2026年全国一级造价师之建设工程计价考试核心强化题附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63

2、为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日，对于实行招标的建设工程，一般以（）为基准日。A.以建设工程施工合同签订前的第28天B.以招标文件开始发放前的第28天C.以中标通知书发出前的第28天D.以投标截止时间前的第28天

3、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是()。A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方开挖费用B.建设单位临时设施费用包括了施工期间专用公路的养护、维护等费用C.新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算D.建设场地的大型土石方工程计入场地准备费

4、2017年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2021年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2017年至2021年每年平均造价指数递增4%，预计建设期2年平均造价指数递减5%，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。A.16958B.16815C.14496D.15304

5、（2014年真题）下列关于工程计价的说法中，正确的（）。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价C.工程组价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价

6、（2020年真题）某新建项目建设期为2年，分年度均衡贷款，2年分别贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为10%，建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为（）万元。A.455B.460C.720D.830

7、（2019年真题）关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

8、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（）。A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的。

9、（2010年真题）工人的工作时间中，熟悉施工图纸所消耗的时间属于（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.不可避免的中断时间

10、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费、材料费与机械费之和

11、对于农产品、矿产品等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（）。A.靠近大中城市B.靠近燃料提供地C.靠近产品消费地D.靠近原料产地

12、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

13、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。（备注：2019税率改为16%，考试时已题目给的税率为准，解体思路不变）A.406.8B.450.0C.456.0D.593.9

14、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅±5％以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元／t，投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元／t、2800元／t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0

15、根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%

16、当出现计量规范附录中未包括的清单项目时，编制补充项目时应遵循的原则是（）。A.补充项目的编码由分部工程的代码与B和三位阿拉伯数字组成B.在工程量清单中应只补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则C.补充项目的编码应按工程量计算规范的规定确定D.将编制的补充项目报市级或行业工程造价管理机构备案

17、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)文件的规定，对构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用列入（）。A.材料费B.措施费C.研究试验费D.企业管理费

18、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月

19、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）

20、根据《标准施工招标文件》中合同条款的规定，由于发包人要求承包人提前竣工承包人可以获得的索赔要求包括（）。A.工期＋费用B.工期C.费用D.利润

21、在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（）倍。A.1.3B.1.5C.2.0D.3.0

22、在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（）。A.暂定数量B.暂估金额C.暂估单价D.暂估合价

23、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是()。A.土地征购费B.场外设施费C.生产前费用D.未明确项目准备金

24、在民用建筑设计评价中，建筑体积指标是用来衡量()技术经济合理性的指标。A.功能分区B.层数C.层高D.空间布置

25、下列不属于影响民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的是（）。A.建筑物平面形状和周长系数B.住宅的层高和净高C.建筑物的体积与面积D.住宅建筑结构的选择

26、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的（）。A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额

27、招标工程量清单编制时，除工程本身的因素外，措施项目清单编制需考虑的因素还涉及（）。A.水文、气象、发包范围等因素B.安全、环境、工程变更等因素C.水文、气象、环境、安全、发包范围等因素D.水文、气象、环境、安全等因素

28、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.5B.10C.15D.30

29、以下不得由投标人自主报价的是（）A.总承包服务费B.计日工C.暂列金额D.单价措施项目费

30、某项目发承包双方，根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是（）。A.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为2200元/t时，单价应予调整B.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为2050元/t时，单价应予调整C.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为1900元/t时，单价应予调整D.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为1700元/t时，单价应予调整

31、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制C.不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜D.投标人之间约定中标人

32、某新建项目，建设期2年，建设斯内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款。第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为()万元。A.77.00B.78.47C.112.00D.114.94

33、某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为15天，预计年销售收入为12000万元，年经营成本9000万元，其中外购原材料、燃料7200万元，则该项目的应付账款估算额为（）万元。A.500B.375C.300D.125

34、某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是()。A.发包人应在收到该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款B.发包人应在批准该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款C.发包人应在收到该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款D.发包人应在批准该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款

