安徽省淮南市住房和城乡建设领域现场专业人员培训考试(监理员)题库(2026年)

安徽省淮南市住房和城乡建设领域现场专业人员培训考试(监理员)题库(2026年)第一部分单项选择题1.根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取（）。A.建设用地规划许可证B.建设工程规划许可证C.施工许可证D.建设工程开工报告2.监理工程师是指经全国统一考试合格，取得《监理工程师资格证书》，并经（）注册从事建设工程监理活动的专业技术人员。A.国务院建设行政主管部门B.省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门C.监理协会D.原考试发证机关3.建设工程监理的中心任务是（）。A.三控两管一协调B.四控两管一协调C.三控一管一协调D.三控三管一协调4.在工程建设监理中，协助建设单位进行（）是监理单位的重要任务之一。A.招投标工作B.资金筹措C.征地拆迁D.机构设置5.施工组织设计经总监理工程师审核签认后，应报（）。A.建设单位B.设计单位C.施工单位上级主管部门D.质量监督站6.监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经监理单位（）审核批准，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。A.法定代表人B.技术负责人C.总监理工程师D.专业监理工程师7.工程建设监理的主要目标是（）。A.提高工程建设投资效益B.确保工程质量C.缩短建设工期D.控制工程造价8.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担（）。A.全部责任B.主要责任C.监理责任D.连带责任9.第一次工地会议应由（）主持。A.建设单位代表B.总监理工程师C.施工单位项目经理D.质量监督站负责人10.工程建设监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的（）。A.管理活动B.技术服务活动C.专业化管理服务活动D.监督管理活动11.某工程项目，建设单位未按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行，施工单位停工。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工单位停工超过（）天后，建设单位仍不支付工程款，施工单位有权解除合同。A.7B.14C.28D.5612.监理实施细则应根据（）进行编制。A.监理规划B.建设单位要求C.施工组织设计D.设计图纸13.在施工过程中，监理人员发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。A.建设单位B.设计单位C.建设行政主管部门D.安全监督机构14.下列关于见证取样的说法，错误的是（）。A.见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至具有相应资质的检测单位进行检测的活动B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%C.见证人员应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任D.送检试样必须在现场相应监理见证下进行取样，并由见证人封志后送检15.工程进度控制的主要方法是（）。A.计划控制B.组织协调C.技术措施D.经济措施16.建设工程投资控制的目的是（）。A.在投资决策阶段编制投资估算B.在设计阶段编制设计概算C.在施工阶段审核工程进度款D.确保投资目标的最优实现17.监理工程师在施工现场发现使用了不合格的材料，应当（）。A.要求施工单位限期整改B.要求施工单位立即停工C.签发《工程暂停令》D.向建设单位报告18.工程质量控制的主体是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位19.根据网络计划技术，工作的总时差是指（）。A.在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间B.在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.在不影响其紧前工作最迟完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间D.工作可以推迟开始或完成的时间20.旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施（）的全过程现场跟班监督活动。A.部分过程B.重点环节C.连续性的D.间歇性的21.《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限应当由（）约定。A.建设单位和施工单位B.建设单位和监理单位C.监理单位和施工单位D.建设行政主管部门规定22.监理单位与被监理单位之间是（）关系。A.合同委托B.监理与被监理C.指令与服从D.平等主体23.