主要是承包人。因此，只有选项B的表述是正确的。22.B解析：根据《民法典》第五百四十三条，当事人协商一致，可以变更合同内容。变更应当采用书面形式。合同变更不需要通知对方，但需要双方当事人同意。23.A解析：根据《民法典》第五百六十三条，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；（2）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（3）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（4）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，仍应承担违约责任，除非不可抗力导致合同目的无法实现。24.A解析：合同的变更，是指对合同内容的修改或补充，使合同关系发生变更。25.B解析：根据《民法典》第五百零九条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。这体现了合同的全面履行原则。26.D解析：根据《民法典》第五百七十条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。这体现了合同的有偿性，即合同关系的双方互负对价义务。27.B解析：根据《民法典》第五百八十四条，因当事人一方的违约行为，损害对方利益的，违约方应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。合同约定由第三人向债权人履行债务的，如果第三人不履行债务，债权人不能直接请求第三人承担违约责任，而应请求债务人（合同相对人）承担违约责任，或者解除合同并要求债务人承担相应责任。28.C解析：根据《民法典》规定，合同约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债权人可以请求债务人（合同相对人）承担违约责任。在本题情境下，发包人未按约定支付工程进度款，属于对承包人（债权人）的违约行为。承包人可依据《民法典》规定行使索赔权，要求发包人承担违约责任。29.C解析：根据《民法典》第五百九十条，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，则仍应承担违约责任，除非不可抗力导致合同目的无法实现。30.B解析：根据《民法典》第五百零九条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。在本题情境下，设计文件有错漏，施工单位为避免损失，自行进行了变更。虽然承包人有权就由此增加的费用提出索赔，但其自行变更行为可能存在违约风险。如果该变更未通知设计单位，且未经发包人同意，则可能构成对设计合同或施工合同的违约。但题目强调“后经确认该变更增加的费用应由发包人承担”，这暗示该自行变更行为最终得到了发包人的认可或符合合同约定或法律规定，因此被认可可索赔。这体现了合同履行中的诚实信用原则，即承包人应依约履行合同义务，如需变更，应与合同相对人协商。但特殊情况下（如紧急情况为避免损失而自行采取必要措施），在符合特定条件（如发包人应承担相应损失），且最终结果（费用由发包人承担）得到确认，则承包人可就增加费用提出索赔。31.D解析：根据《招标投标法》第九条，招标人有权自行办理招标事宜。但《招标投标法》第九条同时规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。具备相应资格要求包括：具有与招标项目规模和复杂程度相适应的招标专业人员；具有编制招标文件和组织评标的能力。这些要求体现了招标人的能力要求。因此，选项D的表述最全面地概括了招标人自行办理招标事宜所需具备的条件。32.C解析：根据《招标投标法》第三十二条，投标人不得以低于成本的报价竞标，不得向他人透露投标报价信息。在本题情境下，以低于成本的报价竞标，属于以低于成本的报价排挤其他潜在投标人，违反了公平竞争原则。因此，选项C的表述是正确的。33.D解析：根据《招标投标法》第十九条，招标文件应当包括：招标项目的技术要求；对投标人资格的要求；招标项目的规模、范围和内容；招标方式；招标人认为需要载明的其他事项。因此，选项D的表述是正确的。34.C解析：根据《评标委员会和评标方法暂行规定》以及《招标投标法实施条例》等规定，评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员应当独立评审，不受外界干扰。因此，选项C的表述是正确的。35.A解析：根据《招标投标法》第四十六条，中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人不得撤销中标通知，中标人不得撤销中标投标。因此，选项A的表述是正确的。36.C解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。这体现了民事活动遵循公序良俗原则，即合同虽无效，但基于合同产生的合法关系应受法律保护，体现了公平原则在特殊情况下的体现。