35、当工程变更引起分部分项工程费调整时，若已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，此时工程变更的组价依据中不包括下列哪一项（）。A.报价浮动率B.变更工程资料C.计量规则和计价办法D.通过市场调查等的有合法依据的市场价格

36、某新建项目建设期为3年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，贷款在年内均衡发放，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3

37、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示

38、投标人在研究招标文件时，属于对合同条款进行分析的内容是（）。A.分析监理方式B.分析承包方式C.分析计价方式D.分析业主责任

39、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的()计算。A.1％B.1.5％C.3％D.5%

40、调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）。A.承包人对调解书有异议时，可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止

41、关于工程量清单编制中的项目特征描述，下列说法中正确的是（）。A.措施项目无需描述项目特征B.应按计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集加以描述C.对完成清单项目可能发生的具体工作和操作程序仍需加以描述D.图纸中已有的工程规格、型号、材质等可不描述

42、（2019年真题）编制预算定额人工工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）。A.超运距用工B.辅助用工C.现场二次搬运用工D.人工幅度差

43、下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是（）。A.新增生产能力效益分析B.债权债务的清偿情况分析C.工程价款结算情况分析D.主要实物工程量分析

44、关于工程造价指数，下列说法正确的是（）。A.按编制方法的不同，可分为数量指标指数、质量指标指数B.产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数均属于质量指标指数C.按所反映现象的性质不同，分为综合指数和平均数指数D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示

45、在确定材料消耗量的基本方法中，（）不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法

46、（2018年真题）关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法正确的是（）。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量是指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量

47、概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法

48、项目规模效益赖以存在的基础是（）。A.管理技术水平B.经济水平C.先进适用的生产技术及技术装备D.环境条件

49、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明费

50、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目最高投标限价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以最高投标限价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.137.70B.155.25C.186.30D.207.00

51、以下对于项目可行性研究阶段投资估算的作用，表述正确的是（）。A.是项目主管部门审批项目建议书的依据B.是项目投资决策的重要依据C.是编制项目规划的参考依据D.是确定建设规模的参考依据

52、编制竣工图的形式和深度，应根据不同情况区别对待，其具体要求包括()。A.凡按图竣工没有变动的，由承包人(包括总包和分包承包人，下同)在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图B.凡在施工过程中，有一般性设计变更，能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，也需重新绘制，加盖“竣工图”标志后，作为竣工图C.凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，宜在原施工图上修改、补充作为竣工图D.为了满足竣工验收和竣工决算需要，还应绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图和工艺流程图

53、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝

54、国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的《新工程合同条件》简称为()。A.FIDIC“新红皮书”B.NEC合同C.AIA合同D.EPC/交钥匙项目合同条件

55、根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），下列关于分部分项工程项目清单的说法，正确的是（）。A.各专业工程量计算规范附录表中的“项目名称”为单位工程项目名称，是形成分部分项工程项目清单项目名称的基础B.项目特征是构成分部分项工程项目.措施项目自身价值的本质特征C.当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称.项目特征.计量单位.工程量计算规则D.补充项目的编码由B与工程量计算规范的代码和三位阿拉伯数字组成

56、某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为265天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为120元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.127.2B.189.6C.226.4D.254.4

57、下列项目中属于设备运杂费中运费和装卸费的是（）。A.国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费B.进口设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库止所发生的运费C.为运输而进行的包装支出的各种费用D.进口设备由设备制造厂交货地点起至施工组织设计指定的设备堆放地点止所发生的运费

58、关于预付款担保和安全文明施工费，下列说法错误的是（）。A.预付款担保提供的时间是承包人与发包人签订合同后领取预付款前B.预付款担保的主要形式是银行保函C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付D.发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担主要责任

59、在用工料单价法编制施工图预算时，收集编制施工图预算的编制依据主要包括（）。A.施工图纸B.设计变更C.施工组织设计D.市场材料价格

60、某新建项目，建设期为2年,分年均衡进行贷款，第一年贷款200万元，第二年贷款300万元，贷款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元。A.36.00B.46.00C.52.00D.70.00