在工程网络计划中，判别关键工作的条件是该工作（）。A.总时差为零B.自由时差为零C.持续时间最长D.两端节点均为关键节点24.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和（）。A.设计单位B.质量监督站C.建设工程质量监督机构D.监理单位25.监理日志必须由（）签字。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.监理单位技术负责人26.工程变更涉及结构安全、消防安全、环保等内容时，应按规定报（）审核。A.建设单位B.原设计单位C.建设行政主管部门D.图纸审查机构27.在施工质量验收中，检验批的质量验收记录由（）组织填写。A.施工单位专业质量检查员B.施工单位项目专业技术负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师28.建设工程监理费属于（）。A.建设单位管理费B.工程建设其他费用C.预备费D.工程直接费29.工程项目竣工验收应由（）组织。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.质量监督机构30.监理工程师通知单是（）发出的指令性文件。A.建设单位B.监理单位C.总监理工程师D.专业监理工程师31.建设工程监理实施的前提是（）。A.建设工程的委托监理合同B.国家有关法律、法规C.工程建设文件D.建设工程监理规范32.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.7B.15C.30D.4533.下列选项中，不属于监理规划内容的是（）。A.监理工作范围B.监理工作内容C.监理工作目标D.监理工作制度的具体实施细则34.工程项目施工进度计划应由（）编制。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位35.当施工单位发生进度延误时，监理工程师应（）。A.立即批准工期顺延B.拒绝批准工期顺延C.分析延误原因，区分责任，批准合理的工期顺延D.建议建设单位解除合同36.建设工程监理规范规定，总监理工程师应由（）年以上同类工程监理工作经验的人员担任。A.1B.2C.3D.537.在施工过程中，若发生不可抗力事件，导致工程费用增加和工期延误，通常（）。A.工期顺延，费用由建设单位承担B.工期不顺延，费用由施工单位承担C.工期顺延，费用由施工单位承担D.工期不顺延，费用由建设单位承担38.监理资料的管理应由（）负责，并指定专人具体实施。A.监理员B.专业监理工程师C.总监理工程师D.资料员39.对于关键部位或关键工序的施工质量，监理人员通常采用（）进行监督检查。A.旁站B.巡视C.平行检验D.见证取样40.工程保修期内，由于施工单位的原因造成质量缺陷，施工单位应负责维修，并承担（）。A.人工费B.材料费C.全部费用D.因维修造成的其他损失第二部分多项选择题1.建设工程监理的性质包括（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.公正性E.强制性2.根据《建设工程监理规范》，监理实施细则应包括的内容有（）。A.专业工程特点B.监理工作流程C.监理工作要点D.监理工作方法及措施E.监理组织机构3.工程建设监理的依据包括（）。A.法律法规及工程建设标准B.建设工程勘察设计文件C.建设工程监理合同及其他合同文件D.施工组织设计E.建设单位口头指令4.施工单位提交的施工组织设计经总监理工程师审核后，若存在问题，应要求施工单位修改，修改后再报（）。A.监理单位B.建设单位C.原审批部门D.设计单位E.质量监督站5.监理工程师对工程进度控制的主要措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施E.行政措施6.建设单位在工程开工前应当满足的条件包括（）。A.已办理建筑工程用地批准手续B.在城市规划区的建筑工程，已取得规划许可证C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.已经确定建筑施工企业E.有满足施工需要的施工图纸及技术资料7.下列属于建设工程质量监督机构职责的有（）。A.办理质量监督手续B.监督工程建设各方主体的质量行为C.检查工程实体质量D.监督工程竣工验收E.审查施工组织设计8.监理单位在施工阶段的质量控制任务包括（）。A.审查施工组织设计B.检查施工单位的现场质量管理体系C.进行隐蔽工程验收D.处理质量事故E.组织工程竣工验收9.工程暂停令由（）签发。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.建设单位代表E.根据授权的专业监理工程师10.建设工程投资控制贯穿于工程建设全过程，其重点在于（）。A.决策阶段B.设计阶段C.招投标阶段D.施工阶段E.保修阶段11.网络计划中，工作的总时差等于（）。A.工作的最迟开始时间与最早开始时间之差B.工作的最迟完成时间与最早完成时间之差C.紧后工作的最早开始时间与本工作的最早完成时间之差D.计划工期与本工作的最早完成时间之差E.自由时差与相关时差之和12.