武威市一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年)

武威市一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年)建设工程经济一、单项选择题（每题1分，共20分）1.某施工企业向银行借款500万元，年利率8%，按季度复利计息，则第3年末应偿还的本利和约为（）万元。A.620.00B.629.86C.634.12D.640.002.关于财务净现值（FNPV）与财务内部收益率（FIRR）的说法，正确的是（）。A.财务内部收益率是使财务净现值等于零时的折现率B.财务内部收益率与财务净现值的评价结论总是一致的C.当FNPV≥0时，FIRR小于基准收益率D.财务内部收益率可以反映项目投资回收的速度3.某技术方案年设计生产能力为10万台，年固定成本为1200万元，单位产品售价为800元，单位产品变动成本为500元，单位产品营业税金及附加为50元。则该技术方案盈亏平衡点的产销量为（）万台。A.4.0B.4.8C.5.0D.6.04.编制工程量清单时，暂估价中包括的材料暂估价和专业工程暂估价，其中材料暂估价应计入（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.规费5.某施工机械预算价格为80万元，折旧年限为8年，残值率为4%，采用平均年限法计算，则该机械的月折旧额为（）元。A.8000B.8333C.9600D.100006.根据《建设工程工程量清单计价规范》，招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料金额称为（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费7.杜邦财务分析体系的核心指标是（）。A.总资产净利率B.权益乘数C.净资产收益率D.销售净利率8.下列费用中，属于建筑安装工程费中企业管理费的是（）。A.施工机械使用费B.住房公积金C.职工教育经费D.社会保险费9.某设备原值8万元，目前账面价值为3万元，可变现净值为1.5万元，若继续使用该设备，则其沉没成本为（）万元。A.8B.3C.1.5D.010.价值工程中，功能评价的方法不包括（）。A.功能成本法B.功能指数法C.因素分析法D.价值系数法11.关于投资回收期的说法，正确的是（）。A.静态投资回收期考虑了资金的时间价值B.动态投资回收期通常比静态投资回收期长C.投资回收期越短，方案越好，无需考虑其他因素D.投资回收期是反映方案盈利能力的动态指标12.某施工企业与业主签订一项总价为5000万元的固定总价合同，合同工期为3年。假定第一年完工进度为30%，则第一年应确认的合同收入为（）万元。A.1500B.1667C.2000D.500013.根据现行会计制度，施工企业发生的固定资产日常修理费应计入（）。A.营业外支出B.管理费用C.财务费用D.其他业务支出14.工程量清单计价模式下，投标人编制分部分项工程量清单综合单价时，其核心工作是（）。A.计算工程量B.确定工料机单价C.估算风险费用D.测算人、材、机费用及管理费、利润15.某项目设计年产量为20万吨，每吨售价为1000元（不含税），每吨变动成本为600元，年固定成本为2000万元，销售税金及附加按销售额的6%计。则该项目年利润总额为（）万元。A.8000B.5600C.4800D.400016.经济效果评价中，若A、B两个互斥方案的财务净现值分别为FNPV(A)>FNPV(B)>0，则最优方案为（）。A.A方案B.B方案C.无法直接判断，需进一步比较D.两方案均不可行17.关于现金流量图的绘制规则，下列说法错误的是（）。A.箭线长短应适当体现现金流量数值的差异B.箭头方向表示资金流动的方向，向下表示现金流入C.横轴为时间轴，0点表示时间序列的起点D.对投资人而言，在横轴上方的箭线表示现金流入18.施工企业定额的作用是（）。A.用于编制施工图预算B.用于编制投资估算C.用于企业投标报价和内部管理D.用于编制设计概算19.对于设备租赁与购买方案，若采用附加率法计算租金，租赁保证金与担保费的处理方式为（）。A.均不计入租金B.均计入租金C.租赁保证金不计入，担保费计入D.租赁保证金计入，担保费不计入20.某技术方案建设投资为8000万元，流动资金为2000万元，全部为自有资金。项目正常年份的息税前利润为1200万元，所得税为300万元。则该项目总投资收益率为（）。A.9%B.12%C.15%D.18%二、多项选择题（每题2分，共20分；每题有2-4个正确选项，多选、错选不得分，少选每个选项得0.5分）1.下列技术方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的有（）。A.财务内部收益率B.财务净现值C.静态投资回收期D.借款偿还期E.财务净现值率2.根据《建筑安装工程费用项目组成》，下列费用中属于规费的有（）。A.工程排污费B.住房公积金C.社会保险费D.环境保护费E.危险作业意外伤害保险费3.下列关于价值工程的说法，正确的有（）。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.价值工程的目标是以最低的寿命周期成本实现产品的必要功能C.价值工程的活动领域仅限于产品的研制设计阶段D.价值工程的公式为V=F/CE.价值工程强调不断改革与创新4.施工企业成本核算对象划分的方法有（）。A.以单位工程为成本核算对象B.以单项工程为成本核算对象C.以分部分项工程为成本核算对象D.