61、“标高金”组成（）。A.管理费、利润、风险费B.管理费、利润C.管理费、风险费D.利润、风险费

62、在进口设备原价的组成中，属于进口从属费用的是（）。A.货价B.国际运费C.运输保险费D.外贸手续费

63、关于投资偏差和进度偏差的说法，正确的是()。A.拟完工程计划投资与已完工程实际投资中的工程量在总额上是相等的，只是完成的时间进度不同B.进度偏差有负值，表示工期拖延C.局部偏差仅指各单项、单位和分部分项工程的偏差D.相对偏差用投资偏差与投资计划值的比值表示

64、（2020年真题）采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣的，正确的做法是（）。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B.“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D.“两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行

65、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法正确的是（）。A.规费是由县级政府和县级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费由社会保险费.住房公积金和工程排污费组成C.社会保险费和住房公积金费率可以每万元发承包价的生产工人人工费和管理人员工资含量与建设单位所在地规定的缴纳标准综合分析取定D.投标人在投标报价时填写的规费应该按照规定标准计算

66、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写

67、在工料单价法编制施工图预算程序中，当计算主材费并调整直接费时，主材费的计算依据是（）。A.经建设单位认可的价格B.预算定额计价中确定的价格C.当时当地的市场价格D.市场价格与基价中材料价格的价差

68、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（）。A.土石方工程费B.燃料运入费C.动力设施费D.建材运输费

69、在制约项目规模合理化的主要因素中，确定项目生产规模的前提是（）。A.市场因素B.市场价格分析C.市场需求状况D.市场风险分析

70、运用分项详细估算法估算项目存货时，存货的正确构成是（）。A.应付账款+预付账款+在产品+产成品B.应付账款+应收账款+在产品+产成品C.外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品D.预付账款+现金+在产品+产成品

71、在利润和利润分配表中，可供投资者分配利润的分配去向不包括()。A.法定盈余公积金B.任意盈余公积金C.应付利润D.未分配利润

72、（2018年真题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（）。A.人工费B.企业管理费C.利润D.税金

73、关于建设工程总承包合同价款的支付，下列说法正确的是（）。A.预付款扣完后，由于工程尚未竣工，发包人可以不退还预付款保函B.未约定预付款保函的，发包人在合同生效后规定时间内向承包人支付预付款金额C.发包人延误付款，应自延误之日起按同期存款利率向承包人支付延期付款利息D.发包人延误付款的，承包人有权直接暂停施工

74、我国某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共10万元，外购配套件费2万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1％，利润率为5％。若不考虑其他费用，则该设备的原价为（）万元。A.12.64B.12.47C.13.63D.16.59

75、在国外建筑安装工程费用中，属于开办费的项目是（）。A.业务所需手续费B.业务资料费C.代理人的费用与佣金D.恶劣气候条件下的工程防护措施费

76、下列选项中，不属于施工招标文件编制内容的是()A.图纸B.授权委托书C.投标人须知D.投标文件格式

77、在不同的进口设备交易价格方式下，费用划分与风险转移的分界点相一致的是（）。A.离岸价B.运费在内价C.到岸价D.抵岸价

78、因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.安全文明施工费不予调整B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准

79、（2019年真题）关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%～3%计算D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%～5%计算

80、在建设项目施工招标过程中，应包括在资格预审文件中的是()。A.资格预审申请函B.资格预审申请文件格式C.投标保证金D.投标邀请书二、多选题

81、根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），下列关于分部分项工程项目清单的说法，正确的是（）。A.各专业工程量计算规范附录表中的“项目名称”为单位工程项目名称，是形成分部分项工程项目清单项目名称的基础B.项目特征是构成分部分项工程项目.措施项目自身价值的本质特征C.当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称.项目特征.计量单位.工程量计算规则D.补充项目的编码由B与工程量计算规范的代码和三位阿拉伯数字组成

82、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出澄清C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D.评标委员会有权直接确定中标人

83、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未验收的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理

84、大中型和限额以上建设项目及技术改造项目，工程整体验收的组织单位可以是()。A.监理单位B.业主单位C.使用单位D.国家发改委

85、在计算赶工费用时，下列各项中不属于材料费增加内容的是（）。A.不经济使用材料而损耗过大B.材料提前交货可能增加的费用C.新增加投入的材料用量D.材料运输费的增加

