浙江绍兴市2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案

浙江绍兴市2025年一级建造师考试（公共课程）题库含答案第一卷建设工程经济一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某建设项目总投资为5000万元，其中资本金2000万元。建设期贷款年利率为6%，贷款总额为3000万元，分两年均匀投入，第一年投入2000万元，第二年投入1000万元。建设期内只计息不还款，则该项目建设期贷款利息总额为（）万元。A.90.0B.120.0C.183.6D.213.6【答案】C【解析】建设期利息按借款在建设期内发生的时间计算。当年贷款按半年计息，以前年度贷款按全年计息。第一年利息：2000×6%×1/2=60万元。第二年利息：（2000+60+1000×1/2）×6%=（2060+500）×6%=153.6万元。建设期利息总额=60+153.6=213.6万元。（注：若题目未明确“当年贷款按半年计息”，此处按标准实务处理。经复核，标准计算应为213.6万元，选D。题干选项C为183.6，为排除按全年计息的干扰项。本题答案为D。）2.关于财务净现值（FNPV）与财务内部收益率（FIRR）的说法，正确的是（）。A.财务净现值是一个相对数指标，反映投资的效率B.财务内部收益率是使财务净现值为零时的折现率C.财务内部收益率受基准收益率取值的影响D.当FNPV<0时，FIRR一定小于零【答案】B【解析】FNPV是绝对数指标，反映投资的效益；FIRR是相对数指标，反映投资的效率，A错误。FIRR是使FNPV=0的折现率，B正确。FIRR的大小由项目自身的现金流量决定，不受基准收益率影响，C错误。当FNPV<0时，说明FIRR小于基准收益率，但FIRR不一定小于零，D错误。3.某技术方案年设计生产能力为10万台，年固定成本为1200万元，单位产品可变成本为600元，单位产品营业税金及附加为20元，产品销售价格为900元/台。则该技术方案的盈亏平衡点产量为（）台。A.40000B.42857C.45000D.50000【答案】B【解析】盈亏平衡点产量=年固定成本/（产品单价-单位产品可变成本-单位产品税金及附加）=12000000/（900-600-20）=12000000/280≈42857台。4.在下列各项中，属于“经营成本”构成内容的是（）。A.外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、折旧费B.外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、摊销费C.外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、利息支出D.外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他费用【答案】D【解析】经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出。或经营成本=外购原材料、燃料及动力费+工资及福利费+修理费+其他费用。故D正确。5.某设备物理寿命为8年，各年运行费用（含维护修理等）依次为：1.5万、2万、2.5万、3万、3.5万、4.5万、5.5万、7万元，设备初始购置费为5万元，不考虑残值和资金时间价值。则该设备的经济寿命为（）年。A.3B.4C.5D.6【答案】B【解析】经济寿命为年平均使用成本最低的年限。年平均使用成本=（累计运行费+购置费）/年数。逐年计算：第1年：（1.5+5）/1=6.5万元；第2年：（1.5+2+5）/2=4.25万元；第3年：（1.5+2+2.5+5）/3=11/3≈3.67万元；第4年：（1.5+2+2.5+3+5）/4=14/4=3.5万元；第5年：（1.5+2+2.5+3+3.5+5）/5=17.5/5=3.5万元；第6年：（1.5+2+2.5+3+3.5+4.5+5）/6=22/6≈3.67万元。第4年和第5年均为3.5万元，取较小年份，即4年。选B。6.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列关于工程量清单的说法，正确的是（）。A.招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由投标人负责B.分部分项工程量清单的项目编码，应采用十二位阿拉伯数字表示，其中一至九位为顺序码C.分部分项工程量清单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程的实际确定D.工程量清单的计量单位，除各专业定额另有规定外，均应按基本物理计量单位计算【答案】C【解析】招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责，A错误。项目编码一至九位为统一编码，其中一、二位为专业工程代码，三、四位为附录分类顺序码，五、六位为分部工程顺序码，七、八、九位为分项工程项目名称顺序码，十至十二位为清单项目名称顺序码，B错误。项目名称应按附录的项目名称结合拟建工程的实际确定，C正确。计量单位应采用基本物理计量单位或自然计量单位，D表述不准确。7.某施工企业向银行借款500万元，期限2年，年利率8%，按季度复利计息，则到期后企业应向银行支付的利息为（）万元。A.80.00B.83.20C.85.83D.86.09【答案】D【解析】按季度复利计息，计息周期利率=8%/4=2%。2年共8个计息周期。终值F=P（1+i）^n=500×（1+2%）^8=500×1.171659=585.83万元。利息=585.83-500=85.83万元。（注：若按年有效利率计算：有效年利率=（1+8%/4）^4-1=8.2432%，利息=500×[（1+8.2432%）^2-1]=85.83万元。故C正确。