二级建造师《建设工程法规及相关知识》易错易考题（附答案）

st二级建造师《建设工程法规及相关知识》易错易考题（附答案）单选题1.下列情形中，视同为工伤的情形是（）A、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B、在工作单位突发疾病，并在48小时内经抢救无效死亡C、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的D、在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的参考答案：B2.关于移送管辖、指定管辖、管辖权转移的说法，正确的有（）A、移送管辖是在平级法院之间移送B、有管辖权的法院由于特殊原因不能行使管辖权的可以管辖权转移C、对人民法院就级别管辖异议作出的判决，当事人不服的不可以向上一级法院提起上诉D、管辖权转移仅发生在上下级法院之间参考答案：D3.下列情形中，应当更换施工项目负责人的是（）A、发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同B、承包方同意更换项目负责人C、发包方与承包方产生了合同纠纷D、因不可抗力需要暂停施工参考答案：A4.建设用地使用权属于（）A、所有权B、用益物权C、担保物权D、债权参考答案：B5.仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同，则仲裁庭应（）A、按甲的意见作出B、按乙或丙的意见作出C、请示仲裁委员会主任并按其意见作出D、重新组成仲裁庭经评议后作出参考答案：A6.根据施工许可证的规定，建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当（）A、报发证机关核验施工许可证B、重新领取施工许可证C、向发证机关备案D、重新审查审批条件参考答案：A7.建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足（）A、施工图设计文件已按规定审查合格B、建设单位的要求C、城市规划的要求D、施工质量和施工安全的要求参考答案：A8.某建设工程总承包单位在征得建设单位同意之后，将部分非主体工程分包给一家具有相应资质条件的施工单位。下列关于该分包行为，说法正确的是（）A、该行为无效B、该总承包单位就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任C、建设单位必须与分包施工单位重新签订分包合同D、建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证参考答案：B9.承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是（）A、供应商应承担由此给承包人造成的损失B、承包人可根据实际情况部分接受货物C、由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D、如承包人拒绝接受钢材，应承担违约责任参考答案：D10.下列关于承揽合同的说法中，正确的是（）A、未经定作人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成B、经定作人同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成时，第三人对其工作成果向定作人负责C、承揽人在完成工作中，受定作人的指挥管理D、承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验参考答案：D11.《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过（）个月。A、3；3B、3；1C、1；3D、1；1参考答案：A12.关于施工企业安全费用的说法，正确的是（）A、根据安全生产实际需要，可以降低安全费用提取标准B、安全费用可以挪作他用C、建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由措施费所含的文明施工费、临时设施费、安全施工费组成D、企业在年度财务预算中必须确定必要的安全投入，提足用好安全生产费用参考答案：D13.关于工程建设国家标准的审批发布和编号，下列说法正确的是：强制性国家标准（）A、由国务院工程建设行政主管部门批准并发布B、由国务院标准化行政主管部门审查并统一编号C、由国务院标准化行政主管部门批准并发布D、由国务院批准发布或者授权批准发布参考答案：D14.劳务派遣单位与被派遣劳动者应订立固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬，其中固定期限劳动合同的期限最少为（）年。A、1B、2C、3D、5参考答案：B15.建筑业企业未按照规定及时办理资质证书变更手续的，由（）责令限期办理。A、企业所在地人民政府住房城乡建设主管部门B、县级以上地方人民政府建设主管部门C、市级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门D、省级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门参考答案：B16.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，约定劳动试用期六个月，六个月后再根据王某工作情况，确定劳动合同期限，下列选项中表述正确的是（）A、甲建筑材料公司与王某订立的劳动合同属于无固定期限合同B、王某的工作不满一年，试用期不得超过一个月C、劳动合同的试用期不得超过六个月，所以王某的试用期是成立的D、试用期是不成立的，六个月应为劳动合同期限参考答案：D17.某地方建设行政管理部门于2014年10月10日针对某建筑设计单位不按照建筑工程质量进行设计，做出给予其吊销资质证书的处罚决定，建筑公司于2014年10月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服，可最迟于（）前提起行政复议。A、2014年10月25日B、2014年11月15日C、2015年1月15日D、2014年12月15日参考答案：D18.仲裁庭调解达成协议的，调解书自（），即发生法律效力。A、仲裁庭制作完成后B、当事人签收后C、人民法院确认后D、公证机关公证参考答案：B19.在建设工程施工活动中，落实施工安全生产责任的主体是（）A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、政府安监部门参考答案：B20.关于专利权的期限，下列说法正确的是（）A、发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年B、发明和实用新型专利权的期限为20年，外观设计专利权的期限为10年C、发明和外观设计专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年D、实用新型和外观设计专利权的期限为20年，发明专利权的期限为10年参考答案：A21.下列选项中，符合《招标投标法》关于开标规定的是（）A、开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加B、开标应在招标文件确定的投标截止时间的同一时间公开进行C、投标人对开标有异议可直接向行政部门投诉D、投标人少于5个的，不得开标，应重新招标参考答案：B22.某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是（）A、材料商转让自己的债权无需让承包人知道B、材料商转让自己的债权应经承包人同意C、若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消D、即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消参考答案：C23.注册建造师有权（）A、超出聘用单位业务范围从事执业活动B、在两个或两个以上单位受聘或执业C、允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D、对本人执业活动进行解释和辩护参考答案：D24.企业名称、地址、注册资金、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后的（）天内办理资质证书变更手续。A、15B、30C、45D、60参考答案：B25.关于建设工程两阶段招标的说法，正确的是（）A、招标人应在第一阶段按照招标公告或投标邀请函的要求提交不带报价的技术建议，但是建设单位不能根据其内容编制招标文件B、投标人应在第一阶段提交带投标报价的投标文件C、投标人可以自行决定在任意阶段，要求投标人提交包括投标报价的投标文件D、投标人应在第二阶段提供具有投标报价的投标文件参考答案：D26.甲乙在履行合同过程中发生争议，双方对合同中的仲裁条款效力有异议，甲申请仲裁委员会认定，而乙请求人民法院认定，则下述说法正确的是（）A、由仲裁委员会作出决定B、由人民法院裁定C、由先收到申请一方决定D、由仲裁委员会和人民法院协商确定参考答案：B27.根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测，情节尚不严重的，应当受到的行政处罚是（）A、处工程合同价款2%以上4%以下的罚款B、降低资质等级C、处10万元以上20万元以下的罚款D、依法赔偿损失参考答案：C28.