建设工程合同续签协议模板

建设工程合同续签协议模板建设工程合同续签协议本协议由以下双方于______年______月______日在______签署：发包人（以下简称“甲方”）：[甲方全称]法定代表人或授权代表：[姓名]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]承包人（以下简称“乙方”）：[乙方全称]法定代表人或授权代表：[姓名]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了编号为______的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定的建设工程项目为[项目名称]，位于[项目地点]。经甲乙双方友好协商，同意对原合同进行续签，达成如下协议：第一条续签范围1.1本协议续签的原合同工程范围为本协议附件一《续签工程范围清单》所列内容。该清单详细描述了续签期间需完成或继续建设的工程部分。1.2续签期间，如需对续签工程范围进行变更，双方应另行签订书面补充协议。变更内容未经双方书面确认前，不作为本协议的组成部分。第二条续签期限2.1本协议自双方签字盖章之日起生效，并自动承接原合同期限至______年______月______日止。2.2本协议续签期限为______年（或：自原合同期限届满次日起至完成全部续签工程内容且通过竣工验收之日止）。2.3续签期限届满前______个月，如甲方有继续委托乙方施工的需求，双方应就续签条件进行协商，另行签订书面协议。第三条合同价款3.1本协议续签部分的合同价款按如下方式确定：（选择一项并删除其他选项）（1）固定总价：人民币______元（大写：______）整。该价格包含完成续签工程范围所需的一切成本、利润及税金。（2）固定单价：按原合同约定的单价计价，或根据续签工程范围清单及双方确认的计价规则进行结算。（3）可调价格：本协议生效后______日内，双方依据原合同约定的调价公式及市场价格信息，协商确定合同总价款；或按原合同约定的方式，在续签期间根据法律法规政策变化、主要材料价格波动等因素进行调整。具体调整机制详见本协议附件二《价格调整机制》。3.2合同价款支付：（1）预付款：本协议生效后______日内，甲方支付合同总价款的______%，即人民币______元（大写：______），作为预付款。乙方应在收到预付款后______日内开始施工。（2）进度款：乙方完成续签工程范围清单中约定的______%工程量，并经甲方代表验收合格后，可向甲方申请支付进度款，金额为合同总价款的______%。甲方应在收到乙方进度款申请及完整资料后______日内审核并支付。（3）结算款：续签工程范围全部完成并通过竣工验收后______日内，乙方应向甲方提交完整的结算资料。甲方应在收到资料后______日内完成审核，并支付至结算总价款______%的款项；剩余______%作为质保金，于工程交付使用满______年后______日内支付。（4）支付方式：甲方应通过银行转账方式将款项支付至乙方在原合同中指定的银行账户：账户名称：______，开户银行：______，账号：______。第四条工期与进度安排4.1续签工程的开工日期为______年______月______日，或自甲方书面通知乙方开工之日起计算。4.2续签工程的竣工日期为______年______月______日，或完成续签工程范围清单全部内容并通过竣工验收之日。4.3乙方应按照原合同中关于施工组织设计、进度计划编制及报批的要求，编制详细的续签工程进度计划，并报甲方批准后执行。乙方应按计划组织施工，并定期向甲方提交进度报告。4.4原合同中关于工期延误和顺延的约定，在本协议续签期间继续有效。因甲方原因导致工期延误的，工期应相应顺延，乙方有权要求甲方向其支付赶工费用（如有约定）。第五条质量与验收5.1续签工程的质量标准应符合国家及地方现行的相关工程建设质量标准和规范，并达到原合同约定的质量等级[如：合格/优良]。5.2乙方应严格按照设计图纸、施工规范及甲乙双方确认的变更要求进行施工，并承担因质量问题造成的所有责任。5.3原合同中关于隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收的程序、标准及责任划分，在本协议续签期间继续适用。乙方应按要求提交验收申请及资料，甲方应在收到申请后______日内组织验收。第六条安全文明施工与保险6.1乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产、文明施工的法律法规和政策，建立健全安全生产责任制，配备必要的安全防护设施，确保施工安全。乙方应对其施工人员的安全负责，并承担因自身原因造成的安全事故的全部责任和费用。6.2乙方应保持施工现场整洁，做到文明施工，符合当地相关规定。因乙方原因造成环境破坏或不符合文明施工要求的，乙方应负责整改并承担相关费用。6.3原合同中关于安全文明施工费用、责任及保险的约定，在本协议续签期间继续有效。乙方应确保续签期间依法投保建筑工程一切险、第三方责任险等，并保证保险金额满足要求。保险费用由乙方承担。第七条索赔与反索赔7.1双方在本协议续签期间的索赔权利和反索赔权利，应遵守原合同中关于索赔程序、证据要求、时效及处理方式的约定。7.2任何一方提出索赔或反索赔时，应向对方发出书面通知，并提供相关证据材料。对方应在收到通知后______日内进行核实，并给予答复或提出反索赔。第八条违约责任8.1若甲方未按本协议约定支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分金额的______%作为违约金。逾期超过______日的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完成工程量相应比例的工程款（或根据双方协商确定），甲方仍不支付的，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。8.2若乙方未按本协议约定工期竣工（非甲方原因），每逾期一日，应向甲方支付合同总价款______%作为违约金。违约金累计不超过合同总价款的______%。逾期超过______日的，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已支付的工程款（扣除已完成的合格工程量价值后），并赔偿由此给甲方造成的损失。8.3若乙方所施工的工程不符合质量标准，乙方应负责无偿返工、修复，直至达到约定质量标准。因此造成的工期延误和甲方其他损失，由乙方承担。8.4原合同中约定的其他违约责任条款，在本协议续签期间继续有效。第九条争议解决9.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向[选择一项并删除其他选项]提起诉讼：（1）甲方所在地有管辖权的人民法院。（2）乙方所在地有管辖权的人民法院。（3）合同签订地有管辖权的人民法院。9.3或提交[选择一项并删除其他选项]仲裁：（1）[具体仲裁委员会名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会]，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。（2）其他双方约定的仲裁机构。第十条法律适用10.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条其他11.1原合同中除本协议明确修改、变更或排除适用的条款外，其余条款对双方在本协议续签期间仍然具有约束力。11.2本协议未尽事宜，双方可另行签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。11.3本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件包括：（1）附件一：《续签工程范围清单》（2）附件二：《价格调整机制》（如适用）（3）[其他附件，如：新增工程图纸等]11.4本协议一式______份，甲方执______份，乙方执