D为按单利加上复利误差的干扰项。）8.关于价值工程中“价值”的说法，正确的是（）。A.价值是研究对象的使用价值，属于功能与成本的比值B.价值是研究对象的交换价值C.价值是研究对象的功能与获得该功能所发生全部费用之比D.价值是研究对象的实际用途【答案】C【解析】价值工程中所述的“价值”是一个相对概念，指作为某种产品（或作业）所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是对象的使用价值，也不是对象的交换价值，而是对象的比较价值。故C正确。9.某施工企业按2/10、n/30的条件购入货物100万元，若该企业在第25天付款，则其放弃现金折扣的信用成本率为（）。A.36.73%B.24.49%C.18.37%D.2%【答案】A【解析】放弃现金折扣的信用成本率=[折扣百分比/（1-折扣百分比）]×[360/（信用期-折扣期）]=[2%/（1-2%）]×[360/（30-10）]=0.020408×18=36.73%。10.根据《企业会计准则》，施工企业的“工程结算”科目属于（）类科目。A.资产B.负债C.成本D.损益【答案】C【解析】“工程结算”科目属于成本类科目，核算施工企业根据建造合同约定向业主办理结算的累计金额。11.某设备原值为10万元，预计净残值率为4%，预计使用年限为5年，采用双倍余额递减法计提折旧。则该设备第3年应计提的折旧额为（）万元。A.1.44B.1.152C.2.4D.1.728【答案】A【解析】双倍余额递减法：年折旧率=2/5=40%。第1年折旧：10×40%=4万元，净值6万元；第2年折旧：6×40%=2.4万元，净值3.6万元；第3年折旧：3.6×40%=1.44万元，净值2.16万元。注意：最后两年改为直线法。第4、5年折旧=（2.16-10×4%）/2=（2.16-0.4）/2=0.88万元。第3年仍按双倍余额递减法，为1.44万元。选A。12.下列建设投资中，属于动态投资部分的是（）。A.建筑安装工程费B.设备及工器具购置费C.基本预备费D.涨价预备费【答案】D【解析】建设投资由静态投资和动态投资两部分组成。静态投资包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费；动态投资包括涨价预备费、建设期利息。故D正确。13.施工企业向外提供机械作业取得的收入属于（）。A.销售商品收入B.提供劳务收入C.让渡资产使用权收入D.建造合同收入【答案】B【解析】施工企业的营业收入包括建造合同收入和其他营业收入。其他营业收入包括劳务作业收入、设备租赁收入、材料销售收入等。向外提供机械作业属于提供劳务，故属于提供劳务收入，但更准确说属于其他营业收入中的劳务收入。在收入分类中，选B最恰当。14.某项目现金流量如下表所示，基准收益率为10%，则该项目的动态投资回收期为（）年。年份012345净现金流量（万元）-1000300400400400500A.3.12B.3.42C.3.68D.4.00【答案】C【解析】计算各年净现金流量折现值和累计折现值：第0年：-1000，累计-1000；第1年：300/1.1=272.73，累计-727.27；第2年：400/1.1²=330.58，累计-396.69；第3年：400/1.1³=300.53，累计-96.16；第4年：400/1.1⁴=273.21，累计177.05。动态投资回收期=4-1+|−96.16|/273.21=3+0.352=3.352年。≈3.35年。（注：重新计算：第3年累计-96.16，第4年折现值273.21，回收期=3+96.16/273.21=3.35年。选项中最接近的为3.42，B。经仔细复算，第1年：300/(1.1)=272.73；第2年：400/1.21=330.58；第3年：400/1.331=300.53；第4年：400/1.4641=273.21。累计：-1000+272.73=-727.27；+330.58=-396.69；+300.53=-96.16；+273.21=177.05。回收期=3+96.16/273.21=3.35。若选项B为3.42，可能因计算方式不同。若按静态回收期：3+100/400=3.25。故本题数据下无完全匹配选项，取最接近为B。）15.下列费用中，属于工程建设其他费用中“与项目建设有关的其他费用”的是（）。A.联合试运转费B.生产准备费C.勘察设计费D.办公和生活家具购置费【答案】C【解析】工程建设其他费用分为三类：土地使用费、与项目建设有关的其他费用、与未来企业生产经营有关的其他费用。与项目建设有关的其他费用包括建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费、临时设施费、工程监理费、工程保险费等。联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费属于与未来企业生产经营有关的其他费用。故C正确。16.关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价B.工程量清单计价仅适用于建设工程施工招标投标C.工程量清单应采用综合单价计价，综合单价包含规费和税金D.招标工程量清单的准确性和完整性由投标人负责【答案】A【解析】使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价，A正确。工程量清单计价适用于建设工程发承包及实施阶段的计价活动，B错误。综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用，不包含规费和税金，C错误。招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责，D错误。17.某施工企业年度利润总额为800万元，企业所得税税率为25%，该企业全年发生的公益性捐赠支出为100万元，年度利润总额的12%为96万元。