监理工程师对进场的建筑材料、构配件和设备进行质量控制时，应审查（）。A.产品合格证B.性能检测报告C.进场复试报告D.生产厂家资质E.价格清单13.在施工索赔中，可以作为索赔证据的材料包括（）。A.各种合同文件B.施工记录C.会议纪要D.现场照片E.监理工程师的口头指令14.监理规划的作用包括（）。A.指导项目监理机构全面开展监理工作B.是建设行政主管部门对监理单位监督管理的依据C.是建设单位确认监理单位履行合同的依据D.是监理单位内部考核的依据E.是存档的工程档案资料15.危险性较大的分部分项工程范围包括（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程及支撑体系D.起重吊装及安装拆卸工程E.脚手架工程16.建设工程质量验收划分为（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批E.工序17.监理工程师在处理工程变更时，应注意（）。A.无论谁提出的变更，均需总监理工程师签发B.变更必须符合相关规范和标准C.变更涉及造价和工期时，需与建设单位和施工单位协商D.变更应在施工前确定E.紧急情况下可先实施后补办手续18.下列属于监理员岗位职责的有（）。A.检查施工单位投入工程项目的人力、主要设备的使用及运行状况B.进行见证取样C.复核工程计量有关数据D.检查工序施工结果E.参与工程竣工预验收19.工程监理单位的质量责任和义务包括（）。A.依法取得相应等级的资质证书B.不得转让工程监理业务C.依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理D.选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场E.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用20.建设工程信息管理系统的基本功能包括（）。A.进度控制B.投资控制C.质量控制D.合同管理E.文档管理第三部分判断题1.建设工程监理是建设单位自主委托的，不具有强制性。（）2.总监理工程师可以委托总监理工程师代表行使全部职责。（）3.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位只要通知建设单位即可，无需监理单位验收。（）4.监理规划应在第一次工地会议后报送建设单位。（）5.监理单位发现施工单位未按照设计图纸施工，有权要求整改。（）6.工程竣工验收合格后，施工单位即可不再承担任何质量责任。（）7.见证取样检测是监理单位对施工质量进行控制的重要手段之一。（）8.平行检验是指监理人员在施工单位自检的基础上，按照一定比例独立进行的检测活动。（）9.关键线路上的工作总时差为零。（）10.建设单位可以指定生产厂、供应商，但不得指定具体的品牌和型号。（）11.监理员可以在总监理工程师授权范围内行使部分监理工程师的职责。（）12.工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。（）13.施工单位拒不整改安全事故隐患时，监理单位应当及时向有关主管部门报告。（）14.检验批合格质量应符合主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格的要求。（）15.监理工程师通知回复单是施工单位针对监理通知单指出的问题整改完毕后报送的文件。（）16.建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权。（）17.进度控制的目标就是尽可能地缩短工期。（）18.施工组织设计中必须有安全技术措施和施工现场临时用电方案。（）19.监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。（）20.工程保修期的起算日期是工程竣工验收合格之日。（）第四部分填空题1.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装及安装拆卸工程、脚手架工程、拆除、爆破工程等达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由__________进行现场监督。2.建设工程监理规范GB/T50319-2013规定，项目监理机构应根据__________和建设工程特点，编制监理规划和监理实施细则。3.工程项目在施工过程中，如发生重大质量事故，总监理工程师应签发__________，并要求施工单位保护好现场，同时向有关部门报告。4.网络计划中，总时差最小的工作为__________。5.建设工程监理的准则：__________、科学、诚信。6.工程质量验收包括检验批、分项工程、分部工程和__________四个层次。7.监理规划应包括：工程项目概况、监理工作范围、监理工作内容、监理工作目标、__________、监理工作制度、监理设施。8.进度计划实施中，实际进度与计划进度不符时，监理工程师应分析原因，并采取__________措施进行调整。9.建设单位应当在工程竣工验收后__________个月内，向城建档案馆移交一套符合规定的工程建设档案。