建设工程合同终止及工程款结算协议

建设工程合同终止及工程款结算协议双方就原建设工程合同（合同编号：[原合同编号]，以下简称“原合同”）项下的建设工程项目（项目名称：[项目名称]，项目地点：[项目地点]）的终止及工程款结算事宜，经友好协商，达成协议如下：第一条原合同终止1.1双方确认，由于[选择或填写导致合同终止的具体原因，例如：双方协商一致/原合同约定的解除条件已成就（具体说明）/发包人违约达到合同解除条件/承包人违约达到合同解除条件/法院/仲裁机构裁决/调解解除/项目政府规划变更导致停建等]，原合同已于[终止日期]终止履行。1.2终止后，原合同中除本协议另有约定外，关于双方权利义务终止的条款除外，其他条款在符合本协议约定条件下继续有效。第二条工程项目概况确认2.1本协议项下的工程项目概况与原合同一致，包括项目名称、地点、主要内容等。2.2截至[合同终止日期]，工程实际进展情况如下：[详细描述已完成工程量、未完成工程量、工程形象进度、是否存在质量问题等]。第三条工程价款结算范围与依据3.1本协议项下的工程价款结算范围包括（请根据实际情况选择或修改）：(a)按照原合同约定应支付的已完合格工程量款项；(b)双方签署的工程变更签证单、现场指令、补充协议等确认的额外费用；(c)应扣除的违约金、赔偿款（如有）；(d)质量保证金按原合同约定比例或金额扣除（如适用）；(e)[其他应包含的项目，例如索赔、奖励等，请列明]；(f)不包括[明确排除的项目，如有]。3.2本次工程价款结算依据如下：(a)原建设工程合同及其附件；(b)双方签署并确认的工程变更签证单、现场指令、补充协议等；(c)经双方确认的工程量计算结果、施工图纸；(d)国家及地方现行的计价规范、工程量清单计价规则、材料信息价（截至[特定日期]）；(e)双方确认的进度款支付凭证、往来函件等。第四条工程价款计算与核对4.1承包人（乙方）应于[具体日期]前，根据本协议第三条约定，编制完整的竣工结算报告或最终结算报表，并提交给发包人（甲方）。4.2发包人（甲方）应在收到承包人提交的结算报告后[具体天数，例如：30]日内，组织审核，并就审核意见书面反馈给承包人。4.3双方应就结算报告中的内容进行协商。如协商达成一致，应签署书面确认文件。如协商不成，双方同意按照本协议第十三条约定解决争议。第五条质量验收与结算确认5.1双方确认，工程已于[具体日期]通过[正式验收/双方确认可投入使用等，根据实际情况填写]。5.2在工程验收合格（或按本协议约定方式确认）的基础上，发包人（甲方）应在收到承包人提交的完整结算报告及确认所需文件后[具体天数，例如：30]日内，确认最终结算金额，或就结算报告达成一致。5.3最终结算金额的确认方式为：[选择或填写方式，例如：签署《工程结算确认书》/在原合同上签署确认/直接体现在本协议第五条之后列明的最终结算金额中]。第六条工程款支付安排6.1经双方确认的最终结算金额无误后，发包人（甲方）应在[具体天数，例如：10]个工作日内，向承包人（乙方）支付结算总金额的[百分比，例如：95%]，即人民币（大写）[金额大写]元（小写：¥[金额小写]）。6.2剩余的结算总金额的[百分比，例如：5%]，即人民币（大写）[金额大写]元（小写：¥[金额小写]），作为工程质量保证金（以下简称“质保金”），按照原合同约定及本协议第七条约定处理。6.3发包人（甲方）支付工程款时，承包人（乙方）应向发包人（甲方）开具等额、合法的发票。6.4发包人（甲方）应将支付指令发出后[具体天数，例如：10]个工作日内，将款项支付至承包人（乙方）以下账户：账户名称：[承包人全称]开户银行：[开户行名称]银行账号：[银行账号]第七条质量保证金的处理7.1本协议第六条约定的质保金为人民币（大写）[金额大写]元（小写：¥[金额小写]）。7.2质保金的返还条件为：[详细列明条件，例如：工程在质保期内无质量问题/承包人提交完整保修书及无遗留质量问题证明/双方确认工程达到预期使用标准等]。承包人（乙方）应于满足上述条件后的[具体天数，例如：30]日内，向发包人（甲方）提交书面返还申请及相关证明材料。7.3发包人（甲方）应在收到承包人提交的完整申请及证明材料后[具体天数，例如：30]日内，审核确认。审核无误后，应将质保金支付至承包人（乙方）在本协议第六条约定的账户。第八条违约责任8.1若发包人（甲方）未按本协议第六条约定的期限和金额支付工程款，每逾期一日，应按未支付金额的[百分比，例如：千分之零点五]向承包人（乙方）支付违约金。逾期超过[具体天数，例如：30]日的，承包人（乙方）有权暂停相关工作或采取其他措施，并要求发包人（甲方）支付全部款项及违约金。8.2若承包人（乙方）未按本协议约定提交结算资料、发票或存在虚假结算内容，导致发包人（甲方）无法按时支付工程款，承包人（乙方）应承担相应责任，并赔偿发包人（甲方）因此遭受的损失。8.3若发包人（甲方）或承包人（乙方）无正当理由拖延本协议第五条约定的结算确认或第六条约定的工程款支付，应承担相应的违约责任，具体为[约定具体的违约金计算方式或补偿措施]。第九条其他费用承担9.1工程在缺陷责任期内的保修费用由承包人（乙方）承担，发包人（甲方）有权监督并要求承包人（乙方）履行保修义务。发包人（甲方）负责协调因保修问题引起的第三方索赔（如有）。9.2工程完工及结算完成后，工程资料的整理、移交以及剩余材料（如有）的清理、处置费用由[双方协商确定承担方，例如：承包人（乙方）/发包人（甲方）]承担。9.3本协议结算价款中已包含各自应承担的税费。第十条协议生效、变更与解除10.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。10.2本协议的任何变更，均须经双方书面协商一致，并签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。10.3除本协议另有约定外，任何一方不得单方面解除本协议。如发生法定或约定可解除情形，应按法律规定或合同约定处理。第十一条通知与送达11.1双方确认本协议首部列明的联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[具体天数，例如：7]日书面通知对方。11.2双方通过书面形式（包括但不限于专人送达、挂号信、快递、传真、电子邮件等）向对方在本协议首部列明的地址或联系方式发送的通知，视为有效送达。送达地视为本协议约定的送达地址。第十二条法律适用与不可抗力12.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.2因不可抗力（指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争、政府行为等）导致本协议无法履行或延迟履行，遭遇不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供证明。根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，或允许延期履行。第十三条争议解决13.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。13.2协商不成的，双方同意[选择一种方式并明确具体机构或法院]：(a)提交[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。(b)依法向[具体有管辖权的人民法院，例如：项目所在地人民法院/合同签订地人民法院]提起诉讼。第十四条其他条款14.1本协议是双方关于本协议标的（即原合同终止及工程款结算事宜）的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的约定、谅解或承诺。14.2本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。14.3本协议附件[列出附件名称，如：《工程量确认单》、《变更签证汇总表》、《最终结算报告》等]是本协议不可分割的组成部分，与