86、根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是()。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款D.施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用

87、根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095－2015）的规定，清标的时间选择是（）。A.开标后且评标前B.与评标同时进行C.开标前D.选定中标候选人之后

88、建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括（）A.发布资格预审公告B.发售资格预审文件C.资格审查D.发资审合格通知书

89、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。A.总预算B.综合预算表C.单位工程预算表D.附件

90、下列关于其他项目清单编制的说法，正确的是（）。A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作的计价而设立，因此只填报单价即可，不必估算暂定数量C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D.暂列金额一般按合同约定价款的10%～15%确定

91、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金

92、关于工程量清单项目特征的描述，下列说法中错误的是()A.在编制工程量清单时，必须对项目特征进行准确和全面的描述B.项目特征描述的内容应按附录中的规定，结合拟建工程的实际，满足确定综合单价的需要C.为达到规范、全面描述项目特征的要求，项目特征不能描述为详见××图号D.若采用标准图集能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用详见××图集

93、根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间

94、某市政工程施工合同中约定：①基准日为2020年2月20日；②竣工日期为2020年7月30日；③工程价款结算时人工单价、钢材、商品混凝土及施工机具使用费采用价格指数法调差，各项权重系数及价格指数见下表，工程开工后，由于发包人原因导致原计划7月施工的工程延误至8月实施，2020年8月承包人当月完成清单子目价款3000万元，当月按已标价工程量清单价格确认的变更金额为100万元，则本工程2020年8月的价格调整金额为（）万元。A.60.18B.67.46C.76.27D.88.94

95、用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A.1060块、0.449m3B.1057块、0.372m3C.1057块、0.454m3D.1060块、0.372m3

96、（2020年真题）因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.安全文明施工费不予调整B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数量为准D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施方案为准

97、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不能指明澄清问题的来源。A.7B.15C.30D.45

98、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()A.更准确、完善，但观察技术较复杂B.更简单、完善，但观察结果准确度较差C.更准确、简单，但观察结果不太完善D.更准确、完善，且观察技术较简单

99、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价

100、某工地商品混凝土（适用13%增值税率），从甲地采购，采购量及有关费用如下表所示，则该工地商品混凝土的材料单价应为（）元/m3。（表中价格均为含税价格，且混凝土采用“两票制”支付方式）A.287.29B.290.34C.298.15D.341.68

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：本题考查的是预备费的计算。静态投资=（7200+1800）×（1+5%）=9450万元，第二年价差预备费=9450×40%×[（1+6%）1+2-0.5-1]=592.77万元。

2、答案：D本题解析：对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日。

3、答案：B本题解析：选项A，场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和对余留的有碍于施工建设的设施进行拆除清理的费用；选项C，新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费按实际工程量估算；选项D，建设场地的大型土石方工程计入工程费用总图运输费中。

4、答案：A本题解析：知识点：静态投资部分的估算方法。综合调整系数＝（1+4%）4，拟建钢厂的静态投资额＝4000×（50／10）0.8×（1+4%）4＝16958（万元）。

5、答案：C本题解析：工程造价计价分为工程计量和工程组价。工程组价包括单价的确定和总价的计算。工程计量工作包括工程项目的划分和工程量的计算。B．分部分项工程费=Σ基本构造单元工程量（定额项目或清单项目）×相应单价；

6、答案：B本题解析：知识点：建设期利息。建设期第一年利息=2000×10%/2=100万元，建设期第二年利息=3000×10%/2+（2000+100）×10%=360万元，整个建设期贷款利息=100+360=460万元。

7、答案：A本题解析：知识点：合同价款纠纷的处理。选项A正确，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人；选项B错误，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持；选项C，相关描述新教材已删除；选项D错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

8、答案：D本题解析：教材P28页，研究试验费包括自行或委托其他部门研究试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。在计算时要注意不应包括以下项目：（1）应由科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目。2）应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。（3）应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。