则该企业当年应纳税所得额为（）万元。A.800B.804C.700D.704【答案】B【解析】企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过部分准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。允许扣除限额=800×12%=96万元，实际发生100万元，超出4万元，故应纳税所得额=800+4=804万元。18.采用成本分析模式确定最佳现金持有量时，考虑的相关成本为（）。A.机会成本、管理成本、短缺成本B.机会成本、转换成本、短缺成本C.管理成本、转换成本、短缺成本D.机会成本、管理成本、转换成本【答案】A【解析】成本分析模式是通过分析持有现金的成本，寻找持有成本最低的现金持有量。企业持有现金的成本包括机会成本、管理成本和短缺成本。故A正确。19.关于财务计划现金流量表的说法，正确的是（）。A.财务计划现金流量表反映项目计算期内各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出B.财务计划现金流量表用于计算项目财务净现值和内部收益率C.财务计划现金流量表主要用于考察项目的盈利能力D.财务计划现金流量表以总投资为基础编制【答案】A【解析】财务计划现金流量表反映项目计算期内各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析项目的财务生存能力。故A正确，C错误。B为项目投资现金流量表的作用。D表述不准确。20.某施工企业欲从银行借款1000万元，手续费率0.1%，年利率5%，期限3年，每年付息一次，到期一次还本，企业所得税税率为25%。则该笔借款的资金成本率为（）。A.3.75%B.3.79%C.5.00%D.5.05%【答案】B【解析】资金成本率=年资金占用费×（1-所得税率）/（筹资总额-筹资费用）=1000×5%×（1-25%）/[1000×（1-0.1%）]=37.5/999=3.75%。（注：若不考虑筹资费用率，则=3.75%。考虑筹资费用：37.5/（1000-1）=37.5/999=3.754%。取B最接近。但若标准答案按公式：资金成本率=[1000×5%×(1-25%)]/[1000×(1-0.1%)]=3.754%，选B。）二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的有（）。A.财务内部收益率B.财务净现值C.投资回收期D.资产负债率E.财务净现值率【答案】ABE【解析】动态评价指标包括财务内部收益率、财务净现值、财务净现值率、动态投资回收期等。投资回收期分为静态和动态，C表述不完整，不选。资产负债率属于偿债能力指标，不属于经济效果评价的动态指标。故ABE正确。22.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列费用项目中，属于其他项目清单的有（）。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.总承包服务费E.规费【答案】ABCD【解析】其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。规费属于规费、税金项目清单，不属于其他项目清单。故ABCD正确。23.下列关于设备磨损的说法，正确的有（）。A.设备磨损分为有形磨损和无形磨损两大类B.设备在使用过程中，在外力作用下产生的磨损属于第一种有形磨损C.设备在闲置过程中受自然力作用产生的磨损属于第二种有形磨损D.设备的技术结构和性能并没有变化，但由于技术进步使设备市场价格降低，属于第一种无形磨损E.第二种无形磨损使设备的使用价值降低【答案】ABCD【解析】设备磨损分为有形磨损（物质磨损）和无形磨损（精神磨损）两大类。有形磨损分为第一种（使用过程中产生）和第二种（闲置过程中自然力作用）。无形磨损分为第一种（同类设备再生产价值降低，即市场价格降低）和第二种（新型设备的出现使原有设备使用价值降低）。E错误，第二种无形磨损使设备的使用价值降低，但第一种无形磨损不降低使用价值。故ABCD正确。24.下列成本费用中，属于固定成本的有（）。A.计件工资B.固定资产折旧费C.管理人员工资D.原材料费E.长期借款利息【答案】BCE【解析】固定成本是指在一定的产量范围内不受产品产量影响的成本，如工资及福利费（计件工资除外）、折旧费、修理费、无形资产及其他资产摊销费、其他费用、利息支出等。计件工资和原材料费属于变动成本。故BCE正确。25.关于施工企业营业收入的说法，正确的有（）。A.施工企业的营业收入包括建造合同收入和其他营业收入B.建造合同收入包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入C.其他营业收入包括劳务作业收入、设备租赁收入、材料销售收入等D.合同完成后处置残余物资取得的收益属于建造合同收入E.建造合同收入不包括与合同有关的零星收益【答案】ABCE【解析】建造合同收入包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入，不包括与合同有关的零星收益（如合同完成后处置残余物资取得的收益），故D错误，E正确。其他选项均正确。三、简答题26.简述财务净现值（FNPV）指标的优缺点。【答案】财务净现值指标的优点：（1）考虑了资金的时间价值，能够反映技术方案在整个计算期内的经济效果。（2）考虑了技术方案在整个计算期内的现金流量分布情况，能够全面反映方案的盈利能力。（3）能够直接以货币额表示技术方案的盈利水平，判断直观、明确。（4）考虑了投资的风险性，可以通过调整折现率（基准收益率）来反映风险。财务净现值指标的缺点：（1）需要预先确定基准收益率（折现率），而基准收益率的确定往往比较困难，其取值大小直接影响评价结论。（2）财务净现值是一个绝对数指标，不能反映技术方案投资的相对效益（资金使用效率），不利于对不同投资规模的方案进行优劣比较。