《劳动法》规定，"建立劳动关系应当订立劳动合同"，关于劳动合同的理解正确的是（）A、用人单位自合同成立之日起即与劳动者建立劳动关系B、已建立劳动关系，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同C、用人单位不与劳动者签订劳动合同应当向劳动者每月支付两倍的工资D、劳动合同分为固定期限、无固定期限和以不确定期限的劳动合同参考答案：B29.下列关于建设单位和相关单位的建设工程安全责任的表述中，错误的是（）A、建设单位要保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任B、勘察单位要提供真实准确的勘察文件，不能弄虚作假C、设计单位要全部按照建设单位的要求设计，防止因设计不合理发生生产安全事故D、监理单位有权要求施工单位对存在的安全隐患进行整改参考答案：C30.根据《行政处罚法》，下列属于行政处罚的是（）A、管制B、撤职C、罚金D、罚款参考答案：D31.下列招标人的行为中，除（）以外都属于招标人与投标人串通投标。A、间接向投标人泄露标底B、暗示投标人降低报价C、邀请信得过的承包公司投标D、授意投标人修改投标文件参考答案：C32.计算机软件属于（）的保护客体。A、专利权B、著作权C、发明权D、其他科技成果权参考答案：B33.承包人以欺诈手段，使发包人在违背真实意思的情况下订立了施工合同，则发包人有权请求（）予以撤销。A、建设行政主管部门B、仲裁机构或建设行政主管部门C、人民法院或建设行政主管部门D、人民法院或仲裁机构参考答案：D34.建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（）报告。A、建筑节能合格B、建筑节能达标C、竣工验收合格D、能耗验收合格参考答案：C35.在招投标活动中，投标人对评标结果有异议的，招标人应当自收到异议之日起（）日内作出答复。A、3B、5C、7D、10参考答案：A36.某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理，裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是（）A、认定事实不清B、违反法定程序C、证据不足D、使用法律错误参考答案：D37.商标专用权包括（）两个方面。A、发明权和禁止权B、使用权和专利权C、使用权和禁止权D、专利权和发现权参考答案：C38.关于资格预审，下列说法错误的是（）A、依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日B、未通过资格预审的申请人不具有投标资格C、潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间3日前提出D、通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标参考答案：C39.按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的情形是（）A、申请人年近花甲，已达59岁高龄B、因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年C、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年D、申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故参考答案：B40.在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位以某水泥厂出产的水泥物美价廉为由，要求施工单位采购，下列说法正确的是（）A、施工单位可以自行决定是否采购B、建设单位的要求施工单位必须接受C、建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受D、建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受参考答案：A41.根据《水污染防治法》关于施工现场水污染的防治，下列说法错误的是（）A、在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口B、禁止向水体排放含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣C、禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送或存贮含有毒污染物的废水D、禁止向水体排放生活污水参考答案：D42.某施工合同约定关于工程质量争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。关于争议管辖的说法中，正确的是（）A、质量和结算纠纷均由北京仲裁委员会仲裁B、仲裁条款约定无效C、质量纠纷由北京仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院审理D、双方只能修改或补充仲裁约定参考答案：C43.下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是（）A、出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损、灭失的风险由出卖人承担B、标的物毁损、灭失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担C、出卖人未按规定交付标的物单证和资料的，会影响标的物毁损、灭失风险的转移D、标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求出卖人承担违约责任的权利参考答案：D44.某施工企业在某工程项目的建设中，经项目经理签字的材料款，未能按时支付给材料供应商，则对此承担法律责任的主体是（）A、施工企业B、项目经理C、材料供应商D、项目经理部参考答案：A45.建设工程招标投标过程中，银行为建筑工程公司提供的工程保函属于（）A、主合同B、从合同C、无偿合同D、计划合同参考答案：B46.某大中型建设项目实行开工报告制度，在办理开工报告后，因故无法按期开工，超过（），建设单位应当重新办理开工报告的批准手续。A、2个月B、12个月C、3个月D、6个月参考答案：D47.某工程项目施工过程中，施工单位以工期紧为由，在一些隐蔽工程覆盖前没有通知建设单位、监理单位和建设工程质量监督机构，就私自进行了下一道工序的施工。在竣工验收时，发现上述私自覆盖处存在质量缺陷。建设单位要求该施工单位返修，但施工单位以下一个工程项目马上要开工为由，拒绝返修。在本例中，下列符合《建设工程质量管理条例》规定的做法是（）A、施工单位在一些隐蔽工程覆盖前没有通知建设单位、监理单位和建设工程质量监督机构B、施工单位以工期紧为由，私自进行了隐蔽工程覆盖工序的施工C、建设单位在竣工验收发现该工程质量缺陷时，要求施工单位返修D、施工单位借故拒绝对工程质量缺陷进行返修参考答案：C48.《建筑法》及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的（）例外。A、专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位B、为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业C、专业承包企业将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业D、分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人参考答案：C49.施工单位涉及工程质量责任，对施工单位项目经理的责任追究说法正确的是（）A、处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款B、发生工程质量事故，追究刑事责任C、处单位罚款额的2%以上4%以下的罚款D、造成质量问题的，吊销执业资格证书，终身不予注册参考答案：A50.关于法的效力层级，下列表述错误的是（）A、宪法至上B、一般法优于特别法C、上位法优于下位法D、新法优于旧法参考答案：B51.注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的说法中正确的是（）A、延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B、申请延续注册只需提供原注册证书C、延续注册有效期为3年D、延续注册执业期间不能申请变更注册参考答案：C52.某工厂为了节省投资，将4年前为第1个大型厂房做的勘察成果提供给设计院，作为同一厂区建设第2个大型厂房的设计依据。设计院被迫同意使用旧的勘察成果进行设计。该厂房建成后使用仅1年多就发现墙体多处开裂。经检测，墙体开裂系设计中对地基处理不当引起厂房不均匀沉陷所致。根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》有关规定，该质量责任的主要承担方是（）A、设计单位B、施工单位C、建设单位D、监理单位参考答案：C53.下述关于施工单位提取安全生产费用的表述中，符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求的是（）A、建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用B、总包单位应当视具体情况将安全费用适当支付分包单位C、建设工程施工企业不得擅自提高安全费用提取标准D、市政公用工程安全费用提取标准为2.5%参考答案：A54.