9、答案：C本题解析：知识点：工作时间分类。准备与结束工作时间：可分为班内的准备与结束工作时间和任务的准备与结束工作时间。其时间长短往往与工作内容有关。熟悉图纸、准备相应工具、事后清理现场。

10、答案：A本题解析：教材P191）安全文明施工费的计算基数应为定额基价（定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费）、定额人工费或定额人工费与施工机具使用费之和。2）其余不予计量的措施项目。包括夜间施工增加费，非夜间施工照明费，二次搬运费，冬雨季施工增加费，地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费，已完工程及设备保护费等。计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额机械费之和。

11、答案：D本题解析：教材P122对农产品、矿产品的初步加工项目，由于大量消耗原料，应尽可能靠近原料产地。

12、答案：D本题解析：当地采购的材料、设备单价的计算。国际工程中，当地材料商供应到现场的材料、设备单价一般以材料商的报价为依据，并考虑材料预涨费(当工期较长时)的因素，综合计算单价。自行采购的材料、设备单价的计算公式为:材料、设备单价=市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费

13、答案：B本题解析：由题意，设该进口工程设备到岸价为X万元，该进口工程设备的银行财务费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×银行财务费率=50×8×0.2%=0.8（万元）；外贸手续费=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×外贸手续费率=X×1.5%；关税=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×进口关税税率=X×10%；进口环节增值税=（关税完税价格＋关税＋消费税）×增值税税率=（X＋X×10%）×17%；该进口设备抵岸价=进口设备到岸价（CIF）＋银行财务费＋外贸手续费＋关税＋消费税＋进口环节增值税＋车辆购置税=X＋0.8＋X×1.5%＋X×10%＋（X＋X×10%）×17%=586.7，得X=450.0。

14、答案：A本题解析：P241-244暂无解析

15、答案：C本题解析：发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。合同约定由承包人以银行保函替代预留质量保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。

16、答案：C本题解析：补充项目的编码由工程量计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成，选项A说法错误；在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容，选项B说法错误；补充项目的编码应按工程量计算规范的规定确定，选项C正确。将编制的补充项目报省级或行业工程造价管理机构备案，选项D说法错误。

17、答案：D本题解析：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。检验试验费，是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。检验试验费属于企业管理费。教材P10-14

18、答案：C本题解析：本题考查的是竣工决算的内容和编制。根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中、小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。

19、答案：D本题解析：本题考查的是公示内容。公示内容：招标人需对中标候选人全部名单及排名进行公示，而不是只公示排名第一的中标候选人。同时，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分因素的得分情况。

20、答案：C本题解析：参考解析：本题主要考查工程索赔类合同价款调整事项。

21、答案：D本题解析：2021教材P67知识点：人工日工资单价的组成和确定方法。工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的：普工1.3倍、一般技工2倍、高级技工3倍。

22、答案：C本题解析：材料（工程设备）暂估单价及调整表，招标人填写暂估单价，并在备注栏说明暂估的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人将此计入工程量清单综合单价。专业工程暂估价及结算价表，“暂估金额”由招标人填写。计日工表，招标人填写项目名称、暂定数量。总承包服务费计价表，招标人填写项目名称、服务内容。

23、答案：C本题解析：世界银行工程造价的组成中，项目间接建设成本的组成主要有项目管理费、生产前费用、开工试车费、运费和保险等费用。

24、答案：C本题解析：建筑体积指标是建筑体积与建筑面积之比，是衡量层高的指标。

25、答案：C本题解析：教材P150影响民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素：建筑物平面形状和周长系数；住宅的层高和净高；住宅的层数；住宅单元组成、户型和住户面积；住宅建筑结构的选择。

26、答案：A本题解析：本题考查的是建设项目施工投标与投标文件的编制。招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的时间和地点。

27、答案：D本题解析：本题主要考查措施项目清单。措施项目清单的编制需考虑多种因素，除工程本身的因素外，还涉及水文、气象、环境、安全等因素。

28、答案：C本题解析：招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

29、答案：C本题解析：P201-210暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写，不得变动。

