建设工程分包合同权利义务调整协议_第1页
建设工程分包合同权利义务调整协议_第2页
建设工程分包合同权利义务调整协议_第3页
建设工程分包合同权利义务调整协议_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程分包合同权利义务调整协议甲方(总包人/发包人):[总包人公司全称]法定代表人/授权代表:[姓名]职务:[职务]注册地址:[注册地址]联系电话:[电话号码]统一社会信用代码:[统一社会信用代码]乙方(分包人):[分包人公司全称]法定代表人/授权代表:[姓名]职务:[职务]注册地址:[注册地址]联系电话:[电话号码]统一社会信用代码:[统一社会信用代码]鉴于甲方与乙方于[原合同签订日期]在[原合同签订地点]签订了《建设工程分包合同》(合同编号:[原合同编号])(以下简称“原合同”),原合同有效存在并处于履行过程中。现因项目需要及双方协商一致,对原合同部分权利义务事项进行如下调整和补充,达成协议如下:第一条原合同引用本协议所调整的《建设工程分包合同》(合同编号:[原合同编号])是双方先前签订的有效合同,双方确认原合同的存在及效力,本协议是对原合同的补充和修改。第二条调整事项1.工程范围调整:原合同约定的第[原合同条款号]项工作内容中的[具体工作项描述]部分,根据项目现场实际情况及设计变更通知单[变更通知单编号],予以取消。同时,增加[新增工作项描述]工程内容,新增工程量约为[数量][单位],具体以双方确认的工程量清单为准。2.工期调整:因本协议第一条约定的工程范围调整,导致乙方实际需完成的工作量发生变化,原合同约定的竣工日期[原合同竣工日期]需相应调整。双方同意,乙方的实际竣工日期延长[天数]天,新的竣工日期为[新的竣工日期]。3.价款调整:关于本协议第一条所述的工程范围调整及工期延长,甲乙双方经协商一致,对原合同合同价款进行调整。取消的部分工程不结算费用;新增工程部分,按[采用的价格调整方式,如:原综合单价、新协商单价等]计算价款,暂计[金额]元(大写:[金额大写]),最终结算金额以双方签字确认的最终工程量清单及价格为准。因工期延长发生的费用(如窝工、赶工等)由双方另行协商确定,暂不在此调整金额中体现。4.质量标准确认:新增工程部分[新增工作项描述]的质量标准仍按原合同约定的[质量标准等级,如:合格/优良]标准执行。5.风险分担:因本协议约定的工程范围及工期调整所产生的新风险,由双方根据实际情况协商承担。如因市场材料价格大幅波动导致成本增加超出合理预期,超出部分由双方按[约定分担方式,如:约定比例分担/协商调整]处理。6.支付条款调整:原合同中关于[原合同条款号]项付款节点及比例的规定,在本协议调整范围内作如下修改:原定于[原付款节点日期]应支付的款项,调整为在新增工程验收合格后[天数]日内支付至新增工程合同价款的[比例]%,即暂计[金额]元(大写:[金额大写]);原合同其他付款节点及比例不变。第三条双方权利义务确认1.甲方权利义务:*按照本协议第二条第六款的约定,及时审核并支付乙方应付工程款。*负责协调解决因新增工程部分在施工过程中与甲方其他单位或第三方发生的交叉作业问题。*提供必要的施工条件,并对施工现场进行统一管理。*按照原合同约定及本协议约定,组织竣工验收。2.乙方权利义务:*按照调整后的工程范围、内容和质量标准,在新的工期要求内完成施工任务,并承担相应的施工责任。*负责新增工程部分的材料采购、设备租赁(如原合同已包含则除外)、人员组织及现场管理。*配合甲方进行工程量计量及验收工作。*确保新增工程部分符合国家及地方相关安全、质量标准,承担因其施工行为造成的安全及质量责任。第四条生效条件本协议自双方授权代表签字并加盖公司公章(或合同专用章)之日起生效。本协议的生效不依赖于任何政府部门的批准或备案,但双方均有义务根据法律法规要求办理相关报批手续。第五条与原合同的关系本协议是对原合同的补充和修改。本协议未约定的事项,仍按照原合同的相关约定执行。若本协议的约定与原合同约定存在不一致的,以本协议的约定为准。本协议的生效不影响原合同其他条款的继续履行,直至原合同目的达成或依法终止。第六条通知与送达双方在本协议首页载明的地址为合法有效的联系地址。任何一方变更联系方式,应提前[天数]日以书面形式通知对方。按照上述地址发出的通知,视为已有效送达。第七条保密双方应对在本协议订立、履行过程中知悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务,非经对方书面同意,不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而解除。第八条争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向[选择一项:甲方所在地/乙方所在地/合同履行地]有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条法律适用本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条完整性与可分割性本协议构成双方就本协议标的达成的完整协议,取代此前所有口头或书面的约定。本协议任何条款的无效或不可执行,不影响其他条款的效力。第十一条文本与份数本协议一式[份数]份,甲方执[份数]份,乙方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论