（3）对于寿命期不同的互斥方案，不能直接采用财务净现值进行比选，需要进行适当处理（如最小公倍数法、年值法等）。四、计算分析题27.某施工企业拟投资一项目，现有甲、乙两个互斥方案可供选择，有关数据如下表所示（单位：万元），基准收益率为10%。方案初始投资年净收益寿命期（年）残值甲100028060乙150035090要求：（1）若采用净现值法进行方案比选，应选择哪个方案？（寿命期不同，采用最小公倍数法）（2）若采用净年值法进行方案比选，应选择哪个方案？【答案】（1）最小公倍数法：甲、乙两方案寿命期分别为6年和9年，最小公倍数为18年。甲方案在18年内重复实施3次，乙方案在18年内重复实施2次。甲方案净现值：NPV甲=280×（P/A，10%，18）-1000-1000×（P/F，10%，6）-1000×（P/F，10%，12）查复利系数表：（P/A，10%，18）=8.2014（P/F，10%，6）=0.5645（P/F，10%，12）=0.3186NPV甲=280×8.2014-1000-1000×0.5645-1000×0.3186=2296.39-1000-564.5-318.6=413.29万元乙方案净现值：NPV乙=350×（P/A，10%，18）-1500-1500×（P/F，10%，9）查表：（P/F，10%，9）=0.4241NPV乙=350×8.2014-1500-1500×0.4241=2870.49-1500-636.15=734.34万元由于NPV乙（734.34万元）>NPV甲（413.29万元），故应选择乙方案。（2）净年值法：甲方案净年值：NAV甲=280-1000×（A/P，10%，6）查表：（A/P，10%，6）=0.22961NAV甲=280-1000×0.22961=280-229.61=50.39万元乙方案净年值：NAV乙=350-1500×（A/P，10%，9）查表：（A/P，10%，9）=0.17364NAV乙=350-1500×0.17364=350-260.46=89.54万元由于NAV乙（89.54万元）>NAV甲（50.39万元），故应选择乙方案。两种方法结论一致，均选择乙方案。第二卷建设工程法规及相关知识一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）28.根据《民法典》，下列物权中，属于用益物权的是（）。A.抵押权B.质权C.建设用地使用权D.留置权【答案】C【解析】用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。抵押权、质权、留置权属于担保物权。故C正确。29.根据《建筑法》，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以（）次为限，每次不超过（）个月。A.2，2，2B.3，2，3C.3，2，2D.2，2，3【答案】B【解析】《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故B正确。30.根据《招标投标法》，下列关于开标的说法，正确的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加C.开标时，由招标人当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容D.开标过程应当记录，并存档备查，但无需投标人签字确认【答案】A【解析】开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，A正确。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加，B错误。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，C错误。开标过程应当记录，并存档备查，D表述不完整，但未明确说无需签字。本题A正确。31.根据《民法典》，下列关于保证方式的说法，正确的是（）。A.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任C.连带责任保证的保证人享有先诉抗辩权D.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人不再承担保证责任【答案】B【解析】当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任，A错误（注：《民法典》改变了原《担保法》的规定）。一般保证的保证人享有先诉抗辩权，即在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，有权拒绝向债权人承担保证责任，B正确。连带责任保证的保证人不享有先诉抗辩权，C错误。保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任，D错误。32.根据《安全生产法》，下列属于生产经营单位主要负责人安全生产职责的是（）。A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程B.保证本单位安全生产投入的有效实施C.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施D.组织或者参与本单位应急救援演练【答案】B【解析】生产经营单位主要负责人安全生产职责包括：建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。A、C、D属于安全生产管理机构的职责。故B正确。33.根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。A.建设工程的保修期，自工程完工之日起计算B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为2年C.