某工程进行公开招标，在投标截止时，招标人发现投标人少于三个，此情况下（）A、应正常开标B、应重新招标C、可以进行议标D、可改为邀请招标参考答案：B55.建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。对建设资金到位要求是（）A、不少于工程合同价的30%B、应提交建设资金已经落实承诺书C、不少于工程合同价的60%D、不少于工程合同价的80%参考答案：B56.施工总承包单位与分包单位依法签订了"幕墙工程分包协议"，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（）A、分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任B、总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任C、总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D、总包单位和分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任参考答案：C57.根据《建设工程安全生产管理条例》，对于施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案，工程监理单位应当重点审查（）A、是否保证安全费用足额到位B、是否能达到施工进度与工程质量要求C、是否达到工程安全级别要求D、是否符合工程建设强制性标准参考答案：D58.根据《招标投标法实施条例》，投标人对资格预审文件、招标文件、招标过程和中标结果的异议，应当先向（）提出异议。A、招标人B、评标委员会C、有关行政监督部门D、招标代理机构参考答案：A59.依据《劳动争议调解仲裁法》，关于劳务仲裁的说法，正确的是（）A、劳动争议申请仲裁的时效是两年，自当事人知道或应当知道其权利受侵害之日起计算B、当事人有正当理由的，可以在开庭3日前请求延期开庭C、被申请人收到书面通知，无正当理由拒不到庭或者未经仲裁庭同意中途退庭的，不可以缺席裁决D、劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起2年内提出参考答案：B60.根据《立法法》，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等，如特别规定与一般规定不一致的，则适用（）A、一般规定B、特别规定C、新规定D、旧规定参考答案：B61.甲建筑工程公司委托王某购买一批钢材并负责运到施工工地。在运输途中发生了地震，造成了工期延误和部分钢材损毁。在这种情况下王某（）A、承担钢材毁损的责任B、承担工期延误的责任C、承担全部责任D、不承担任何责任参考答案：D62.某建筑企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时（）A、经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年B、不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止C、重新申请办理D、必须再次审查，审查合格延期3个月参考答案：A63.我国合同法规定的租赁期限不得超过（）年。A、10B、20C、30D、40参考答案：B64.某企业与张某签订劳动合同。张某工作后，单位发现其严重近视，因该工种对视力有严格要求，张某不能适应该工作。经企业了解得知张某在录用时隐瞒其视力真实情况，于是决定与张某解除劳动合同。下列关于该劳动合同的说法中，正确的是（）A、因张某不能适应该工作，劳动合同应予解除B、因已考核录用，企业无权单方解除劳动合同C、该劳动合同不应解除，应变更D、应认定为无效劳动合同参考答案：D65.因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，（）应当制定拆除、改动方案，报城镇排水主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用。A、施工单位B、建设单位C、监理单位D、勘察设计单位参考答案：B66.下列关于建设工程实际竣工日期的说法中，错误的是（）A、建设工程经竣工验收不合格，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C、发包人收到竣工验收报告拖延验收的，以提交验收报告之日为竣工日期D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期参考答案：A67.下列安全事故中，属于重大事故的是（）A、3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元B、12人死亡，直接经济损失960万元C、36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元D、2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元参考答案：B68.根据《建筑法》，下列建筑工程承发包行为中，属于法律允许的行为是（）A、承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B、两个以上的承包单位联合共同承包一项大型建筑工程C、分包单位将其承包的部分工程发包给他人D、承包单位将其承包的全部建筑工程肢解后发包给他人参考答案：B69.按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是（）A、监理单位对施工质量监理承担违约责任和违法责任B、未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收C、未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工D、监理只能采用旁站监理方法参考答案：A70.施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包给了乙分包商，但是甲分包商工期延误，现场又有监理单位，乙分包商为此应向（）提出要求承担违约责任。A、发包方B、总包方C、甲分包商D、监理单位参考答案：B71.多名劳务工人共同委托律师甲代理其进行民事诉讼讨要工资，授权委托书中仅写明代理权限是"全权代理"。依此授权书。下列关于甲的代理权限的说法，错误的是（）A、甲获得了特别授权B、甲没有获得特别授权C、甲无权行使实体性诉讼权利D、甲具有程序性的诉讼权利参考答案：A72.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是（）A、初始注册B、年检注册C、变更注册D、专业增项注册参考答案：B73.依据《拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单管理暂行办法》规定，用人单位被列入失信联合惩戒名单的有（）A、拖欠农民工工资报酬B、因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的C、未按照劳动合同约定提供劳动保护与劳动条件的D、未依法为劳动者缴纳社会保险费的参考答案：B74.建筑业（不含简易计税部分）增值税税率一般为（）A、3%B、6%C、9%D、13%参考答案：C75.某建设工程依法应实行监理，下列表述中符合《建设工程质量管理条例》规定的是（）A、建设单位应当委托该工程的设计单位进行监理B、建设单位应当委托具有工程监理相应资质的单位进行监理C、监理单位不能与建设单位有隶属关系D、施工监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系参考答案：B76.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期。A、定额B、标准C、法定D、合同参考答案：D77.根据《劳动合同法》，建造师张某在某建筑公司连续工作满（）年以上时，提出订立无固定期限的劳动合同应当获得批准。A、5B、10C、15D、20参考答案：B78.下列关于建设工程竣工环保验收的说法，符合《建设项目环境保护管理条例》规定的是（）A、编制环境影响报告表的建设项目竣工后，环保部门应当按国家规定，对配套建设的环境保护设施进行验收B、编制环境影响报告书的建设项目竣工后，建设单位应当按国家规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告C、编制环境影响登记表的建设项目竣工后，建设单位应当按国家规定，对配套建设的环境保护设施进行验收D、环境保护设施验收报告一律应当向社会公开参考答案：B79.赵、李、孙、张四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，各自找到一个单位申请注册，则（）A、赵某达到注册建造师继续教育要求，可以注册B、李某因执业活动受到刑事处罚已经执行完毕满2年，可以注册C、孙某被吊销执业证书，已满1年，可以注册D、张某在两个单位申请注册，可以注册参考答案：A80.