10.监理单位与建设单位签订委托监理合同后，应及时将项目监理机构的__________书面通知建设单位。第五部分简答题1.简述监理工程师对施工组织设计审查的主要内容。2.简述在施工阶段，监理工程师进行质量控制的依据有哪些？3.简述工程暂停指令下达的几种情况。4.简述监理日志应记录的主要内容。5.简述建设工程监理实施“三控两管一协调”中“三控”的具体含义及其相互关系。6.简述监理单位在建设工程安全生产管理中应承担的监理责任。第六部分案例分析题案例一：某高层住宅楼工程，建筑面积25000㎡，钢筋混凝土剪力墙结构。建设单位通过公开招标委托了某监理公司承担施工阶段的监理任务，并与施工单位签订了施工合同。在施工过程中发生了以下事件：事件1：在主体结构施工中，施工单位对进场的钢筋进行了抽样送检，检测合格后便投入使用。监理工程师在巡视中发现，用于三层梁柱的某批钢筋虽然检测报告合格，但钢筋表面有严重的锈蚀现象。事件2：施工单位在浇筑混凝土前，向项目监理机构提交了混凝土浇筑报审表，专业监理工程师检查了钢筋隐蔽工程验收记录后签字同意浇筑。但在浇筑过程中，施工单位擅自将混凝土的坍落度由规范规定的160mm±20mm调整为200mm，声称是为了提高流动性，加快浇筑速度。事件3：工程竣工验收时，施工单位提交了完整的质量验收资料，经检查，符合要求。但在竣工验收合格后3个月，建设单位发现顶层墙体出现裂缝，经鉴定是由于温度应力引起的伸缩裂缝，不影响结构安全，但影响美观和使用。问题：1.针对事件1，监理工程师应如何处理？简述理由。2.针对事件2，监理工程师应如何处理？简述理由。3.针对事件3，监理单位是否应承担责任？简述理由。该裂缝应如何处理？案例二：某实施监理的工程项目，建设单位采用工程量清单招标方式与施工单位签订了施工合同。合同约定：管理费费率为12%，利润率为5%（以人工费、材料费、机械费之和为基数），规费费率为6%，税金率为9%，工期为180天。合同中关于工程预付款的约定为：预付款为合同价的15%，从工程进度款累计总额达到合同价的50%的当月起扣，每月扣回1/3，扣完为止。施工过程中发生如下事件：事件1：基坑开挖时，发现地下文物，导致停工10天，施工单位提出工期顺延10天，窝工损失及机械租赁费用补偿。事件2：建设单位提出设计变更，导致某分项工程工程量增加，合同中没有该分项工程的综合单价，施工单位提出新的综合单价，双方未能达成一致。事件3：施工单位在第5个月末累计完成工程进度款为120万元（合同价为200万元），第6个月完成进度款40万元。问题：1.事件1中，监理工程师应批准的工期顺延天数是多少？费用应如何处理？2.事件2中，综合单价应如何确定？3.请计算第6个月应扣回的工程预付款金额（假设合同价即为签约合同价，不考虑调整）。计算第6个月应支付的工程进度款（不考虑保留金扣除及索赔金额）。案例三：某工程项目，施工合同工期为20个月。施工单位提交的施工进度计划网络图如下（单位：月）：工作A->工作C(3个月)工作A->工作D(4个月)工作B->工作D(2个月)工作B->工作E(3个月)工作C->工作F(3个月)工作D->工作G(5个月)工作E->工作G(2个月)工作F->工作H(2个月)工作G->工作H(4个月)(注：A紧前为无，B紧前为无)(网络图逻辑关系描述：A开始C、D；B开始D、E；C完成后F开始；D完成后G开始；E完成后G开始；F完成后H开始；G完成后H开始。)持续时间：A=3,B=2,C=4,D=3,E=2,F=3,G=5,H=3。问题：1.计算该网络计划的总工期和关键线路。（请列出计算过程）2.如果工作D的实际进度拖延了2个月，是否会影响总工期？为什么？3.如果工作C的实际进度拖延了1个月，是否会影响总工期？为什么？4.如果工作H必须比原计划提前1个月完成，应如何压缩？（假设各工作均可压缩，且压缩费用相同）答案第一部分单项选择题1.C2.B3.A4.A5.A6.B7.A8.C9.B10.C11.C12.A13.A14.B(注：应为30%，而非其他比例)15.A16.D17.A(若不严重则整改，严重则暂停，选项A为一般情况首选，但若针对使用不合格材料严重性，选项B或C更准。此处按一般发现问题描述，整改是首要措施，若拒不整改或严重则暂停。题干为“发现”，A为先导。但严格来说，使用不合格材料应坚决返工/暂停。根据题库常见逻辑，选A整改，若严重再停工。此处推荐A。)18.B19.A20.C21.A22.B23.A24.D(注：隐检需监理、施工单位共同参加，通知建设单位代表也可，但主要是监理。根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。但在实务中，监理代表建设单位进行验收。本题按法规原文，选D并不完全准确，法规是“建设单位和质监机构”。然而监理员考试中通常强调监理的验收责任。依据《建筑工程施工质量验收统一标准》，隐蔽工程验收应由专业监理工程师组织。故选D监理单位符合监理职责描述。若严格按“隐蔽前通知谁”，法规是“建设单位”。但考题多考察监理职责。此处考虑选项完整性，选D监理单位是现场操作核心。)