以建设项目为成本核算对象E.以若干个单位工程合并为成本核算对象5.对于设备经营租赁方案，承租企业需要支付或考虑的费用包括（）。A.租赁保证金B.租金C.担保费D.设备折旧费E.租赁设备的购置费6.下列支出中，属于资本性支出的有（）。A.购置施工机械的支出B.购买专利权的支出C.支付工人工资D.支付材料款E.建造办公楼的支出7.投标报价时，确定综合单价的主要依据包括（）。A.企业定额B.市场价格信息C.施工方案D.投标人拟定的施工组织设计E.国家统一的消耗量定额（必须执行）8.编制施工图预算的方法有（）。A.定额单价法B.实物量法C.概算指标法D.类似工程预算法E.清单单价法9.关于财务计划现金流量表，下列说法正确的有（）。A.反映项目计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出B.用于计算累计盈余资金，分析项目的财务生存能力C.其现金流入包括营业收入、补贴收入、回收固定资产余值等D.其现金流出包括建设投资、流动资金、经营成本、税金等E.该表是计算财务内部收益率的基础10.下列各项中，属于建筑安装工程费中材料费的有（）。A.材料原价B.运杂费C.运输损耗费D.采购及保管费E.对构件进行一般性鉴定检查的费用三、简答题（每题6分，共18分）1.简述财务净现值（FNPV）指标的优缺点。2.什么是“量本利”模型？简述线性盈亏平衡分析的基本假设条件。3.简述施工企业期间费用的构成及各自包含的主要内容。四、计算与分析题（每题7分，共14分）1.某施工企业拟购入一台新型施工机械，现有A、B两种型号可供选择，有关经济指标如下表所示（单位：万元）。基准收益率为10%。请用年值法（AW）进行方案优选。项目A型B型购置价200250年使用费5035使用寿命（年）68期末残值1015（已知：(A/P,10%,6)=0.2296，(A/P,10%,8)=0.1874，(A/F,10%,6)=0.1296，(A/F,10%,8)=0.0874）2.某项目投资1000万元，寿命期4年，各年净现金流量如下表（单位：万元）。若基准收益率为10%，试计算该项目的财务净现值（FNPV）和静态投资回收期，并判断项目是否可行。年份01234净现金流量-1000300400400500（已知：(P/F,10%,1)=0.9091，(P/F,10%,2)=0.8264，(P/F,10%,3)=0.7513，(P/F,10%,4)=0.6830）五、综合题（每题10分，共10分）某工程采用工程量清单计价方式招标，分部分项工程费合计为1800万元（其中：人工费为300万元），措施项目费中安全文明施工费按分部分项工程费的3%计取，其他措施项目费合计为80万元。其他项目费中暂列金额为100万元，专业工程暂估价为200万元，计日工为30万元，总承包服务费为50万元。规费按人工费的14%计取，增值税税率按9%计取。问题：（1）计算该工程的安全文明施工费。（2）计算该工程的规费。（3）计算该工程的总造价（含税）。建设工程法规及相关知识一、单项选择题（每题1分，共20分）1.下列关于招标投标争议的说法，正确的是（）。A.投标人认为招标投标活动不符合规定的，应当在知道之日起5日内向有关行政监督部门投诉B.就招标文件、开标、评标结果等事项投诉的，应当先向招标人提出异议C.行政监督部门应当自收到投诉之日起5个工作日内决定是否受理D.行政监督部门应当自受理投诉之日起20个工作日内作出书面处理决定2.根据《民法典》，关于建设工程施工合同无效的规定，以下说法错误的是（）。A.承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的，施工合同无效B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，施工合同无效C.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的，施工合同无效D.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持3.关于联合体投标，下列说法正确的是（）。A.联合体各方应当共同与招标人签订合同B.联合体各方可以自己名义单独参加同一标段的投标C.联合体协议应当随资格预审文件一并提交D.联合体牵头人须由资质等级最高的单位担任4.关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（）。A.属于强制险，施工企业必须为所有职工缴纳B.保险期限自保险合同签订之日起至工程竣工验收合格日止C.保险费由施工企业支付，不得向职工摊派D.保险金额的最低限额由保险公司统一规定5.某建设工程施工合同约定，工程预付款的支付比例为合同总价的10%。合同总价为5000万元，主要材料及构件所占比重为60%，则工程预付款的起扣点为（）万元。A.4166.67B.4500C.416.67D.5006.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于安全施工技术交底的说法，正确的是（）。A.建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明B.安全施工技术交底仅需在分项工程施工前进行C.安全施工技术交底记录由施工作业人员自行保管D.安全施工技术交底应当采用书面形式，无须双方签字确认7.关于中标的有关规定，下列说法正确的是（）。A.招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告B.