《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为（）A、6个月的统筹地区上年度职工月平均工资B、12个月的统筹地区上年度职工月平均工资C、6个月的职工本人工资D、12个月的职工本人工资参考答案：A81.关于和解的说法，错误的是（）A、当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书B、当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解C、和解协议具有强制执行的效力D、和解可以发生在民事诉讼的任何阶段参考答案：C82.工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查的方式不包括（）A、专项检查B、交叉检查C、抽选检查D、重点检查参考答案：B83.《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在（）前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A、竣工验收B、签订施工合同C、开工D、领取施工许可证参考答案：C84.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，应向（）请假。A、工程项目的建设单位B、建筑施工企业总经理C、建筑施工企业总工程师D、建筑施工企业主管副总经理参考答案：A85.对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中不正确的是（）A、施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施B、施工方案中应附具安全验算结果C、施工方案应经施工单位项目负责人、总监理工程师签字后实施D、应由专职安全生产管理人员进行现场监督参考答案：C86.下列关于民事诉讼的当事人的说法，错误的是（）A、狭义的民事诉讼当事人包括原告和被告B、广义的民事诉讼当事人包括原告、被告和第三人C、公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人D、法人由其法定代表人进行诉讼，其他组织由其主要负责人进行诉讼参考答案：B87.下列关于施工现场环境保护制度中，错误的是（）A、暂时不能开工的施工工地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖B、城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡C、施工现场可以焚烧无毒废弃物D、施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗参考答案：C88.易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位应当至少（）组织1次生产安全事故应急救援预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。A、每月B、每季度C、每半年D、每年参考答案：C89.以下人民法院审理的行政案件，不适用调解的是（）A、行政赔偿B、行政补偿C、对行政机关作出的有关行政许可的决定不服D、行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权参考答案：C90.下列关于施工现场所具备的施工条件，符合施工许可证申请条件的是（）A、需要拆迁的，已经办理了拆迁许可证B、需要征收房屋的，已经征收完毕C、需要先期征收房屋的，其进度需符合施工要求D、已经按工程项目的具体情况做好了施工测量、三通一平的规划参考答案：C91.甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算（）天的拖期违约损失。A、15B、16C、17D、21参考答案：D92.土地承包经营权属于（）A、所有权B、用益物权C、担保物权D、抵押权参考答案：B93.下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是（）A、评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于三分之二B、评标人员名单在评标报告完成前保密C、评标委员会不能要求投标人澄清问题D、评标委员会不能否决所有的投标参考答案：A94.下列关于承揽人在履行承揽合同的行为中，不合理的是（）A、承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作B、承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料C、承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成D、因定作人未按期支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果参考答案：B95.根据《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，如对建筑材料、设备等无特殊要求，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、构配件和设备应当（）A、放宽质量要求B、注明生产厂、供应商C、符合建设单位的要求D、注明规格、型号、性能，必须符合国家标准参考答案：D96.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A、5B、15C、20D、30参考答案：D97.《招标投标法实施条例》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从（）起算。A、招标公告发布之日B、领取招标文件之日C、提交投标文件的截止之日D、资格预审结束之日参考答案：C98.某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了《借款合同》，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（）A、要求返还利息B、提前收回借款C、签订附加合同D、继续发放贷款参考答案：B99.在施工合同履行过程中，当事人一方可以不承担违约责任的情形是（）A、因三通一平工期拖延，建设单位不能按约定时间提供施工场地B、因建设单位拖延提供图纸，致使施工单位未能按约定时间开工C、因施工单位自有设备损坏，导致工期拖延D、因发生洪涝灾害，致使施工单位在合同约定的工期后竣工参考答案：D100.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（）A、工程竣工验收报告B、规划、招标投标、公安消防、环保部门的完整备案文件C、施工企业签署的工程质量保修书D、住宅工程的《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》参考答案：B101.下列关于工程质量检测规定说法中正确的是（）A、检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档B、检测机构不得转包检测业务C、检测机构和检测人员有义务推荐建筑材料、构配件和设备D、检测机构可以与所检测项目相关的建设单位有隶属关系参考答案：B102.关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）A、仲裁应当开庭进行B、仲裁庭开庭进行的，应当以当事人协议开庭为前提C、仲裁应当公开进行D、当事人协议仲裁不公开进行的，仲裁庭有权决定公开进行参考答案：A103.我国招标投标法规定，评标应由（）依法组建的评标委员会负责。A、地方政府相关行政主管部门B、招标代理人C、招标监管机构D、招标人参考答案：D104.有关和解协议的效力，如果一方当事人不按照和解协议履行，另一方当事人（）A、可以请求人民法院强制履行B、不可以向法院提起诉讼，但可以根据约定申请仲裁C、不可以请求人民法院强制履行，但可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁D、不可以请求人民法院强制履行，也不可以向法院提起诉讼，但可以根据约定申请仲裁参考答案：C105.甲单位家属区新建工程项目通宵施工，施工噪声严重影响职工休息，构成侵权之债。此债中债权人是（）A、甲单位B、施工单位C、行政监管部门D、甲单位职工参考答案：D106.职工与用人单位就是否认定为工伤问题产生分歧时，根据《工伤保险条例》规定，应由（）承担举证责任。A、工伤职工B、用人单位C、社会保险行政部门D、第三方机构参考答案：B107.用人单位与劳动者的劳动关系自（）之日建立。A、订立劳动合同B、用工C、试用期满D、劳动者提供担保参考答案：B108.下列应作为注册建造师的不良行为记入其信用档案的是（）A、及时签字盖章的B、泄露商业秘密的C、变更注册单位但在另一家企业从事执业活动的D、与聘用单位发生劳务争议的参考答案：B109.下列可以由行政法规设定的行政强制措施是（）A、冻结存款B、限制公民人身自由C、扣押财物D、冻结汇款参考答案：C110.根据《招标投标法》，下列不属于招标文件内容的是（）A、招标项目的技术要求B、对投标人资格审查的标准C、招标项目的施工组织设计D、拟签订合同的主要条款参考答案：C111.在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院依法制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应该（）A、及时判决B、强制执行C、留置送达D、重新调节参考答案：A112.