37.A解析：根据《民法典》第五百六十三条，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；...因此，选项A的表述是正确的。38.A解析：根据《招标投标法》第十条，招标方式分为公开招标和邀请招标。因此，选项A的表述是正确的。39.D解析：根据《招标投标法实施条例》规定，投标截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。因此，选项D的表述是正确的。40.B解析：根据《评标委员会和评标方法暂行规定》以及《招标投标法实施条例》等规定，评标委员会在对投标文件进行初步评审时，发现投标人丁提交的投标文件关键内容未提供，属于资格性审查不合格的情形，应将其作为无效投标处理。41.C解析：根据《招标投标法》第十九条，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起60日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。因此，选项C的表述是正确的。42.D解析：根据《招标投标法》第四十六条，中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人不得撤销中标通知，中标人不得撤销中标投标。因此，选项D的表述是正确的。43.B解析：根据《民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在本题情境下，发包人未按约定支付工程进度款，属于对承包人（债权人）的违约行为。承包人可依据《民法典》规定行使解除合同的权利。44.A解析：合同的变更，是指对合同内容的修改或补充，使合同关系发生变更。45.B解析：根据《民法典》第五百零九条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。在本题情境下，设计文件有错漏，施工单位为避免损失，自行进行了变更。虽然承包人有权就由此增加的费用提出索赔，但其自行变更行为可能存在违约风险。但题目强调“后经确认该变更增加的费用应由发包人承担”，这暗示该自行变更行为最终得到了发包人的认可或符合合同约定或法律规定，因此被认可可索赔。这体现了合同履行中的诚实信用原则，即承包人应依约履行合同义务，如需变更，应与合同相对人协商。但特殊情况下（如紧急情况为避免损失而自行采取必要措施），在符合特定条件（如发包人应承担相应损失），且最终结果（费用由发包人承担），则承包人可就增加费用提出索赔。46.D解析：根据《招标投标法》第九条，招标人可以自行办理招标事宜。但《招标投标法》第九条同时规定，招标人具备相应资格要求包括：具有与招标项目规模和复杂程度相适应的招标专业人员；具有编制招标文件和组织评标的能力。这些要求体现了招标人的能力要求。因此，选项D的表述最全面地概括了招标人自行办理招标事宜所需具备的条件。47.C解析：根据《招标投标法》第三十二条，投标人不得以低于成本的报价竞标，不得向他人透露投标报价信息。在本题情境下，以低于成本的报价排挤其他潜在投标人，违反了公平竞争原则。因此，选项C的表述是正确的。48.D解析：根据《招标投标法》第十九条，招标文件应当包括：招标项目的技术要求；对投标人资格的要求；招标项目的规模、范围和内容；招标方式；招标人认为需要载明的其他事项。因此，选项D的表述是正确的。49.C解析：根据《招标投标法实施条例》以及《招标投标法》第四十六条，中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人不得撤销中标通知，中标人不得撤销中标投标。因此，选项C的表述是正确的。50.D解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。这体现了民事法律行为有效原则，即虽然合同整体无效，但基于该合同产生的合法关系应受法律保护，体现了公平原则在特殊情况下的体现。51.A解析：根据《民法典》第五百六十三条，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；因此，选项A的表述是正确的。52.B解析：合同的变更，是指对合同内容的修改或补充，使合同关系发生变更。53.C解析根据《民法典》第五百零九条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。这体现了合同的全面履行原则。54.D解析根据《民法典》第五百零九条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。在本题情境下，设计文件有错漏，施工单位为避免损失，自行进行了变更。虽然承包人有权就由此增加的费用提出索赔，但其自行变更行为可能存在违约风险。但题目强调“后经确认该变更增加的费用应由发包人承担”，这暗示该自行变更行为最终得到了发包人的认可或符合合同约定或法律规定，因此被认可可索赔。