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力C.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同D.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人8.下列关于工程监理单位的质量责任和义务，说法错误的是（）。A.工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务B.工程监理单位不得转让工程监理业务C.工程监理单位可以与建设单位、施工单位有隶属关系或其他利害关系D.工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场9.关于劳动争议仲裁的说法，错误的是（）。A.劳动争议申请仲裁的时效期间为1年B.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成C.劳动争议仲裁是诉讼的前置程序D.当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起10日内向人民法院提起诉讼10.根据《环境保护法》，建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程做到“三同时”。下列不属于“三同时”内容的是（）。A.同时设计B.同时施工C.同时验收D.同时投产使用11.关于要约与承诺的说法，正确的是（）。A.招标公告属于要约B.投标文件属于要约邀请C.中标通知书属于承诺D.招标文件属于要约12.根据《建筑法》，关于建筑工程施工许可的说法，正确的是（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工B.因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月C.中止施工满6个月的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证D.在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告13.下列关于施工企业资质证书的说法，错误的是（）。A.建筑业企业资质证书有效期为5年B.建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请C.资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级14.根据《劳动法》，关于劳动合同的解除，下列说法正确的是（）。A.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同B.用人单位未及时足额支付劳动报酬的，劳动者可以立即解除劳动合同，无需事先告知用人单位C.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的，用人单位可以解除劳动合同D.在本单位连续工作满10年，且距法定退休年龄不足5年的，用人单位可以裁员15.下列合同中，属于无效合同的是（）。A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，但未损害国家利益的合同B.因重大误解订立的合同C.显失公平的合同D.违反法律、行政法规的强制性规定的合同16.关于违约责任的说法，错误的是（）。A.违约责任的承担方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失等B.当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大C.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任D.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加，但增加后的数额不受实际损失额限制17.关于建设用地使用权流转的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权转让时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分B.建设用地使用权可以单独转让，无需与地上建筑物一并处分C.建设用地使用权转让时，其地上建筑物可以单独转让D.建设用地使用权转让后，原出让合同约定的土地使用年限不变18.关于建设工程价款优先受偿权的说法，错误的是（）。A.承包人对建设工程享有优先受偿权B.该优先受偿权优于抵押权和其他债权C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D.建设工程承包人行使优先权的期限为12个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算19.根据《民事诉讼法》，下列不属于证据种类的是（）。A.书证B.物证C.电子数据D.代理意见20.某工程竣工验收不合格，承包人修复后再次验收仍不合格，且无法修复。下列说法正确的是（）。A.发包人可以不支付工程款B.承包人应当对造成的损失承担赔偿责任C.发包人应当支付全部工程款D.双方均无过错，各自承担损失二、多项选择题（每题2分，共20分；每题有2-4个正确选项，多选、错选不得分，少选每个选项得0.5分）1.