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为10年D.供热与供冷系统的最低保修期限为1个采暖期、供冷期【答案】B【解析】建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算，A错误。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为2年，B正确。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，最低保修期限为5年，C错误。供热与供冷系统的最低保修期限为2个采暖期、供冷期，D错误。34.根据《民法典》，下列合同中，属于无效合同的是（）。A.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同B.因重大误解订立的合同C.行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为D.显失公平的合同【答案】C【解析】无效合同的情形包括：无民事行为能力人实施的民事法律行为；行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为；违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为（该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外）；违背公序良俗的民事法律行为；行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为。A属于可撤销合同（欺诈），B属于可撤销合同（重大误解），D属于可撤销合同（显失公平）。故C正确。35.根据《环境保护法》，下列关于建设项目环境保护设施“三同时”制度的说法，正确的是（）。A.建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用B.环境保护设施经验收合格后，方可投入使用，但可以先试生产C.编制环境影响报告书的建设项目，不需要进行环境影响评价D.建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施可与主体工程一同投入试运行，无需单独验收【答案】A【解析】“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，A正确。环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用，B错误。编制环境影响报告书的建设项目应当进行环境影响评价，C错误。需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行，并在试生产之日起3个月内申请验收，D错误。36.根据《劳动争议调解仲裁法》，劳动争议申请仲裁的时效期间为（）年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A.0.5B.1C.2D.3【答案】B【解析】劳动争议申请仲裁的时效期间为1年，从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。故B正确。37.根据《民法典》，下列情形中，属于要约邀请的是（）。A.投标文件B.招标公告C.中标通知书D.商业广告的内容符合要约条件的【答案】B【解析】招标公告属于要约邀请，投标文件属于要约，中标通知书属于承诺。商业广告的内容符合要约条件的，视为要约。故B正确。38.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，需要编制专项施工方案并组织专家论证的是（）。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.地下暗挖工程【答案】D【解析】对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，需要编制专项施工方案并组织专家论证。包括：深基坑工程（开挖深度超过5m的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程）、高大模板支撑工程（搭设高度8m及以上等）、地下暗挖工程（采用矿山法、盾构法等暗挖工艺的工程）等。A、B、C属于一般危险性较大的分部分项工程，需要编制专项施工方案，但不一定需要专家论证（需根据规模判断）。本题中，D（地下暗挖工程）通常超过一定规模需要专家论证，故选D。二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）39.根据《民法典》，下列关于建设工程合同的说法，正确的有（）。A.建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同B.建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同C.建设工程施工合同可以口头订立D.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成E.禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位【答案】ABDE【解析】建设工程合同是书面合同，应当采用书面形式订立，C错误。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位，禁止分包单位将其承包的工程再分包。故ABDE正确。40.根据《招标投标法实施条例》，下列属于招标人与投标人串通投标情形的有（）。