建设工程合同解除范本协议

建设工程合同解除范本协议甲方（发包人）：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系电话：[甲方联系电话]统一社会信用代码：[甲方统一社会信用代码]乙方（承包人）：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]联系电话：[乙方联系电话]统一社会信用代码：[乙方统一社会信用代码]鉴于甲方因[简述合同解除原因，如：项目资金问题/乙方严重违约/不可抗力等]无法继续履行与乙方于[原合同签订日期]签订的《建设工程施工合同》（合同编号：[原合同编号]）（以下简称“原合同”），经双方友好协商，达成如下解除协议：双方一致确认，自[约定合同解除生效日期，如：本协议签署之日/双方签字盖章之日起]起，原合同全部条款终止执行，原合同关系正式解除。根据原合同约定及双方实际履行情况，现就合同解除后的相关事宜处理如下：一、工程结算截至本协议约定的合同解除生效之日，乙方已完成的部分工程量经双方确认如下（或：按照[约定结算依据，如：原合同第X条约定/双方另行确认的工程量清单]进行结算）：[详细描述已完成的工程量范围、计量方式及确认的工程量金额]甲方同意支付给乙方的工程款总额为人民币[大写金额]元（¥[小写金额]元），该金额已扣除甲方已支付的款项[列出已付款项及金额]以及根据原合同约定应从应付工程款中扣除的款项[列出应扣除款项及金额]。二、工程接收与移交1.乙方应于[约定时间]前，将位于[工程地址]的工程主体结构及[说明其他移交内容，如：已安装设备、竣工资料等]移交给甲方使用或管理。2.甲方应于工程移交完成且[约定条件，如：竣工验收合格/双方确认合格]后[约定时间]内，向乙方出具工程接收确认书。3.工程移交时，乙方应向甲方完整移交所有与工程相关的文件资料，包括但不限于：竣工图、竣工验收到位报告、产品合格证、使用说明书、保修证书等。甲方应在接收后妥善保管。三、未付款项支付安排1.甲方应在本协议生效后[约定时间，如：XX日内]向乙方支付上一笔应付款项[如有，列明款项及金额]。2.甲方应在本协议第一条约定的应支付工程款总额支付完成前[约定时间，如：XX日内]，向乙方支付剩余工程款人民币[大写金额]元（¥[小写金额]元）。支付方式为[约定支付方式，如：银行转账至乙方指定账户]。乙方指定收款账户信息：开户名：[乙方全称]开户行：[乙方开户银行名称]账号：[乙方银行账号]3.甲方支付上述款项时，乙方应在收到款项后[约定时间]内向甲方提供等额有效的发票。四、已付款项返还安排1.甲方已向乙方支付的总款项为人民币[大写金额]元（¥[小写金额]元），其中包含[列明各笔付款金额及时间]。2.在扣除本协议第一条约定的应付未付工程款后，甲方应向乙方返还剩余款项人民币[大写金额]元（¥[小写金额]元）。3.甲方应在本协议生效后[约定时间，如：XX日内]向乙方支付上述返还款项。支付方式同本协议第三条第2款。五、保证金处理原合同项下由[甲方/乙方]缴纳的履约保证金/质量保证金共计人民币[大写金额]元（¥[小写金额]元），现[约定处理方式，如：予以没收/予以返还给乙方/转为结算款抵扣/按原合同约定处理]。六、人员与设备撤离乙方应在本协议生效后[约定时间]内，组织人员及机械设备撤离施工现场，并将现场清理干净。甲方应支付乙方合理的设备撤离及场地清理费用人民币[大写金额]元（¥[小写金额]元），于[约定支付时间]内支付至乙方指定账户。七、违约责任1.若甲方未按本协议第三条、第四条的约定按时足额支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的[约定利率，如：万分之五]向乙方支付违约金，直至款项付清为止。逾期超过[约定天数]的，乙方有权解除本协议并要求甲方赔偿损失。2.若乙方未按本协议第六条约定及时撤离人员和设备，造成甲方场地无法使用的，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.因一方违约给对方造成其他损失的，违约方应承担赔偿责任。八、税费承担双方应各自承担因履行本协议及处理合同解除事宜所产生自身应缴纳的各项税费。九、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[选择一种：有管辖权的人民法院提起诉讼/指定仲裁委员会申请仲裁]。选择诉讼的，约定由[有管辖权的人民法院，如：工程所在地/合同签订地/被告住所地]人民法院管辖。十、通知与送达双方确认本协议首部列明的地址及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[约定天数]书面通知对方。所有根据本协议发出的通知、文件等，均应采用书面形式，通过专人递送、挂号信、快递服务等方式送达至上述地址，邮件发出后[约定天数]或快递签收当日即视为有效送达。十一、保密双方应对在本协议签署及履行过程中获悉的对方商业秘密、技术信息等承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而解除。十二、协议的生效、变更与解除本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。除双方另有书面约定外，本协议内容不得变更或解除。十三、其他1.本协议构成双方就本协议标的（即原合同解除及相关后续事宜处理）的完整协议，取代双方此前就该事项达成的所有口头或书面约定。2.本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.若本协议任何条款被有管辖权的人民法院认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力