30、答案：D本题解析：投标报价高于基准单价，材料单价上涨，以投标报价为基准，2100×（1+5%）=2205元/t＞2200元/t，未超过5%的风险幅度，A项错误；投标报价低于基准单价，材料单价上涨，以基准价为基准，2000×（1+5%）=2100元/t＞2050元/t，未超过5%的风险幅度，B项错误；投标报价高于基准单价，材料单价下跌，以基准价为基准，2000×（1-5%）=1900（元/t），未超过%的风险幅度，故上述情况均不需要调整价格，C项错误。

31、答案：D本题解析：有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；②投标人之间约定中标人；③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

32、答案：B本题解析：

33、答案：C本题解析：教材P138估算应付账款的公式是：应付账款=外购原材料、燃料动力及其他材料年费用／应付账款周转次数，因此，应付账款的估算额=7200／（360／15）=300（万元）。

34、答案：B本题解析：发包人应在收到承包人的工程进度款支付申请后14天内核对完毕。否则，从第15天起承包人递交的工程进度款支付申请视为被批准。发包人应在批准上程进度款支付申请的14天内，向承包人按不低于计量工程价款的60%，不高于计量工程价款的90%向承包人支付工程进度款。发包人应在批准申请的14天内支付不少于120万元(200*60%)，不高于180万元(200*90%)的进度款。

35、答案：A本题解析：已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等的有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整，选项A正确。

36、答案：C本题解析：教材P31

37、答案：B本题解析：第三级表示分部工程顺序码，由两位数表示（分二位），故A错误；当同一标段（或合同段）的一份工程量清单中含有多个单位工程，在编制工程量清单时应特别注意对项目编码十至十二位的设罝不得有重码，故B正确C错误；补充项目的编码由计量规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成，选项缺少计量规范的代码，故D错误。

38、答案：D本题解析：了解监理方式属于合同背景分析；分析承包方式和计价方式属于合同形式分析。

39、答案：B本题解析：总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，在计算时可参考以下标准：(1)招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5％计算；(2)招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的3％～5％计算；(3)招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1％计算。

40、答案：C本题解析：教材P265本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项A错误，如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后28天内向另一方发出异议通知，并说明争议的事项和理由。但除非并直到调解书在协商和解或仲裁裁决、诉讼判决中做出修改，或合同已经解除，承包人应继续按照合同实施工程；选项B错误，调解人应在收到调解委托后28天内，或由调解人建议并经发承包双方认可的其他期限内，提出调解书，发承包双方接受调解书的，经双方签字后作为合同的补充文件，对发承包双方具有约束力，双方都应立即遵照执行；选项C正确，发承包双方应在合同中约定或在合同签订后共同约定争议调解人，负责双方在合同履行过程中发生争议的调解。合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动；选项D错误，除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止。

41、答案：B本题解析：本题考查的是分部分项工程量清单。分部分项工程量清单的项目特征应按各专业工程计量规范附录中规定的项目特征，结合技术规范、标准图集、施工图纸，按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等，予以详细而准确的表述和说明。单价措施项目宜采用分部分项工程项目清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。

42、答案：C本题解析：知识点：预算定额及其基价编制。实际工程现场运距超过预算定额取定运距时，可另行计算现场二次搬运费。

43、答案：D本题解析：【答案】：D【注解】：此部分内容在2009版教材中已删除。

44、答案：B本题解析：本题考查的是工程造价指数的编制和动态管理。选项A错误，指数按其所编制的方法不同，分为综合指数和平均数指数。选项C错误，指数按其所反映的现象的性质不同，分为数量指标指数和质量指标指数。选项D错误，设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。

45、答案：C本题解析：2021教材P63知识点：确定材料定额消耗量的基本方法。现场统计法比较简单易行，但也有缺陷：一是该方法一般只能确定材料总消耗量，不能确定净用量和损耗量；二是其准确程度受到统计资料和实际使用材料的影响。因而其不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用。

