建设工程代建合同纠纷处理期限协议书

建设工程代建合同纠纷处理期限协议书双方就履行建设工程代建合同（合同编号：[请填写主合同编号或名称]）（以下简称“主合同”）过程中可能发生的纠纷处理期限，经友好协商，达成如下协议：本协议适用于双方因履行主合同所发生的、经双方书面确认的任何争议或纠纷。定义：1.“争议”或“纠纷”：指双方因履行主合同引起的关于工程范围、工程进度、工程质量、工程款支付与结算、变更与索赔、违约责任、解除合同等事宜的任何争议或不一致。2.“书面确认”：指通过正式函件、具有法律效力的电子邮件或双方签字盖章的会议纪要等形式，明确指出已发生争议及具体争议事项。3.“友好协商期”：“指自一方就特定争议向另一方发出书面通知（以下简称“争议通知”）之日起，至双方书面确认协商结果或协商期满之日止的期间。4.“调解期”：“指双方同意将争议提交调解后，至调解机构书面出具调解结果或调解期满之日止的期间。5.“仲裁/诉讼准备期”：“指自友好协商期满后或调解期满后（以较晚者为准）次日起，至一方就仲裁或诉讼正式提交文件（如仲裁申请书、起诉状）之日止的期间，用于双方准备证据、法律意见等。纠纷解决程序与期限：1.争议确认与通知：a.一方认为发生本协议定义的争议时，应在合理期限内（不少于5个工作日）向另一方发出书面争议通知，明确争议事项、相关事实和理由。b.另一方在收到争议通知后，应在5个工作日内书面回复确认收到，并说明其初步意见或要求。若同意本协议及其期限约定，亦应书面确认。2.友好协商：a.自双方确认发生争议之日起，应立即开始友好协商，寻求解决争议。b.双方应指定代表进行协商，并应尽力在友好协商期内（不超过30天）达成书面协议解决争议。c.若友好协商期内未能达成一致，双方应在协商期届满后5个工作日内书面通知对方，表明选择进入下一程序（调解或仲裁/诉讼）。3.调解（可选，根据双方选择加入或修改）：a.若协商不成，双方同意将争议提交[请填写指定调解机构名称，如“XX市XX区人民调解委员会”]进行调解。b.双方应在协商不成通知发出后10个工作日内，共同向该调解机构提交调解申请。调解机构应在收到申请后10个工作日内决定是否受理并书面通知双方。c.调解期自调解机构受理之日起计算，原则上不超过60天。调解机构可视情况建议延长，但延长期限不得超过30天。d.若调解在期限届满前达成协议，调解机构应制作调解协议书；若调解期满未达成协议，调解机构应制作调解终结书，并书面通知双方可依法通过仲裁或诉讼解决。4.仲裁/诉讼：a.若协商不成或调解不成，任何一方均应在调解终结书送达后[或友好协商期届满后5个工作日内，选择其一并明确]向有管辖权的人民法院提起诉讼；或/并且，任何一方均应在调解终结书送达后[或友好协商期届满后15天内，选择其一并明确]按照主合同约定的仲裁条款或本协议约定，将争议提交至[请填写仲裁委员会名称，如“中国国际经济贸易仲裁委员会”]（以下简称“仲裁委”），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。b.若选择诉讼，诉讼程序适用相关法律规定。若选择仲裁，仲裁程序适用仲裁委届时有效的仲裁规则。双方应配合办理仲裁/诉讼相关手续，并应在收到仲裁/诉讼通知后[或约定具体天数，如15天]内提交相应文件。5.证据提交：a.任何一方在准备进入仲裁/诉讼程序前，或根据仲裁/诉讼规则的要求，应在[例如：仲裁委受理后15天或法院立案后20天]内向对方提交支持其主张的关键证据副本一份。期限的起算与顺延：1.上述各项期限（除特别说明外）均从约定的时间点开始计算，计算方式为工作日，不含节假日。2.若任何一方因不可抗力（如地震、洪水、战争等）或无法避免的障碍（如政府行为、法律政策重大变化、重大疫情等）导致未能按时履行本协议项下的任何义务，该期限应自动顺延。不可抗力或障碍消除后，期限应继续计算。3.若一方因合理理由需要延长期限，应至少提前[例如：5个工作日]书面通知对方，说明理由，并经对方书面同意。未经同意的延期，对方有权要求其说明理由，并在对方收到通知后[例如：10个工作日]内予以答复。逾期后果：1.若一方无正当理由逾期未能履行本协议第2条（b）款关于确认收到的义务，视为其已收到争议通知。2.若一方无正当理由逾期未能履行本协议第3条（c）款关于提交调解申请的义务，或逾期未能履行第4条（a）款关于启动仲裁/诉讼的义务，另一方有权依据主合同约定或法律规定采取相应措施。若双方未就仲裁/诉讼途径达成一致，逾期方应承担因其逾期导致的一切不利后果，包括但不限于对方依据已有证据作出的裁决/判决，以及因此产生的费用。双方同意，若协商期届满后[例如：30天]双方均未书面选择进入调解或仲裁/诉讼程序，且未就其他解决方案达成一致，则视为双方已无法通过协商解决争议，逾期方不得再以未履行协商义务为由抗辩。3.逾期提交证据可能导致该证据不被采纳或产生不利后果，具体适用仲裁/诉讼规则及证据规则。法律适用与争议解决：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议本身所发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本协议的变更或解除，须由双方另行签订书面文件。本协议构成双方关于本协议主题事项的完整协议