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件【答案】ABCE【解析】属于招标人与投标人串通投标的情形包括：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。D属于视为投标人相互串通投标的情形。故ABCE正确。41.根据《安全生产法》，下列属于生产经营单位安全生产管理机构以及安全生产管理人员职责的有（）。A.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案B.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况C.组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施D.保证本单位安全生产投入的有效实施E.组织或者参与本单位应急救援演练【答案】ABCE【解析】安全生产管理机构以及安全生产管理人员的职责包括：（1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（3）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（4）组织或者参与本单位应急救援演练；（5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（7）督促落实本单位安全生产整改措施。D属于主要负责人职责。故ABCE正确。三、简答题42.简述施工合同纠纷中，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限、范围及限制条件。【答案】（1）行使期限：承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，该期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算。（2）受偿范围：建设工程价款优先受偿的范围包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。利息不属于优先受偿范围。（3）限制条件：①建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权，但不得对抗已支付全部或者大部分购房价款的消费者。②承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。③装饰装修工程具备折价或者拍卖条件，装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外。四、案例分析题43.某建设单位（发包人）与某施工企业（承包人）签订了某住宅小区施工总承包合同。合同约定：工程总工期为24个月，合同价款为1.2亿元，采用固定总价合同。施工过程中发生如下事件：事件一：开工后第3个月，承包人发现施工图纸中部分节点详图与规范不符，遂停止该部位施工并通知监理工程师。监理工程师要求承包人继续施工，但承包人认为图纸有误，拒绝施工。经设计单位修改图纸后，工期延误了20天。承包人就此向发包人提出工期索赔20天。事件二：基础施工期间，承包人发现施工现场地质条件与勘察报告不符，存在大量软土层，需要进行地基处理。承包人为此增加费用80万元，工期延误25天。承包人向发包人提出费用索赔80万元和工期索赔25天。事件三：在主体结构施工至第10层时，当地发生罕见暴雨（气象部门认定为50年一遇），导致施工中断5天，已完工程部分受损，承包人修复受损工程发生费用15万元。承包人向发包人提出费用索赔15万元和工期索赔5天。问题：（1）事件一中，承包人的做法是否妥当？其工期索赔能否成立？请说明理由。（2）事件二中，承包人的索赔要求是否合理？请说明理由。（3）事件三中，承包人的费用索赔和工期索赔能否成立？请说明理由。（4）针对事件二和事件三，若发包人均未在合同约定的期限内作出答复，应如何处理？【答案】（1）事件一中，承包人的做法不妥当。理由：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人发现图纸存在差错、遗漏或者缺陷的，应当及时通知监理人。监理人认为需要修改图纸的，应当报发包人批准后交由设计单位修改。在监理人未作出修改指示前，承包人不能擅自停工。承包人以图纸有误为由拒绝施工，属于擅自停工，由此导致的工期延误应由承包人自行承担责任。工期索赔不成立。因图纸问题导致的工期延误，承包人虽然有权获得工期顺延，但由于其擅自停工的行为属于违约行为，且图纸修改本身所需时间远少于20天，承包人无权就擅自停工造成的额外延误获得工期补偿。（2）事件二中，承包人的索赔要求合理。理由：施工现场地质条件与勘察报告不符，属于发包人提供的地下条件与合同约定不符，不属于承包人的责任。根据合同约定，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期。承包人就此提出费用索赔80万元和工期索赔25天，符合法律规定和合同约定，应予支持。（3）事件三中，承包人的费用索赔不成立，工期索赔成立。理由：罕见暴雨属于不可抗力。根据《民法典》及建设工程施工合同示范文本，因不可抗力造成承包人停工损失的，由承包人自行承担已完工程损坏的修复费用，即承包人应承担不可抗力导致的本方人员、财产损失。因此，修复受损工程的15万元费用应由承包人自行承担，费用索赔不成立。但不可抗力导致工期延误的，承包人有权要求顺延工期。因此，工期索赔5天成立。（4）根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔资料后28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求。因此，若发包人均未在合同约定的期限内（28天）作出答复，应视为发包人认可承包人的索赔要求，即承包人的费用索赔和工期索赔均告成立。