投标有效期应从（）之日起计算。A、开始提交投标文件B、提交投标保证金C、确定中标结果D、招标文件规定的提交投标文件截止参考答案：D113.下列关于施工总承包单位和分包单位安全生产责任的说法中，错误的是（）A、建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务C、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D、分包单位不服从总承包单位的安全生产管理导致生产安全事故的，总承包单位不承担责任参考答案：D114.属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权（）A、归集体所有B、归国家所有C、归个人所有D、受法律保护参考答案：D115.施工企业甲向设备租赁公司乙租赁塔吊，租赁费20万元，其拟将租赁费转移给开发商丙，依据《民法典》的规定，其转移债务的必要条件是（）A、通知设备租赁公司乙B、须经设备租赁公司乙同意C、与开发商达成转让协议D、要为设备租赁公司提供担保参考答案：B116.根据《建筑法》的要求，实行施工总承包的，如果分包单位不服从管理导致生产安全事故，则（）A、由总承包单位承担主要责任B、由分包单位承担主要责任C、由总承包单位承担全部责任D、由分包单位承担连带责任参考答案：B117.某建筑施工企业在2005年2月1日办理的安全生产许可证，应在（）时向原发证机关办理延期手续。A、2008年2月-2008年4月B、2007年11月-2008年1月C、2007年7月-2008年1月D、2008年2月-2008年7月参考答案：B118.纳税人销售货物、加工修理修配服务、有形动产租赁服务，进口货物增值税税率为（）A、13%B、9%C、6%D、0%参考答案：A119.按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（）A、串通投标B、偷工减料C、未取得资质证书承揽工程D、出借、转让资质证书参考答案：A120.代理人在被授予的权限范围内，以被代理人的名义与第三人实施法律行为，（）承担此行为的民事责任。A、代理人B、第三人C、被代理人D、法定代理人参考答案：C121.甲、乙、丙三户人家相邻而居，甲为自己生活出行方便，于2015年约定：甲借用乙院内道路通行，期限15年，甲一次性支付给乙10万元补偿费。2018年，甲将该处房产转让给了丙，并拟定下列情形处置该地役权，其中符合《物权法》规定的是（）A、甲可以将房产所有权及土地使用权转让给丙，自己保留地役权B、甲无权转让该地役权，倘若甲将其房产出售给丙，该地役权就此灭失C、甲将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙D、甲可以单独将地役权转让给丙参考答案：C122.甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是（）A、因双方完全自愿，故可以受理B、驳回申请，令双方补充协议后再申请C、交给人民法院处理D、不予受理参考答案：D123.按照法院的辖区和民事案件隶属关系，划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限称之为（）A、级别管辖B、指定管辖C、移送管辖D、地域管辖参考答案：D124.按照《建设工程质量管理条例》规定，建设工程保修期的起始日是（）A、工程竣工之日B、竣工验收合格之日C、工程交付之日D、工程投入使用之日参考答案：B125.2015年，某高速公路项目招标，购买招标文件时间从8月23日起，招标文件载明的下列活动时间中，合法的是（）A、出售招标文件的截止日期为8月25日B、提交投标文件的截止日期为9月13日C、开标时间为9月10日D、投标有效期截止于9月13日参考答案：B126.关于行业标准与国家标准之间的效力关系，下列说法错误的是（）A、行业标准在相应的国家标准公布之后继续有效B、行业标准不得与国家标准相抵触C、经国家标准的审批部门批准，行业标准的某些规定可与国家标准不一致D、行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止参考答案：A127.某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述中正确的是（）A、其间构成了不当得利之债B、其间构成了无因管理之债C、其间构成了侵权之债D、其间没有形成债的关系参考答案：C128.某建筑公司与发包人在施工合同中约定：双方若发生争议，提交发包人住所地人民法院管辖。后双方因工程价款的支付时间发生争议，建筑公司应向（）A、发包人所在地的人民法院起诉B、建筑公司所在地的人民法院起诉C、合同签订地的人民法院起诉D、工程所在地人民法院起诉参考答案：D129.下列关于联合体承包工程的说法中正确的是（）A、联合体是法人B、联合体中各单位资质等级不同时，可以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程C、联合体中标后，由各组成单位分别与建设单位签约D、联合体各方对承包合同的履行承担连带责任参考答案：D130.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，建立劳动关系的时间是（）A、自用工之日起B、自签订劳动合同之日起C、自首次领取工资之日起D、自录用通知送达劳动者之日起参考答案：A131.某地下车库工程施工中，挖掘机司机挖到明朝某位皇亲的墓，非但没有及时上报，而是将其重新掩埋，在晚上带人将古墓里的文物盗走，后经公安部门的努力，追回部分文物，但其他出土文物不知去向。对该挖掘机司机违法行为的处理不包括（）A、承担民事责任B、停职检查并作价赔偿C、追究刑事责任D、接受治安管理处罚参考答案：B132.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）A、10日B、15日C、20日D、30日参考答案：C133.建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入（）并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治措施。A、工程造价B、质量保证金C、生产预备费D、应纳税所得额参考答案：A134.下列进项税额不得从销项税额中抵扣的是（）A、非正常损失项目对应的进项税额B、自境外单位购进无形资产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额C、从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额D、从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额参考答案：A135.根据《建筑法》，建筑工程开工前，应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证的是（）A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位参考答案：A136.有关上诉期的说法，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起（）日内向上一级人民法院提起上诉，以下正确的是（）A、15、15B、15、10C、10、15D、10、10参考答案：B137.当事人一方将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人时，应满足的条件是（）A、应当提前通知对方当事人B、应当经对方当事人同意C、第三人提供足额的担保D、转让协议经过公证参考答案：B138.某化工有限责任公司与某运输集团就化工原料运输签订了《货物运输合同》。合同中承运人的权利是（）A、任意变更运输线路权B、拒绝支付运费权C、特殊情况下的货物留置权D、对货物的处置权参考答案：C139.建筑业企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，申请办理资质延续手续应当在资质证书有效期届满前（）A、15天B、1个月C、2个月D、3个月参考答案：D140.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在（）提出。A、中标候选人公示期间B、中标结果公布后3日内C、中标通知书下达前D、正式合同签订前参考答案：A141.根据《民法典》，施工企业的项目经理属于施工企业的（）A、委托代理人B、法定代理人C、指定代理人D、企业授权的项目管理者参考答案：D142.张某在甲公司连续工作满8年；李某与乙公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，没有产生用人单位可以单方解除劳动合同的情形；王某在丙公司初次实行劳动合同制时已在该公司工作了10年；赵某在丁公司累计工作了12年，但期间曾离开过丁公司。上述情形中应签订无固定期限合同的是（）A、张某B、李某C、王某D、赵某参考答案：B143.甲施工单位是某高校图书馆工程的总承包单位，甲经业主同意将该图书馆的玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现质量事故。则该起质量事故应由（）A、甲承担责任B、乙承担责任C、甲、乙承担连带责任D、甲、乙各承担一半责任参考答案：C144.