根据《招标投标法实施条例》，下列属于招标人与投标人串通投标情形的有（）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件2.关于安全生产责任保险的说法，正确的有（）。A.属于强制保险B.投保的生产经营单位可以自愿选择保险公司C.保险机构应当为投保单位提供事故预防服务D.安全生产责任保险的保费由从业人员个人承担E.投保安全生产责任保险后，可以不履行安全生产主体责任3.下列情形中，属于投标人相互串通投标的有（）。A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜C.投标人之间约定中标人D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标E.不同投标人的投标文件相互混装4.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设工程质量保修的说法，正确的有（）。A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年C.供热与供冷系统，最低保修期限为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为2年E.建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算5.根据《民法典》，下列属于要约失效的情形有（）。A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.承诺期限届满，受要约人未作出承诺D.受要约人对要约的内容作出实质性变更E.要约人确定了承诺期限6.关于仲裁协议的说法，正确的有（）。A.仲裁协议应当采用书面形式B.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力C.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以请求仲裁委员会作出决定或者请求人民法院作出裁定D.仲裁协议是仲裁委员会受理仲裁案件的前提E.仲裁协议可以约定两个以上的仲裁委员会7.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的分部分项工程包括（）。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.脚手架工程E.拆除工程8.下列属于施工合同文件组成部分的有（）。A.合同协议书B.中标通知书C.投标函及其附录D.专用合同条款及其附件E.招标公告9.根据《民法典》，下列情形中，债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人的有（）。A.根据合同性质不得转让的B.按照当事人约定不得转让的C.依照法律规定不得转让的D.债权人同意转让的E.债务人同意转让的10.关于民事诉讼管辖的说法，正确的有（）。A.因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院专属管辖B.因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院专属管辖C.建设工程施工合同纠纷适用专属管辖，由工程所在地人民法院管辖D.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉E.人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的，应当移送有管辖权的人民法院，受移送的人民法院应当接受，不得再自行移送三、简答题（每题6分，共18分）1.简述施工合同履行过程中，发生哪些情形可以变更合同？变更程序如何？2.简述生产安全事故的分类（等级）及其划分标准。3.简述民事诉讼中，起诉必须满足的法定条件。四、案例分析题（每题11分，共22分）1.某施工企业（承包人）与建设单位（发包人）签订了一份固定总价施工合同，合同约定工期为300天，工程总价为8000万元。施工过程中，因发包人未能按时提供施工图纸，导致工期延误20天，承包人为此增加费用30万元。承包人遂向发包人提出工期索赔20天和费用索赔30万元。发包人以合同约定“无论何种原因，工期一律不予顺延”为由拒绝。承包人向法院提起诉讼。问题：（1）合同约定“无论何种原因，工期一律不予顺延”的条款效力如何？请说明理由。（2）承包人的索赔请求能否得到支持？为什么？2.某市建筑公司承接了一栋商业大厦的施工任务，并将其中部分幕墙工程分包给具有相应资质的某装饰公司。在幕墙施工过程中，一名工人王某因未系安全带从高处坠落，造成重伤。经调查，该装饰公司未对王某进行安全教育培训，且施工现场安全防护设施缺失。事故发生后，建筑公司认为该工程已分包，事故责任应由装饰公司全部承担。问题：（1）建筑公司的观点是否正确？请说明理由。（2）根据《建设工程安全生产管理条例》，该事故中总承包单位与分包单位应承担什么责任？建设工程项目管理一、单项选择题（每题1分，共20分）1.项目管理的核心任务是（）。A.项目质量控制B.项目的目标控制C.项目投资控制D.项目进度控制2.某施工企业为某工程组建了项目经理部，项目经理部是一次性的具有弹性的现场组织，这体现了项目组织机构设置的（）原则。A.目的性B.系统性C.弹性D.效率性3.关于建造师与项目经理关系的说法，正确的是（）。A.建造师是工作岗位，项目经理是执业资格B.