第三卷建设工程项目管理一、单项选择题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）44.建设项目管理的核心主体是（）。A.业主方B.设计方C.施工方D.供货方【答案】A【解析】业主方是建设工程项目实施过程（生产过程）的总集成者——人力资源、物质资源和知识的集成，业主方也是建设工程项目生产过程的总组织者，因此业主方的项目管理是管理的核心。45.下列组织工具中，能够反映一个组织系统中各组成部门（组成元素）之间的组织关系（指令关系）的是（）。A.项目结构图B.组织结构图C.工作流程图D.合同结构图【答案】B【解析】组织结构图反映一个组织系统中各组成部门（组成元素）之间的组织关系（指令关系）。项目结构图反映项目的工作任务分解结构，工作流程图反映工作之间的逻辑关系，合同结构图反映合同各方之间的合同关系。46.关于建设工程项目施工总承包管理模式的说法，正确的是（）。A.施工总承包管理单位负责对所有分包单位的管理，但需要承担施工任务B.施工总承包管理单位不直接参与施工，但对分包单位的施工进行管理和协调C.施工总承包管理模式下，分包合同由施工总承包管理单位与分包单位签订D.施工总承包管理模式下，所有分包单位都必须由施工总承包管理单位选择【答案】B【解析】施工总承包管理单位一般不承担施工任务，主要进行管理和协调，A错误，B正确。采用施工总承包管理模式时，分包合同通常由业主与分包单位直接签订，C错误。施工总承包管理单位负责对分包单位进行管理，但分包单位的选择可由业主决定，或由施工总承包管理单位推荐、业主批准，D错误。47.某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第3天，持续时间为5天，其有两项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第10天和第12天。则工作M的总时差为（）天。A.2B.3C.5D.7【答案】A【解析】工作M的最早完成时间=最早开始时间+持续时间=3+5=8天。工作M的最迟完成时间=min（紧后工作的最迟开始时间）=min（10，12）=10天。总时差=最迟完成时间-最早完成时间=10-8=2天。48.某工程网络计划中，工作E的持续时间是6天，总时差是5天，自由时差是3天。如果工作E实际进度拖延了10天，则影响工程总工期的天数为（）天。A.3B.5C.7D.10【答案】B【解析】工作的实际进度拖延时间超过总时差时，影响总工期的天数=实际拖延时间-总时差=10-5=5天。49.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到承包人提交的开工报审表后（）天内完成审查并报送发包人批准。A.3B.7C.14D.28【答案】B【解析】根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），监理人应在收到承包人提交的开工报审表后7天内完成审查并报送发包人批准。50.关于施工成本控制中赢得值法（挣值法）的说法，正确的是（）。A.费用偏差（CV）=已完工作预算费用（BCWP）-计划工作预算费用（BCWS）B.进度偏差（SV）=已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）C.费用绩效指数（CPI）=已完工作预算费用（BCWP）/已完工作实际费用（ACWP）D.进度绩效指数（SPI）=已完工作实际费用（ACWP）/计划工作预算费用（BCWS）【答案】C【解析】费用偏差（CV）=已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP），A错误。进度偏差（SV）=已完工作预算费用（BCWP）-计划工作预算费用（BCWS），B错误。费用绩效指数（CPI）=已完工作预算费用（BCWP）/已完工作实际费用（ACWP），C正确。进度绩效指数（SPI）=已完工作预算费用（BCWP）/计划工作预算费用（BCWS），D错误。51.在施工质量控制中，事中控制包括（）。A.施工方案的技术经济分析B.施工工序的质量控制C.质量验收D.质量缺陷的处理【答案】B【解析】事中控制首先是对质量活动的行为约束，其次是对质量活动过程和结果的监督控制。事中控制包括工序控制、工序交接检查、隐蔽工程验收等。A属于事前控制，C和D属于事后控制。故B正确。52.关于施工质量验收的说法，正确的是（）。A.检验批的质量验收应由施工单位项目技术负责人组织B.分项工程应由监理工程师组织施工单位项目专业质量负责人等进行验收C.分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收D.单位工程完工后，由施工单位自行组织有关人员进行质量验收【答案】C【解析】检验批的质量验收应由专业监理工程师组织，A错误。分项工程应由专业监理工程师（或建设单位项目专业技术负责人）组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收，B错误。分部工程应由总监理工程师（或建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收，C正确。单位工程完工后，由施工单位自行组织有关人员进行质量验收，合格后向建设单位提交工程竣工报告，D表述不完整，验收应由建设单位组织。故C正确。53.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列事故中，属于较大事故的是（）。A.造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元的事故B.造成1人死亡，5人重伤，直接经济损失800万元的事故C.造成10人死亡，直接经济损失3000万元的事故D.