25.C26.C27.B28.B29.A30.D31.A32.B33.D34.D35.C36.C37.A38.C39.A40.C第二部分多项选择题1.ABCD2.ABCD3.ABC4.AC5.ABCD6.ABCDE7.ABCD8.ABCD9.A10.AB(重点在前期)11.AB12.ABC13.ABCD14.ACDE15.ABCDE16.ABCD17.BCD18.ABCD19.ABCDE20.ABCDE第三部分判断题1.×(监理是强制性的制度，但委托是自主的，有强制监理的范围。题目表述“不具有强制性”通常指合同关系。但在强制监理范围内的项目必须监理。此题通常判错，因为我国推行强制监理制度。)2.×(总监代表不能行使全部职责，如签字权、主持规划等)3.×4.×(应在第一次工地会议前报送)5.√6.×7.√8.√9.√(一般情况)10.×(不得指定生产厂、供应商)11.√12.√13.√14.√15.√16.√17.×(目标是实现进度目标，非单纯缩短)18.√19.√20.√第四部分填空题1.专职安全生产管理人员2.建设工程监理合同3.工程暂停令4.关键工作5.公平6.单位工程7.监理工作程序(或监理工作方法及措施)8.纠偏(或调整)9.310.组织形式(或人员名单)第五部分简答题1.答：监理工程师对施工组织设计的审查主要包括：(1)编审程序是否符合相关规定，是否有编制单位、审核单位、批准单位签字盖章。(2)施工进度、施工方案及工程质量保证措施是否符合施工合同要求。(3)资源（劳动力、材料、机械设备）供应计划是否能保证施工进度和质量的实现。(4)安全技术措施是否符合工程建设强制性标准。(5)施工总平面布置是否科学合理。(6)监理工程师认为应审查的其他内容。2.答：施工阶段质量控制的依据包括：(1)工程合同文件；(2)设计文件（图纸、技术说明等）；(3)国家及政府有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件；(4)有关质量检验与控制的专门技术法规性文件（如规范、规程、标准等）。3.答：工程暂停指令下达的情况通常包括：(1)建设单位要求暂停施工，且工程需要暂停施工；(2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理；(3)施工单位未按审查通过的工程设计文件施工；(4)施工单位违反工程建设强制性标准；(5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故。4.答：监理日志应记录的主要内容有：(1)当日气象情况；(2)当日施工部位、内容、进度情况；(3)当日进场材料、构配件、设备情况；(4)当日监理工作情况（巡视、旁站、平行检验、会议等）；(5)存在的问题及处理情况；(6)其他有关事项。5.答：“三控”指投资控制、进度控制、质量控制。相互关系：(1)三者是相互对立统一的。加快进度往往需要增加投资，但也可能提前发挥投资效益；严格质量可能影响进度，但可以避免返工，从而保证进度。(2)质量控制是核心，投资控制是前提，进度控制是中心环节。(3)监理工程师应在对三大目标进行系统分析的基础上，寻求三大目标的最佳匹配。6.答：监理单位应承担的监理责任包括：(1)对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查；(2)发现安全事故隐患，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位；(3)施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告；(4)未按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的，承担相应的法律责任。第六部分案例分析题案例一答案：1.监理工程师应下达《监理工程师通知单》，要求将该批钢筋清退出场。理由：虽然检测报告合格，但钢筋外观质量（严重锈蚀）不符合规范要求，质量不合格的材料严禁使用在工程上。2.监理工程师应立即下达《工程暂停令》。理由：施工单位擅自修改混凝土配合比，违反了强制性标准和施工规范，严重影响混凝土质量。待整改并经验收合格后，方可下达《工程复工令》。3.监理单位不应承担责任。理由：顶层墙体裂缝是由于温度应力引起的，属于非结构裂缝，且在竣工验收合格3个月后出现，通常与季节性温差和设计构造措施（如伸缩缝设置）有关，或者是施工养护不当。若施工按图施工，监理已履行验收职责，且属于后期环境因素引起，监理单位无过错。处理：建议由原设计单位出具处理方案（如采用填充材料封闭、增加保温层等），施工单位按方案进行处理。案例二答案：1.监理工程师应批准工期顺延10天。理由：发现地下文物属于不可抗力（或建设单位应承担的风险），且非施工单位原因导致停工。费用方面，窝工损失及机械租赁费用（租赁费或折旧费）建设单位应予补偿。2.合同中没有适用或类似于变更工程的综合单价，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。如果协商不成，应由工程造价管理机构裁定，或者按合同约定的争议解决方式处理。通常依据成本加利润的原则确定。3.计算：(1)合同价：200万元。预付款：200×15%=30万元。起扣点：200×50%=100万元。(2)第5个月末累计完成120万元，已超过起扣点。(3)第6个月完成40万元。应扣回的