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即向（）报告。A、兼职安全巡查员B、专业监理工程师C、发包人代表D、建设工程安全生产监督站参考答案：A145.《工伤保险条例》规定，社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请，应当在（）内作出工伤认定的决定。A、5日B、10日C、15日D、30日参考答案：C146.关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）A、优良信用信息公开期限一般为3年B、不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国公布C、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可以取消不良行为记录信息的公布D、违法行为记录公告期限为3个月参考答案：A147.建筑市场信用信息中的不良信用信息主要是指（）信息，以及经有关部门认定的其他不良信用信息。A、合同履行纠纷B、投诉或诉讼过程C、工程质量和安全检查D、行政处罚参考答案：D148.下列关于标底的说法，正确的是（）A、招标文件必须设有标底B、标底应当在评标时公布C、标底只能作为评标的参考D、标底可作为评标依据参考答案：C149.下列关于施工许可法律制度的选项中，错误的是（）A、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，一般都属于大中型建设项目B、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工C、某工程因洪水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后自行恢复施工D、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作参考答案：C150.下列不属于评标委员会否决其投标的情形的是（）A、投标人以低于成本的报价竞标B、投标文件没有对招标文件的实质性要求作出响应C、投标人以高于成本10％的报价竞标D、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字参考答案：C151.住房和城乡建设部《建筑施工特种作业人员管理规定》对建筑施工特种作业人员进行规定，下述不属于建筑施工特种作业人员的是（）A、建筑电工B、建筑架子工C、建筑起重机械安装拆卸工D、建筑混凝土工参考答案：D152.甲公司授权其采购员去采购乙公司的某产品100件，采购员拿着甲公司的空白合同书与乙公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当采取的处理方式是（）A、甲公司支付100件产品的货款B、甲公司可以向乙公司无偿退货C、由乙公司交付100件产品，甲公司支付相应的货款D、由乙公司交付200件产品，甲公司支付相应的货款参考答案：D153.下列选项中，符合《招标投标法》关于标底规定的是（）A、招标人必须编制标底B、一个招标项目可以有两个标底C、招标人不得规定最低投标限价D、招标人不得规定最高投标限价参考答案：C154.工程建设中，如果由于建设单位不及时支付工程款，承包商与其解除了合同，则其（）A、法律关系因履行而终止B、法律关系因违约而终止C、法律关系因违约而中止D、法律关系因协议而终止参考答案：B155.根据《民法典》，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损的风险自（）起由买受人承担。A、合同成立时B、标的物损毁时C、交付标的物时D、支付货款时参考答案：A156.《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》指出，完善和落实师傅带徒弟制度。高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。下述选项中不属于这里所指的工人师傅应当具备的条件是（）A、具有初级工以上技能等级B、具有3年以上相应工作经历C、善于"传、帮、带"D、成绩突出参考答案：A157.下列关于承揽合同法律特征的表述中，正确的是（）A、承揽合同的标的包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作B、承揽人和定作人的权利义务没有对应关系C、为确保标的物的质量，定作人必须管理承揽人的工作过程D、在确保标的物质量的前提下，承揽人有权将承揽的工作交由第三人完成参考答案：A158.下列关于著作权保护期的说法中，错误的是（）A、作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制B、自然人作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年C、自然人合作作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的12月31日D、法人或者其他组织作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后的第50年的12月31日参考答案：D159.下列安全生产职责中，不属于生产经营单位的主要负责人职责的是（）A、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案B、落实安全生产管理制度C、保证本单位安全生产投入的有效实施D、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程参考答案：B160.下列关于工程分包的说法中，正确的是（）A、工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成B、专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成C、劳务分包是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业D、劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业参考答案：C161.工程项目招标出现了下列情形，可以重新招标的是（）A、经过资格预审，合格的投标人有4个B、排名第一的中标候选人放弃中标C、投标人对开标存有异议D、全部投标人的报价均高于标底参考答案：B162.合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，按照交易习惯又无法确定的，给付货币的应该在（）履行。A、给付货币一方所在地B、接受货币一方所在地C、合同签订地D、被告所在地参考答案：B163.《工伤保险条例》的规定，职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明的，从事故发生当月起（）照发工资。A、2个月内B、3个月内C、4个月内D、6个月内参考答案：B164.下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）A、福利待遇B、工作时间和休息休假C、试用期D、补充保险参考答案：B165.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内向（）提出。A、三个月，原仲裁机构B、六个月，仲裁机构所在地中级法院C、六个月，被申请人住所地基层法院D、二年，仲裁机构上级主管部门参考答案：B166.根据《中华人民共和国噪声污染防治法》，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，错误的是（）A、在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，应当优先使用低噪声施工工艺和设备B、建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用C、建设项目在投入生产或者使用之前，施工单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的噪声污染防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开D、建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案参考答案：C167.《建筑法》及相关建设法规规定，施工单位允许他人以自己的名义承揽工程，按规定可进行下列除（）以外的处罚。A、责令改正，没收非法所得B、责令停业整顿，降低资质等级C、处以罚款D、吊销营业执照参考答案：D168.下列工程建设项目中，除（）以外均属于依法必须招标的项目。A、使用国家预算资金200万元以上且该资金占投资额10%以上的项目B、使用国有企事业单位资金且该资金占控股或主导地位的项目C、使用国际组织或外国政府贷款的项目D、涉及社会公共利益和安全的项目参考答案：D169.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）A、应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期B、建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C、根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加固维修和补强D、不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任参考答案：A170.甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。根据《建设工程安全生产管理条例》，负责将该事故向有关政府部门上报的单位是（）A、甲建设单位B、乙施工单位C、丙施工单位D、项目经理部参考答案：B171.根据《劳动争议调解仲裁法》，劳动争议仲裁委员会的组成人员不包括（）A、劳动行政部门代表B、工会代表C、职工代表D、企业方面代表参考答案：C172.建设工程开工后因故中止施工，建设单位应当自中止施工之日起的（）内向施工许可证发证机关报告。A、15日B、30日C、60日D、90日参考答案：B173.根据《劳动合同法》，下列关于劳动合同变更的说法中，错误的是（）A、劳动合同变更需经过用人单位与劳动者协商一致B、必须在劳动合同依法订立后，合同没有履行或尚未履行完毕之前的有效时间内进行劳动合同变更C、变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份D、劳动合同变更可以采用书面形式参考答案：D174.下列物权中，不属于用益物权的是（）A、土地所有权B、土地承包经营权C、建设用地使用权D、居住权参考答案：A175.保证合同的签订人为（）A、债权人与保证人B、债权人与债务人C、债务人与保证人D、保证人与被保证人参考答案：A176.根据《招标投标法实施条例》，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于（）日。A、3B、5C、7D、10参考答案：B177.对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（）A、拆除施工组织方案B、堆放、清除废弃物的措施C、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明D、设计单位的资质证明参考答案：D178.根据《民法典》，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的（）A、委托代理人B、法定代理人C、指定代理人D、复代理人参考答案：B179.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中指出，专项施工方案实施前，由（）向作业人员进行技术交底。A、专项施工方案编制人员B、项目经理C、项目技术负责人D、施工现场管理人员参考答案：D180.大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工李某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。在施工中，由于李某疏忽致使物件坠落，砸伤了张某，花去医疗费7000元。下列表述正确的是（）A、公司最多赔偿医疗费5000元B、张某应要求李某赔偿医疗费7000元C、公司应赔偿医疗费7000元D、公司与李某共同承担医疗费参考答案：C181.下列关于瑕疵担保义务的说法中，错误的是（）A、出卖人的瑕疵担保义务，可分为权利瑕疵担保义务和物的瑕疵担保义务B、物的瑕疵担保义务，是指出卖人就其所交付的标的物具备约定或法定品质所负有的担保义务C、出卖人应当按照约定或者法定的质量要求交付标的物D、买受人有确切证据证明第三人对标的物享有权利的，不应中止支付相应的价款，但是出卖人提供适当担保的除外参考答案：D182.《工伤保险条例》的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（）A、3个月B、6个月C、9个月D、12个月参考答案：D183.按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，不属于用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是（）A、劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的，也不能从事由用人单位另行安排的工作的B、劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经协商未能就变更劳动合同内容达成协议的D、劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的参考答案：B184.以下仲裁协议有效的是（）A、争议发生之后才达成的仲裁协议B、未排除法院管辖权的仲裁协议C、以口头方式约定的仲裁协议D、约定了两个仲裁委员会的仲裁协议参考答案：A185.甲公司与乙公司的院落相邻。甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《民法典》规定的是（）A、甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自己保留地役权B、甲拟单独将地役权转让给丁物业公司C、甲拟将房产所有权及土地使用权转让给丙，而将地役权转让给丁D、甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙参考答案：D186.在一起经济纠纷案件中，原告举出一盘经当事人同意录制的录音带作为证据，该证据属于民事诉讼法规定的（）A、物证B、书证C、视听资料D、鉴定结论参考答案：C187.关于代理的法律特征的说法，下列选项正确的是（）A、任何民事行为都可以代理B、代理行为的法律后果归属于第三人C、代理人应该以自己的名义实施代理行为D、代理人应该以被代理人的名义实施代理行为参考答案：D188.人民法院审理民事案件时，不可以公开审理的案件是（）A、涉及商业秘密的案件B、重大刑事案件C、当事人申请不公开审理的离婚案件D、当事人申请不公开审理的合同纠纷案件##二、多选题参考答案：C189.下列是建设单位与施工单位经平等协商签订的保修期限条款，其中具有法律效力的是（）A、屋面防水工程的防渗漏为3年B、电气管线工程为3年C、有防水要求的卫生间的防渗漏为2年D、设备安装工程为1年参考答案：B190.关于上位法优于下位法的说法中，正确的是（）A、《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》B、《河北省建筑市场管理条例》高于《北京市建筑市场管理条例》C、《北京市建筑市场管理条例》高于《建设工程质量管理条例》D、《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》参考答案：A191.必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列规模必须招标的是（）A、施工单项合同估算价380万元B、重要设备采购单项合同估算价280万元C、设计费估算价80万元D、监理费估算价50万元参考答案：B192.根据《标准化法》规定，下列关于强制性国家标准的批准发布主体说法正确的是（）A、国务院工程建设行政主管部门B、国务院标准化行政主管部门C、国务院或国务院授权部门D、国务院发展改革主管部门参考答案：C193.根据《招标投标法》，关于联合体投标中标项目责任的承担，下列说法中正确的是（）A、联合体各方承担各自工程范围内的责任B、联合体各方负连带责任C、联合体牵头人负全部责任D、联合体各方按工程量大小承担责任参考答案：B194.基坑支护与降水工程是一个危险性较大工程，对于起重吊装工程的说法不正确的是（）A、施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B、需要编制专项施工方案，并附安全验算结果C、专项施工方案经项目技术负责人签字后实施D、由专职安全管理人员进行现场监督参考答案：C195.关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是（）A、对双方当事人均有约束力B、可以排除法院的司法管辖权C、对法院不具有约束力D、对仲裁机构具有约束力参考答案：C196.王某经考试合格取得了二级建造师资格证书，受聘并注册于一个公路路面工程公司，按照《注册建造师管理规定》：王某可以担任（）施工的项目负责人或进行相关工程服务。A、公路工程B、公路路基工程C、公路交通工程D、公路路面工程参考答案：D197.某工程项目于2015年9月2日办理了开工报告批准手续，但因故一直没能开工，2016年3月8日准备开工时，建设单位应当（）A、向批准机关申请延期B、报批准机关核验开工报告C、重新办理开工报告的批准手续D、申领施工许可证参考答案：C198.甲乙两企业订立施工合同，约定价款为0.8亿元。乙施工成本0.7亿元，按发包人甲核算造价为0.75亿元，按建设主管部门发布的造价信息计算为1亿元。之后确认该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则法院可以支持的最高工程价款应为（）亿元。A、0.8B、0.7C、0.75D、1参考答案：A199.下列关于分包的说法，正确的是（）A、专业分包工程承包人可以再进行工程分包B、专业分包工程承包人可以再进行劳务作业分包C、劳务作业承包人可以再进行劳务的分包D、专业分包工程承包人不可以再进行劳务作业分包参考答案：B200.