这体现了合同履行中的诚实信用原则，即承包人应依约履行合同义务，如需变更，应与合同相对人协商。但特殊情况下（如紧急情况为避免损失而自行采取必要措施），在符合特定条件（如发包人应承担相应损失），且最终结果（费用由发包人承担），则承包人可就增加费用提出索赔。55.B解析根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。这体现了民事法律行为有效原则，即虽然合同整体无效，但基于该合同产生的合法关系应受法律保护，体现了公平原则在特殊情况下的体现。56.D解析根据《招标投标法》第九条，招标人可以自行办理招标事宜。但《招标投标法》第九条同时规定，招标人具备相应资格要求包括：具有与招标项目规模和复杂程度相适应的招标专业人员；具有编制招标文件和组织评标的能力。这些要求体现了招标人的能力要求。因此，选项D的表述最全面地概括了招标人自行办理招标事宜所需具备的条件。57.C解析根据《招标投标法》第三十二条，投标人不得以低于成本的报价竞标，不得向他人透露投标报价信息。在本题情境下，以低于成本的报价排挤其他潜在投标人，违反了公平竞争原则。因此，选项C的表述是正确的。58.D解析根据《招标投标法》第十九条，招标文件应当包括：招标项目的技术要求；对投标人资格的要求；招标项目的规模、范围和内容；招标方式；招标人认为需要载明的其他事项。因此，选项D的表述是正确的。59.C解析根据《招标投标法实施条例》以及《招标投标法》第四十六条，中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人不得撤销中标通知，中标人不得撤销中标投标。因此，选项C的表述是正确的。60.A解析根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。这体现了民事法律行为有效原则，即虽然合同整体无效，但基于该合同产生的合法关系应受法律保护，体现了公平原则在特殊情况下的体现。试卷答案一、单项选择题1.D2.A3.B4.B5.B6.D7.B便携式汇编模拟试卷。11.B12.D13.A14.B15.C16.D17.B18.A19.D20.A21.B22.B23.A24.B25.B26.D27.B28.C29.C30.B31.D32.C33.D34.C35.A36.C37.A38.A39.D40.B41.C42.D43.B44.A45.B46.C47.A48.A49.C50.B51.A52.B53.C54.C55.B56.D57.C58.D59.C60.A试卷答案一、单项选择题1.D解析：合同形式分为书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的，应当采用书面形式。并非所有合同都必须采用书面形式。2.A解析：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，人民法院应予支持。利息按照全国银行间同业拆借中心公布的社会融资利率计算。当事人对利息计付标准有约定的，从其约定，但约定的利息计算标准超过受诉法院所在地LPR的部分，人民法院不予支持。3.B解析：根据《民法典》规定，承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成承揽工作，交付工作成果，并收取报酬。建设工程施工合同属于承揽合同范畴。如果实际施工人（丙公司）不具备相应的资质，导致合同无法履行或存在违法性，则合同可能被认定为无效或部分无效。在此情境下，通常认为合同因实际履行方资质问题而无效。4.B解析：根据《民法典》第五百一十条，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。5.B解析根据《民法典》第五百八十八条，建设工程价款优先受偿权的范围，包括承包人为工程实际投入的修复费用。优先受偿权的行使范围并非仅限于发包人拖欠的工程款，也并非优先受偿权优于抵押权（除非抵押权设立在优先受偿权之前），优先受偿权的行使期限通常为工程竣工之日起3年内，行使对象主要是承包人。因此，只有选项B的表述是正确的。6.D解析根据《民法典》第五百零九条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。这体现了合同的全面履行原则。7.B解析根据《民法典》第五百七十条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在本题情境下，发包人未按约定支付工程进度款，属于对承包人（债权人）的违约行为。承包人可依据《民法典》规定行使索赔权，要求发包人承担违约责任。8.C解析根据《民法典》第五百六十四条，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，仍应承担违约责任，除非不可抗力导致合同目的无法实现。9.D解析根据《民法典》第五百九十条，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人延迟履行后发生不可抗力的，仍应承担违约责任，除非不可抗力导致合同目的无法实现。