46、答案：A本题解析：知识点：确定材料定额消耗量的基本方法。选项B错误，必须消耗的材料属于施工正常消耗，是确定材料消耗定额的基本数据。其中：直接用于建筑和安装工程的材料，编制材料净用量定额；不可避免的施工废料和材料损耗，编制材料损耗定额；选项C错误，土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于实体材料中的辅助材料；选项D错误，现场统计法一般只能确定材料总消耗量，不能确定净用量和损耗量。

47、答案：A本题解析：本题考查的是预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标和造价指标。预算定额是在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准。概算定额是完成单位合格扩大分项工程，或扩大结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班的数量及其费用标准。综上，概算定额与预算定额的差异主要表现在项目划分的不同。

48、答案：C本题解析：先进适用的生产技术及技术装备是项目规模效益赖以存在的基础，而相应的管理技术水平则是实现规模效益的保证。

49、答案：B本题解析：知识点：按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。安全文明施工费通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。

50、答案：A本题解析：3000÷4000=75%，工程量减少超过15%，需对单价做调整。P2×（1-L）×（1-15%）=600×（1-10%）×（1-15%）=459元/㎡450＜459，P1按照P2×（1-L）×（1-15%）调整。结算价=459×3000=137.7万元

51、答案：B本题解析：本题考查的是投资估算的编制。选项ACD是项目建议书阶段投资估算的作用。（1）项目建议书阶段的投资估算，是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，也是编制项目规划、确定建设规模的参考依据。（2）项目可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，也是研究、分析、计算项目投资经济效果的重要条件。当可行性研究报告被批准后，其投资估算额将作为设计任务书中下达的投资限额，即建设项目投资的最高限额，不得随意突破。

52、答案：A本题解析：编制竣工图的形式和深度，应根据不同情况区别对待，其具体要求包括：1)凡按图竣工没有变动的，由承包人(包括总包和分包承包人，下同)在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。2)凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由承包人负责在原施工图(必须是新蓝图)上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后．作为竣工图。3)凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充时，应重新绘制改变后的竣工图。由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制；由施工原因造成的，由承包人负责重新绘图；由其他原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。承包人负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。4)为了满足竣工验收和竣工决算需要，还应绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图.5)重大的改建、扩建工程项目涉及原有的工程项目变更时，应将相关项目的竣工图资料统一整理归档，并在原图案卷内增补必要的说明一起归档。教材P291-303

53、答案：D本题解析：本题考查的是最高投标限价的编制。最高投标限价应在招标文件中公布，对所编制的最高投标限价不得进行上浮或下调。招标人应当在招标时公布最高投标限价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。

54、答案：B本题解析：国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的《新工程合同条件》简称为NBC合同。

55、答案：B本题解析：本题考查的是分部分项工程项目清单。选项A错误，附录表中的“项目名称”为分项工程项目名称，是形成分部分项工程项目清单项目名称的基础。选项C错误，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容。选项D错误，补充项目的编码由工程量计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成，并应从001起顺序编制。

56、答案：D本题解析：本题主要考查施工机械台班单价的组成和确定方法。台班人工费=人工消耗量*[1+（年制度工作日-年工作台班）/年工作台班]x人工单价台班人工费=2×[1+（265-250）/250]×120=254.4元/台班。

57、答案：A本题解析：教材P8国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库（或施工组织设计指定的需要安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费；进口设备则由我国到岸港口或边境车站起至工地仓库（或施工组织设计指定的需安装设备的堆放地点）止所发生的运费和装卸费。

58、答案：D本题解析：本题主要考查预付款及期中支付。选项A正确，预付款担保是指承包人与发包人签订合同后领取预付款前，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保。选项B正确，预付款担保的主要形式为银行保函。选项C正确，发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付。选项D错误，发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。

59、答案：D本题解析：收集编制施工图预算的编制依据主要包括现行建筑安装定额、取费标准、工程量计算规则、地区材料预算价格以及市场材料价格等各种资料。

60、答案：B本题解析：P31-32根据建设期利息的计算公式第一年贷款利息为：（200/2）*10%=10万元第二年贷款利息为：（200+10+300/2）*10%=36万元该项目应计建设期贷款利息为：10+36=46万元

