建设工程合同风险管理合同

建设工程合同风险管理合同鉴于发包人（以下简称“甲方”）因需要建设[项目名称]工程（以下简称“项目”），拟与承包人（以下简称“乙方”）依据中华人民共和国法律、法规及主合同（项目名称建设工程施工合同，合同编号：[主合同编号]）（以下简称“主合同”）的约定，就项目实施过程中的风险进行管理和分担事宜，双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条目的与依据本协议旨在明确项目在主合同履行期间可能发生的各类风险的管理原则、识别、评估、分担、应对及处置程序，以降低风险对项目目标实现的不利影响，保障项目顺利竣工，并作为主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。本协议的签订依据为《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及主合同的相关约定。第二条适用范围与风险界定本协议适用于项目依据主合同所定义的范围，涵盖项目的勘察、设计、施工、竣工、验收、保修等全部阶段。风险范围包括但不限于：1.项目外部风险：国家政策、法律法规的变更；市场价格（主要建筑材料价格、人工费等）的异常波动；项目所需资金未能及时到位或融资困难；地质条件与勘察资料存在重大差异；发生影响项目进展的不可抗力事件；因征地、拆迁、社区关系等外部环境变化导致的延误或额外成本。2.项目内部风险：设计文件存在错误、遗漏或不可执行之处；采用的新技术、新工艺存在未预见的缺陷或问题；施工组织管理不当导致的工期延误或资源浪费；施工过程中发生质量缺陷或安全事故；因乙方原因导致合同文件解释产生争议；分包单位或供应商履约问题引发的连锁反应。风险界定：本协议所称风险是指那些在签订主合同时不可预见，且发生可能导致项目成本增加、工期延误、质量下降或安全事件的实际情况。不可抗力事件按主合同约定处理，通常不纳入本协议常规风险管理范畴。第三条风险识别、评估与登记1.乙方应建立项目风险识别机制，在项目实施过程中定期或在关键节点进行风险排查，识别潜在风险因素。2.乙方应采用适用的风险评估方法，对识别出的风险进行可能性（高、中、低）和影响程度（严重、一般、轻微）的评估，并形成初步的风险评估意见。3.双方或双方共同委托的监理单位应定期（或根据需要不定期）召开风险管理会议，对乙方提交的风险评估意见进行审议，确认风险等级，并就风险应对策略进行讨论。4.经双方（或会议主持人）确认的风险评估结果应汇总编制成《项目风险登记册》，详细记录风险描述、类别、可能性、影响程度、已采取或建议的应对措施等信息。《项目风险登记册》作为本协议的附件，对双方具有约束力。第四条风险分担机制1.风险分担遵循公平合理、损失最小化及主合同相关约定原则。凡因一方违约行为直接引发的风险，由该方承担相应责任。对于非因一方过错产生的风险，根据风险性质、发生原因及可预见性，由双方协商确定承担责任的比例或方式。2.具体主要风险分担如下：*因国家政策、法律法规变化或发包人原因导致的费用增加或工期延误，由发包人承担。*因勘察资料与实际地质条件重大差异导致的设计变更或工程量增加，由发包人承担，但乙方应及时提出变更建议，发包人应在合理期限内确认。*因发包人提供的设计文件错误导致工期延误或返工，由发包人承担责任。*因乙方施工组织管理不善、技术能力不足、违反施工规范或安全规定导致的质量缺陷、安全事故、工期延误，由乙方承担责任。*因不可抗力事件造成的损失，按主合同约定分担。*因第三方原因（如供应商违约、相邻单位干扰等）造成的损失，由责任方承担，非责任方应在合理范围内协助解决，因此产生的额外费用由责任方承担。*发包人应确保其提供的施工场地、水电、道路等具备施工条件，否则导致工期延误由发包人承担。*乙方应确保其采购的材料符合合同约定标准，否则导致的质量问题由乙方承担。第五条风险管理措施与责任1.乙方应在项目启动后[具体时间，如：30]日内，编制《项目风险管理计划》，报送发包人审核。该计划应包含风险应对策略（优先采取规避或转移措施）、具体管理措施、责任分解、资源配置、应急预案等内容。经发包人书面认可后实施。2.发包人应履行主合同约定的义务，及时提供必要的设计文件、基础资料，做出关键决策，支付合同款项，为项目顺利进行提供保障，是乙方风险管理的有利外部条件。3.乙方应严格按照批准的《项目风险管理计划》及主合同要求组织施工，加强现场安全管理，落实质量保证措施，主动识别和应对风险，避免或减少风险事件的发生。4.双方应指定专门人员负责风险管理的沟通协调，定期召开风险管理专题会议，及时通报风险动态，共同商讨应对方案。第六条风险事件处理程序1.风险事件（指已识别的重大风险发生或出现新的重大风险）发生后，发现方应在[具体时间，如：24]小时内书面通知指定的风险管理人员（或监理单位），并立即采取必要的应急措施防止损失扩大。通知内容应包括风险事件描述、发生时间、地点、初步原因分析、可能影响等。2.接到通知方应在收到通知后[具体时间，如：48]小时内对风险事件进行核实、评估，判断其性质、影响范围和严重程度，并向对方书面确认。3.对于确认的风险事件，双方风险管理人员（或监理单位）应立即启动应急响应，根据《项目风险管理计划》和应急预案，采取控制措施，尽量减少风险事件造成的损失。4.风险事件处理过程中，涉及费用增加或工期延误的，按照主合同索赔程序处理。责任认定以双方确认的风险评估结果和事件调查结论为基础。对可能产生的索赔或反索赔，双方应在主合同框架下，本着友好协商的原则进行谈判解决。第七条风险管理费用1.与风险管理相关的费用，包括风险识别、评估、咨询、购买保险等费用，根据风险分担原则承担。因一方违约行为导致的风险管理费用，由违约方承担。2.发包人应按照主合同约定及时支付合同款项，保障乙方有足够的资金用于落实风险管理措施和应对风险事件。3.乙方应承担因其原因导致的风险事件所产生的相关费用，包括但不限于索赔方的合理费用、额外的保险费用等。4.双方同意购买的风险管理相关保险（如工程一切险、第三方责任险、履约保证保险等），保险费由承担相应风险的方负责，但具体投保种类、保额、期限等细节应按主合同约定或另行协商，保险单副本应抄送对方。第八条争议解决与通知1.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[选择仲裁或诉讼，如：主合同约定的仲裁委员会]仲裁，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。3.或：任何一方均有权向[选择有管辖权的人民法院，如：项目所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼。4.双方就本协议或主合同的履行发生争议时，应将通知或文件送达至本协议首部列明的地址或主合同中约定的地址。一方变更地址，应提前[具体时间，如：7]日书面通知对方。第九条协议生效、变更与终止1.本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效，并与主合同同时履行。2.本协议的变更，须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本协议随主合同的终止而终止。主合同提前终止的，本协议应相应提前终止，但本协议中关于风险分担、费用结算、保密等条款在主合同终止后仍然有效。第十条附件本协议附件包括但不限于：1.《项目风险登记册》（附件一）2.《项目风险管理计划》（附件二）3.双方已购买的相关保险单据副本（根据需要）第十一条其他1.对本协议任何内容的解释，应依据协议文本本身及双方在本协议签订时的真实意图进行。若