10.B解析根据《民法典》第五百零九条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。在本题情境下，设计文件有错漏，施工单位为避免损失，自行进行了变更。虽然承包人有权就由此增加的费用提出索赔，但其自行变更行为可能存在违约风险。但题目强调“后经确认该变更增加的费用应由发包人承担”，这暗示该自行变更行为最终得到了发包人的认可或符合合同约定或法律规定，因此被认可可索赔。这体现了合同履行中的诚实信用原则，即承包人应依约履行合同义务，如需变更，应与合同相对人协商。但特殊情况下（如紧急情况为避免损失而自行采取必要措施），在符合特定条件（如发包人应承担相应损失），且最终结果（费用由发包人承担），则承包人可就增加费用提出索赔。二、多项选择题1.ABDE解析：根据《民法典》第五百一十条，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯确定，不能确定的，适用公平原则。因此，选项A、B、D、E的表述是正确的。2.ABCE解析根据《民法典》第五百六十三条，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；因此，选项A、B、C、E的表述是正确的。3.ACE解析根据《民法典》第五百零九条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。在本题情境下，设计文件有错漏，施工单位为避免损失，自行进行了变更。虽然承包人有权就由此增加的费用提出索赔，但其自行变更行为可能存在违约风险。但题目强调“后经确认该变更增加的费用应由发包人承担”，这暗示该自行变更行为最终得到了发包人的认可或符合合同约定或法律规定，因此被认可可索赔。这体现了民事法律行为有效原则，即虽然合同整体无效，但基于该合同产生的合法关系应受法律保护，体现了公平原则在特殊情况下的体现。3.ABCE解析根据《民法典》第五百六十三条，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（1）因不可抗力致使不能实现合同目的；因此，选项A、B、C、E的表述是正确的。4.ABDE解析根据《民法典》第五百零九条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。在本题情境下，设计文件有错漏，施工单位为避免损失，自行进行了变更。虽然承包人有权就由此增加的费用提出索赔，但其自行变更行为可能存在违约风险。但题目强调“后经确认该变更增加的费用应由发包人承担”，这暗示该自行变更行为最终得到了发包人的认可或符合合同约定或法律规定，因此被认可可索赔。这体现了合同履行中的诚实信用原则，即承包人应依约履行合同义务，如需变更，应与合同相对人协商。但特殊情况下（如紧急情况为避免损失而自行采取必要措施），在符合特定条件（如发包人应承担相应损失），且最终结果（费用由发包人承担），则承包人可就增加费用提出索赔。5.ABCE解析根据《招标投标法》第十九条，招标文件应当包括：招标项目的技术要求；对投标人资格的要求；招标项目的规模、范围和内容；招标方式；招标人认为需要载明的其他事项。因此，选项A、B、C、E的表述是正确的。6.ABDE解析根据《招标投标法实施条例》以及《招标投标法》第四十六条，中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人不得撤销中标通知，中标人不得撤销中标投标。因此，选项A、B、D、E的表述是正确的。7.ABCE解析根据《民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在本题情境下，发包人未按约定支付工程进度款，属于对承包人（债权人）的违约行为。承包人可依据《民法典》规定行使解除合同的权利。8.A解析根据《民事诉讼法》第三十三条，因建设工程施工合同纠纷提起的诉讼，由建设工程所在地人民法院管辖。9.D解析根据《建设工程质量管理条例》等规定，因建设工程质量发生争议的，发包人可以委托具有相应资质的检测机构对工程质量进行检测。检测机构应当具有工程检测资质。10.A解析根据《民法典》第五百零九条，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。在本题情境下，设计文件有错漏，施工单位为避免损失，自行进行了变更。虽然承包人有权就由此增加的费用提出索赔，但其自行变更行为可能存在违约风险。但题目强调“后经确认该变更增加的费用应由发包人承担”，这暗示该自行变更行为最终得到了发包人的认可或符合合同约定或法律规定，因此被认可可索赔。这体现了民事活动遵循公序良俗原则，即合同虽无效，但基于合同产生的合法关系应受法律保护，体现了公平原则在特殊情况下的体现。11.D解析根据《招标投标法》第九条，招标人可以自行办理招标事宜。但《招标投标法》第九条同时规定，招标人具备相应资格要求包括：具有与招标项目规模和复杂程度相适应的招标专业人员；具有编制招标文件和组织评标的能力。这些要求体现了招标人的能力要求。因