61、答案：A本题解析：P221-229"标高金"由管理费、利润和风险费组成。

62、答案：D本题解析：教材P7进口从属费包括银行财务费、外贸手续费、关税、消费税、进口环节增值税等。

63、答案：A本题解析：B错，进度偏差为正时，表示工期延误，为负时，表示工期提前；C错，局部偏差有两层含义，就整体项目而言，如B所述，就相对于项目实施的时间而言，局部偏差指每一控制周期所发生的投资偏差；D错，相对偏差是绝对偏差与投资计划值的比。

64、答案：C本题解析：2021教材P68本题考查的是材料单价的组成和确定方法。“两票制”支付方式是指材料供应商就收取的货物销售价款和运杂费向建筑业企业分别提供货物销售和交通运输两张发票的材料。在这种方式下，运杂费以接受交通运输与服务适用税率9%扣除增值税进项税额。“一票制”支付方式。所谓“一票制”材料，是指材料供应商就收取的货物销售价款和运杂费合计金额向建筑业企业仅提供一张货物销售发票的材料。在这种方式下，运杂费采用与材料原价相同的方式扣除增值税进项税额。

65、答案：D本题解析：2021教材P13知识点：按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项A错误，规费是由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。选项B错误，规费由社会保险费和住房公积金组成。社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费，不包括财产保险费。选项C错误，社会保险费和住房公积金费率可以每万元发承包价的生产工人人工费和管理人员工资含量与工程所在地规定的缴纳标准综合分析取定。

66、答案：B本题解析：(1)暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。此项费用由招标人填写其项目名称、计量单位、暂定金额等，若不能详列，也可只列暂定金额总额

67、答案：C本题解析：主材费计算的依据是当时当地的市场价格。

68、答案：B本题解析：本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。项目生产经营费用包括原材料、燃料运入及产品运出费用，给水、排水、污水处理费用，动力供应费用。

69、答案：C本题解析：市场因素是确定建设规模需考虑的首要因素。市场需求状况是确定项目生产规模的前提。

70、答案：C本题解析：本题考查的是投资估算的编制。存货=外购原材料、燃料+其他材料+在产品+产成品。教材P131-147

71、答案：A本题解析：可供投资者分配的利润根据投资者或股东的意见在任意盈余公积金、应付利润和未分配利润之间进行分配。

72、答案：D本题解析：知识点：建筑安装工程费用的构成。建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

73、答案：B本题解析：P280-289未约定预付款保函的，发包人在合同生效后10日内向承包人支付预付款金额。选项A，发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。选项C，发包人延误付款，应自延误之日起按同期贷款利率向承包人支付延期付款利息。选项D，发包人没有按合同约定按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付；发包人在预付款期满后的7天仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。

74、答案：C本题解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。单台非标准设备原价={[（材料费+加工费+辅助材料费）×（1+专用工具费率）×（1+废品损失费率）+外购配套件费]×（1+包装费率）-外购配套件费}×（1+利润率）+销项税额+非标准设备设计费+外购配套件费=（12×1.01-2）×1.05+1+2=13.626（万元）。

75、答案：D本题解析：教材P21开办费包括的内容因国家和工程的不同而异，大致包括以下内容：①施工用水、用电费；②工地清理费及完工后清理费；③周转材料费；④临时设施费；⑤驻工地工程师的现场办公室及所需设备的费用，现场材料试验及所需设备的费用；⑥其他。其他包括工人现场福利费及安全费、职工交通费、日常气候报表费、现场道路及进出场道路修筑及维护费、恶劣天气下的工程保护措施费、现场保卫设施费等。

76、答案：B本题解析：施工招标文件的编制内容包括：招标公告(或投标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式、投标人须知前附表规定的其他材料。

77、答案：A本题解析：教材P6FOB意为装运港船上交货，亦称为离岸价,FOB术语是指当货物在指定的装运港越过船舷，卖方即完成交货义务。风险转移，以在指定的装运港货物越过船舷时为分界点。费用划分与风险转移的分界点相一致。

78、答案：C本题解析：P237-241A选项:安全文明施工费，按照实际发生变