取得建造师注册证书的人员，经过企业聘任可担任项目经理C.建造师一定可以担任项目经理D.项目经理一定是建造师4.下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的是（）。A.调整项目管理班子人员B.改进施工方法C.改变施工管理方式D.调整进度管理的方法和手段5.施工成本管理中，项目经理部应编制（），用以反映施工成本计划的执行情况。A.成本预测报告B.成本核算台账C.成本分析报告D.成本计划6.某工程网络计划中，工作M的总时差为3天，自由时差为1天。该工作拖延了2天，则（）。A.影响总工期1天B.影响紧后工作最早开始时间1天C.影响总工期2天D.影响紧后工作最早开始时间2天7.关于施工预算与施工图预算的说法，错误的是（）。A.施工预算是施工企业内部的成本计划B.施工图预算是确定工程造价的文件C.施工预算的编制依据是施工定额D.施工图预算的编制依据是施工预算8.下列质量控制工作中，属于事前质量控制的是（）。A.对工序质量进行监控B.对质量偏差进行纠偏C.编制施工质量计划D.对质量活动结果进行评价9.建设工程项目总进度目标论证的工作内容包括：①项目结构分析；②进度计划系统的结构分析；③编制各层（各级）进度计划；④项目的工作编码；⑤协调各层进度计划的关系，编制总进度计划。其正确的工作步骤是（）。A.①-②-④-③-⑤B.②-①-④-③-⑤C.①-②-③-④-⑤D.②-①-③-④-⑤10.关于施工安全技术措施的说法，错误的是（）。A.安全技术措施是具体指导安全施工的技术文件B.安全技术措施应当在施工前编制C.安全技术措施可以随工程进展逐步完善D.安全技术措施应具有针对性11.对建设工程项目进行绿色施工评价时，评价要素不包括（）。A.环境保护B.节材与材料资源利用C.节水与水资源利用D.节能与能源利用12.建设工程施工招标中，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人以内，并标明排列顺序。A.1B.3C.5D.713.下列项目信息中，属于组织类信息的是（）。A.质量控制信息B.编码信息C.进度控制信息D.合同管理信息14.某工程双代号时标网络计划如下图所示（图中时间单位为周），则工作D的总时差为（）周。[此处假设一个网络图结构，但文本无法绘图，需用文字描述。为避免歧义，根据常见考题设定：A(0-2周)、B(0-3周)、C(2-5周)、D(3-6周)、E(5-7周)、F(6-8周)，终点H(8周)]A.0B.1C.2D.315.项目风险管理中，风险应对策略不包括（）。A.风险规避B.风险减轻C.风险自留D.风险转移16.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人应在收到承包人提交的竣工结算申请单后（）天内完成核对。A.14B.28C.30D.4217.施工成本控制的核心步骤是（）。A.比较B.分析C.预测D.纠偏18.建设工程项目质量控制体系的建立，应按照（）的原则。A.总目标分解，分级控制B.整体规划，分步实施C.计划、实施、检查、处置D.质量责任终身制19.关于建设工程项目总承包的说法，错误的是（）。A.建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”B.建设项目工程总承包的基本出发点是实现建设生产过程的组织集成化C.工程总承包的核心是通过设计与施工的组织集成，促进设计与施工的紧密结合D.工程总承包模式只适用于大型公共建筑20.在施工成本分析中，比较法（指标对比分析法）的常用形式不包括（）。A.将实际指标与目标指标对比B.本期实际指标与上期实际指标对比C.与本行业平均水平、先进水平对比D.将实际指标与计划指标对比二、多项选择题（每题2分，共20分；每题有2-4个正确选项，多选、错选不得分，少选每个选项得0.5分）1.关于建设工程项目管理的说法，正确的有（）。A.业主方的项目管理是管理的核心B.设计方项目管理的目标包括设计的成本目标、进度目标、质量目标和项目总投资目标C.施工方项目管理的目标包括施工的成本目标、进度目标、质量目标和安全目标D.供货方项目管理的目标包括供货的成本目标、进度目标、质量目标E.工程总承包方的项目管理目标包括项目的总投资目标和总承包方的自身成本目标2.下列属于施工成本计划编制依据的有（）。A.合同文件B.项目管理实施规划C.相关设计文件D.价格信息E.施工成本预测资料3.关于网络计划中关键线路的说法，正确的有（）。A.关键线路上相邻工作的时间间隔均为零B.关键线路上的工作总时差均为零C.关键线路上的工作自由时差均为零D.关键线路上的工作持续时间最长E.一个网络计划中只能有一条关键线路4.施工质量事故处理的基本方法包括（）。A.修补处理B.加固处理C.返工处理D.限制使用E.报废处理5.关于施工现场文明施工的说法，正确的有（）。A.现场围挡的高度在市区主要路段不低于2.5m，一般路段不低于1.8mB.施工现场必须设置五牌一图C.施工现场办公区、生活区与作业区可以混合设置D.现场厕所应设专人负责清洁卫生E.施工现场的材料堆放可以与施工区域混放6.建设工程施工招标阶段，招标人编制招标文件时，应当确定（）。A.评标方法B.合同主要条款C.投标有效期D.最高投标限价E.具体施工方案7.施工成本控制中，赢得值法（挣值法）涉及的三个基本参数是（）。A.已完工作预算费用（BCWP）B.计划工作预算费用（BCWS）C.已完工作实际费用（ACWP）D.计划工作实际费用（ACWS）E.拟完工作预算费用8.关于建设工程职业健康安全与环境管理的说法，正确的有（）。A.职业健康