施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿决定，欲进行复议，应从企业知道该具体行政行为之日起（）天内提出行政复议申请。A、15B、30C、45D、60参考答案：D多选题1.借款合同的法律特征主要体现在（）A、借款合同的标的物是物品B、借款合同的标的物是货币C、借款合同一般为不要式合同D、借款合同一般为要式合同E、借款合同一般为有偿合同参考答案：BDE2.《建筑法》规定，施工单位偷工减料、使用不合格的材料、构配件和设备的，应承担的法律责任包括（）A、责令改正，处以罚款B、情节严重的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书C、吊销营业执照，退出建筑市场D、对质量不合格工程负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失E、构成犯罪的，依法追究刑事责任参考答案：ABDE3.根据《工伤保险条例》，下列可以视同工伤的情形有（）A、李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发B、张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗C、杨某在工作岗位突发疾病死亡D、陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸脯刺伤E、周某上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀参考答案：AC4.某建设工程施工方拟采用某种新型材料，该材料没有相关的国家技术标准，以下说法正确的是（）A、应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告B、提请建设单位组织专题技术论证C、报批准标准的建设行政主管部门审定D、报批准标准的建设行政主管部门备案E、并经国务院有关主管部门或省级政府有关主管部门组织的专家委员会审定方可使用参考答案：AE5.下列选项中，当事人可以行使法定解除权的是（）A、因不可抗力致使不能实现合同目的B、在履行期满前，当事人一方明确表示不履行部分义务的C、当事人一方迟延履行部分义务，经催告后在合理期限内仍未能履行D、当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E、在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务参考答案：ADE6.关于建设工程的分包，下列叙述错误的有（）A、工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B、分包单位按照分包合同的约定对建设单位负责C、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自责任D、禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位E、允许分包单位将其承包的工程再分包参考答案：BCE7.根据《女职工劳动保护特别规定》，禁止安排女职工从事的工作有（）A、高处作业B、矿山井下工作C、每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业D、国家规定的第3级体力劳动强度的劳动E、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动参考答案：BCE8.根据《民事诉讼法》，下列符合起诉条件的有（）A、原告可以是与本案无关的公民、法人或其他组织B、有明确的被告C、有具体的诉讼请求、事实和理由D、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖E、已向人民法院提交起诉状参考答案：BCD9.下列关于联合体投标说法，错误的有（）A、共同投标协议要明确约定各方在中标后要承担的工作范围和责任，就中标项目向招标人承担连带责任B、没有附联合体各方共同投标协议的联合体投标确定为废标C、共同投标协议应当在提交投标文件前10天提交招标人D、资格预审后联合体增减、更换成员的与原成员具有同样的资质和能力，其投标有效E、所有的项目，只要达成共同投标协议，都可以组成联合体投标参考答案：CDE10.关于建设工程承发包的说法，正确的有（）A、发包人不得将工程发包给个人B、用于工程的设备只能由发包人采购C、建筑材料可以由发包人采购D、对于承包人采购的建筑构配件，发包人可以指定生产商E、发包人不得直接指定分包人参考答案：ACE11.下列关于我国工程承包制度的说法正确的有（）A、建设工程承包制度包括总承包、共同承包、分包等制度B、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责C、共同承包是指施工总分包单位结成非法人共同体承包工程D、施工分包只限于劳务作业分包E、建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，钢结构工程除外参考答案：ABE12.根据《建筑业企业资质管理规定》，在申请资质升级之日前1年至资质许可决定作出前，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的情况有（）A、与建设单位之间相互串通投标B、将承包的工程转包或者违法分包C、发生过一起一般质量安全事故D、非法转让建筑业企业资质证书E、恶意拖欠分包企业工程款参考答案：ABDE13.根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（）A、投标人之间协商投标报价B、不同投标人委托同一单位办理投标事宜C、不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E、投标人之间约定中标人参考答案：BCD14.下列当事人提交给法院的材料中，属于民事诉讼证据的有（）A、建筑工程鉴定意见B、建筑工程法规C、双方往来的电子邮件D、代理意见E、工程竣工验收现场录像参考答案：ACE15.下列关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）A、建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责B、分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责C、当分包工程发生质量责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿，总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿D、分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任E、当分包工程发生质量责任，建设单位应当向总承包单位提出赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿参考答案：AC16.以下关于出卖人多交付标的物时买受人处理方式的说法，正确的有（）A、买受人可以接收多交的部分B、买受人接收多交部分时，需与出卖人重新协商价格C、买受人可以拒绝接收多交的部分D、买受人拒绝接收多交部分的，应及时通知出卖人E、买受人接收多交部分后，可按市场价格支付价款参考答案：ACD17.根据《民法典》规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。A、监理单位B、建设单位C、设计单位D、施工单位E、质量监督站参考答案：BD18.建筑市场诚信行为公告，在下列（）情况下可修正或变更。A、公布的信息有误B、被公告单位的整改经审核确认有实效C、行政处罚决定经行政复议及行政执法监督而被变更或撤销D、行政处罚记录公告期间，被公告单位的经营状况恶化E、行政处罚因行政诉讼被依法变更或撤销参考答案：ACE19.下列选项中，有关招标投标活动的投诉与处理的说法，正确的有（）A、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料B、投标人对招标过程和评标结果有异议的，应先向招标人提出C、行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理D、行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动E、投标人认为招标投标活动违法，可以自知道之日起的15日内投诉参考答案：AB20.根据《民法典》规定，承包人（），发包人可以解除建设工程施工合同。A、未按约定工期完工的B、将建设工程转包C、违法分包的D、发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准E、将劳务部分分包给具有相应资质的公司参考答案：BC21.下列建筑工程中，适合采用成本加酬金合同的有（）A、建筑面积为200平方米的公共厕所B、技术难度较低的建筑工程C、技术难度较大的建筑工程D、紧急抢险的建筑工程E、抗洪救灾修筑堤坝工程参考答案：CDE22.关于增值税税率的说法，正确的有（）A、纳税人销售不动产，税率为16%B、纳税人销售建筑，转让土地使用权，税率为9%C、纳税人进口饲料、农机，税率为6%D、纳税人出口货物，税率为零；国务院另有规定的除外E、境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为