建设工程合同终止协议样本

建设工程合同终止协议样本甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[地址]联系方式：[电话/邮箱]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[地址]联系方式：[电话/邮箱]鉴于甲方因[项目名称]项目（以下简称“该项目”）需要，与乙方于[原合同签订日期]签订了《建设工程施工合同》（合同编号：[原合同编号]，以下简称“原合同”），原合同约定的工程范围为[简述工程范围]，承包方式为[承包方式]，合同总价款为人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。现因[终止原因，例如：项目已完成并通过竣工验收/双方协商一致/其他原因]，甲乙双方经友好协商，就原合同终止事宜达成如下协议：一、合同终止甲乙双方一致同意，原合同自[终止日期，例如：本协议生效之日/202X年X月X日]起正式终止。自合同终止之日起，双方均应停止履行原合同约定的全部义务，但本协议另行约定的事项除外。二、工程现状确认截至合同终止之日，乙方已按照原合同要求完成了[项目名称]项目的全部工程建设内容，工程已达到[简述工程状态，例如：竣工验收标准/使用条件]。工程竣工验收报告（如有）见本协议附件。甲方已组织或确认工程已完成，不存在影响交付使用的重大质量问题。三、工程资料移交乙方应在[日期，例如：本协议生效后十日内]，将以下与该项目相关的全部工程资料及文件完整移交给甲方：1.竣工图及设计说明；2.所有分部分项工程的竣工验评资料；3.材料检验、试验报告；4.施工过程中的主要会议纪要、设计变更文件、现场签证单据；5.竣工验收报告及相关证明文件；6.其他根据原合同约定及项目实际需要应移交的资料。甲方应在收到上述资料后[日期，例如：五日内]进行核对，并确认接收。如资料存在缺失或问题，乙方应在甲方指定期限内补充或修正完善。四、工程结算1.双方确认，本次结算范围包括截至合同终止之日乙方实际完成的全部工程量，并依据原合同协议书、投标文件、中标通知书、已审批的设计变更、现场签证、经甲方确认的进度款支付凭证等作为结算依据。2.乙方应在[日期，例如：本协议生效后十五日内]向甲方提交详细的工程结算报告一式[份数，例如：肆]份。3.甲方应在收到乙方提交的结算报告后[日期，例如：二十日内]，组织人员进行审核，并就审核结果与乙方进行协商。4.双方应在协商一致的基础上，签署工程结算确认书，明确最终结算金额。如双方在[日期，例如：协议生效后三十日]内未能就结算金额达成一致，则按本协议第十条约定的争议解决方式处理。五、工程款支付1.经双方确认，截至本协议生效之日，甲方尚需向乙方支付工程款总额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]），该金额已扣除双方确认的已付款项及本协议第六条约定的保留金。2.甲方应在工程结算确认书签署后[日期，例如：十日内]或本协议生效后[日期，例如：三十日内，以较晚者为准]，将上述款项支付至乙方以下银行账户：账户名称：[乙方账户名]开户银行：[乙方开户行]银行账号：[乙方银行账号]3.甲方支付上述款项时，乙方应向甲方提供等额有效的发票。六、保留金处理1.原合同约定的保留金金额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]），占合同总价款的[百分比]%。2.保留金的返还条件为：该项目工程缺陷责任期（自[缺陷责任期起始日期]起算，为期[期限]）届满且无任何质量问题或缺陷修复记录，或双方协商一致同意返还。3.在满足上述返还条件后，甲方应在条件确认之日起[日期，例如：十日内]将保留金支付至乙方上述银行账户。如乙方在收到保留金后[日期，例如：三十日]内提出合理索赔，经甲方核实确认，甲方有权从保留金中支付相应款项。七、工程设备与材料处理1.乙方应在本协议生效后[日期，例如：三十日内]，将其在项目现场遗留的、属于乙方所有的工程设备、材料（清单详见附件，如无附件则列明主要类别）拆除或搬离项目场地，恢复场地原状或按甲方要求处置。处置过程中产生的费用由乙方承担。2.甲方有权在不造成工程主体结构和使用功能损害的前提下，对乙方遗留的设备、材料进行清点、检验和处置，处置所得归甲方所有。如甲方需要继续使用，则按市场评估价值折价补偿给乙方，补偿金额为[金额]元（大写：[大写金额]），在最后一次付款中扣除或另行支付。八、违约责任1.若因甲方原因导致合同终止，甲方除应按本协议约定支付相关款项外，还应赔偿乙方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于已投入的人工费、材料费、设备租赁费等，并支付违约金人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。2.若因乙方原因导致合同无法继续履行或造成甲方损失，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于返还已收款项、赔偿甲方损失，并支付违约金人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。3.如甲方未按本协议第五条约定按时支付工程款，每逾期一日，应按逾期支付金额的[百分比，例如：千分之零点五]向乙方支付违约金。4.如乙方未按本协议第七条约定及时清理现场或处置设备材料，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币[金额]元（大写：[大写金额]），且甲方有权自行处置，处置费用由乙方承担。5.双方因工程结算产生争议，且未能协商解决，导致合同无法顺利终止或款项无法支付，违约方应承担由此给对方造成的损失。九、债权债务处理1.双方确认，各自内部及对外的债权债务关系应各自独立处理。除本协议另有约定外，一方不得以对方存在债权债务问题为由，拒绝履行本协议项下的付款义务。2.与该项目相关的，原合同项下对第三方（如分包商、供应商）产生的债权债务，由乙方负责清理；如因此给甲方造成损失，乙方应予赔偿。十、争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：有管辖权的人民法院提起诉讼/甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼/乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼/[具体仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁]。十一、其他事项1.本协议项下的通知均应以书面形式按本协议首部列明的地址送达。任何一方变更联系方式，应提前[日期，例如：七日]书面通知对方。2.本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。3.本协议一式[份数，例如：陆]份，甲方执[份数，例如：叁]份，乙方执[份数，例如：叁]份，具有同等法律效力。4.原合同在本协议生效后，除本协议明确修改或变更的部分外，仍对双方具有约束力，直至其约定的缺陷责任期等义务履行完毕为止。5.本协议未尽事