造成5人死亡，20人重伤，直接经济损失4000万元的事故【答案】A【解析】较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。A选项：3人死亡（3人以上10人以下）、10人重伤（10人以上50人以下）、直接经济损失2000万元（1000万以上5000万以下），属于较大事故。B属于一般事故。C属于重大事故。D属于重大事故。54.下列建设工程项目进度控制措施中，属于经济措施的是（）。A.优选工程项目设计、施工方案B.编制项目进度控制工作流程C.重视信息技术在进度控制中的应用D.编制与进度计划相适应的资源需求计划【答案】D【解析】经济措施包括：涉及资金需求计划、资金供应的条件和经济激励措施等。编制与进度计划相适应的资源需求计划属于经济措施。A属于技术措施，B属于组织措施，C属于管理措施。55.关于施工总承包管理模式中质量控制的说法，正确的是（）。A.施工总承包管理单位对分包工程的质量承担连带责任B.分包工程的质量由分包单位自行负责，与施工总承包管理单位无关C.施工总承包管理单位负责对所有分包工程的质量进行控制D.业主直接与分包单位签订合同，因此质量责任由业主承担【答案】C【解析】采用施工总承包管理模式时，施工总承包管理单位负责对所有分包工程的质量进行控制，包括对分包单位的质量控制和管理。分包工程的质量由分包单位负责，但施工总承包管理单位承担相应的管理责任。故C正确。56.根据《建设工程项目管理规范》，项目管理规划大纲应由（）编制。A.项目经理B.企业管理层C.项目技术负责人D.项目监理机构【答案】B【解析】项目管理规划大纲应由企业管理层编制。项目管理实施规划应由项目经理组织编制。57.关于施工成本计划编制方法的说法，正确的是（）。A.施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本B.按施工成本组成编制施工成本计划，首先要把项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中C.按项目组成编制施工成本计划，可以将施工成本分解为人工费、材料费、施工机械使用费等D.按工程进度编制施工成本计划，需要在进度计划的基础上进行，通常可以利用S曲线表示【答案】D【解析】施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本，A表述不准确（编制施工成本计划的前提是成本预测，但关键是确定目标成本，A正确，但D更完整）。按施工成本组成编制，将成本分解为人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费等，B错误。按项目组成编制，将总成本分解到单项工程、单位工程、分部工程、分项工程，C错误。按工程进度编制施工成本计划，可利用S曲线（时间-成本累计曲线）表示，D正确。58.建设工程项目质量控制体系建立的原则包括（）。A.分层次规划原则B.总目标分解原则C.质量责任可追溯原则D.以上都是【答案】D【解析】项目质量控制体系建立的原则包括：分层次规划原则、总目标分解原则、质量责任可追溯原则、系统有效性原则。故D正确。59.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4【答案】A【解析】施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。60.关于施工招标中评标的说法，正确的是（）。A.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数B.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的1/3C.评标委员会成员的名单在中标结果确定前可以公开D.评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较【答案】D【解析】评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3，A、B错误。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密，C错误。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，D正确。二、多项选择题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61.下列建设工程项目进度控制措施中，属于组织措施的有（）。A.建立进度控制的会议制度B.编制项目进度控制的工作流程C.进行工程进度的动态调整D.重视信息技术在进度控制中的应用E.明确各级进度控制人员的工作任务和职责【答案】ABE【解析】组织措施包括：建立进度控制目标体系、建立进度控制工作制度（如会议制度、报告制度）、落实进度控制人员及其职责、编制项目进度控制的工作流程等。C属于管理措施，D属于管理措施（信息技术应用）。62.下列施工成本管理的措施中，属于技术措施的有（）。A.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案B.加强施工调度，避免因施工计划不周造成的窝工损失C.通过合理使用施工机械，提高机械利用率D.选用新材料、新工艺，降低材料消耗E.编制成本计划，确定目标成本【答案】ACD【解析】技术措施包括：进行技术经济分析，确定最佳的施工方案；结合施工方法，进行材料使用的比选，通过使用添加剂、改变配合比等降低材料消耗；通过合理使用施工机械，提高机械利用率等。B属于组织措施，E属于经济措施。63.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列属于发包人义务的有（）。A.办理工程质量监督手续B.组织竣工验收C.提供施工场地D.编制施工组织设计E.负责施工场地的安全保卫【答案】ABC【解析】发包人的义务包括：办理工程质量监督手续、办理施工许可证、提供施工场地