建设工程结算合同样本

建设工程结算合同样本发包人：[发包人全称]承包人：[承包人全称]根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，就[项目名称]工程（以下简称“本项目”）的建设工程结算事宜，经双方友好协商，达成如下协议：第一条基本信息与依据1.1本协议依据以下文件进行结算：（1）编号为[原始施工合同编号]的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”）；（可根据实际情况增删依据文件，如中标通知书、投标书等）（2）项目招标文件及投标文件；（3）项目设计图纸及说明（版本号：[图纸版本号]）；（4）工程量清单及报价单；（5）双方确认的工程变更单、现场签证单、补充协议（编号：[补充协议编号]）；（6）双方确认的索赔与反索赔文件；（7）项目竣工验收报告（编号：[验收报告编号]）及质量评估报告；（8）原合同中关于工程价款结算的相关条款。1.2本协议结算范围为本项目全部建筑安装工程内容，包含但不限于土建工程、装饰装修工程、屋面工程、给排水及采暖工程、电气工程、通风空调工程、消防工程、智能化工程等，以及原合同约定的其他附属工程。不包括[明确排除的项目内容，如：临时设施费、甲方供应材料款等，若包含则列明]。第二条工程量确认与核对2.1承包人根据原合同约定及双方确认的变更、签证等文件，编制了本项目的最终工程量结算清单，并提交发包人审核。2.2发包人委托[造价咨询机构名称或指定人员]对承包人提交的结算资料及工程量清单进行了审核，并形成了审核意见。2.3双方就工程量清单进行了核对和协商，最终确认以下工程量：（1）土建工程：[具体工程量描述及确认数值，例如：主体结构混凝土体积XX立方米，砌体体积XX立方米等]（2）装饰装修工程：[具体工程量描述及确认数值，例如：地面铺装面积XX平方米，墙面抹灰面积XX平方米等]（3）安装工程：[具体工程量描述及确认数值，例如：给水管道安装长度XX米，电线敷设长度XX米等]（4）其他分部分项工程：[逐一列明及确认数值]上述工程量清单作为本协议附件一，双方确认其有效性。第三条单价确认与调整3.1本协议结算采用以下方式确认单价：（1）合同约定单价：对于原合同中采用固定单价或按实结算的单项工程或分部分项，采用双方原合同约定或经过双方确认的单价。例如：混凝土模板工程单价为XX元/平方米，由原合同附件X确认。（2）变更、签证单价：对于工程变更和现场签证项目，采用双方协商确定的价格，或参照原合同约定价格，或按市场价格确定。具体如下：变更单[编号]项：[变更内容]单价为XX元/平方米/吨/米等。现场签证[编号]项：[签证内容]费用为XX元。（3）政策性调整：根据国家及地方主管部门在[时间范围]期间发布的关于人工、材料价格调整的通知，按照[具体适用方式，如：文件规定比例调整、据实调差等]原则，对相关费用进行了调整。3.2双方确认，上述单价及调整方式符合原合同约定及相关法律法规规定。第四条各项费用计算与汇总4.1分部分项工程费：根据双方确认的工程量（见附件一）和对应单价，计算得出分部分项工程费合计为人民币（大写）[金额大写]元整（小写）[金额小写]元。4.2措施项目费：包括模板工程费[金额]、脚手架费[金额]、临时设施费[金额]、安全文明施工费[金额]、夜间施工增加费[金额]、赶工措施费[金额]等，经确认合计为人民币（大写）[金额大写]元整（小写）[金额小写]元。4.3其他项目费：（1）暂列金额：原合同暂列金额[金额]元，本协议结算使用[金额]元，余额[金额]元留作备用或退还。（2）专业工程暂估价：[专业工程名称]暂估价[金额]元，最终结算价经确认为[金额]元。（3）计日工：本次结算发生计日工费用合计为人民币（大写）[金额大写]元整（小写）[金额小写]元。（4）总承包服务费：根据原合同约定及实际发生情况，确认总承包服务费为人民币（大写）[金额大写]元整（小写）[金额小写]元。4.4规费：按照[省份/市]规定，根据计算基数，计算得出规费合计为人民币（大写）[金额大写]元整（小写）[金额小写]元。4.5税金：按照现行国家税法规定，以（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费）为计税基础（或按合同约定其他计税基础），计算得出税金合计为人民币（大写）[金额大写]元整（小写）[金额小写]元。4.6利润：根据原合同约定，按[利润率百分比]计算利润，金额为人民币（大写）[金额大写]元整（小写）[金额小写]元。4.7索赔与反索赔：经双方确认，承包人索赔金额合计为人民币（大写）[金额大写]元整（小写）[金额小写]元；发包人索赔（反索赔）金额合计为人民币（大写）[金额大写]元整（小写）[金额小写]元。结算时，发包人索赔金额[金额]元已从应付给承包人的款项中扣除，承包人索赔金额[金额]元已计入应付给承包人的款项。4.8质保金：根据原合同约定，按合同总价款的[百分比]%扣留质量保证金，金额为人民币（大写）[金额大写]元整（小写）[金额小写]元。质保期满且无争议后支付。第五条最终结算价款确认5.1经双方确认，本项目最终工程结算总价款（税前）为人民币（大写）[结算总价款大写]元整（小写）[结算总价款小写]元。5.2其中，税金为人民币（大写）[税金大写]元整（小写）[税金小写]元。5.3最终应付给承包人的工程款（税后）为：结算总价款-质保金+/-发包人索赔（反索赔）=人民币（大写）[最终应付金额大写]元整（小写）[最终应付金额小写]元。（注：具体计算方式需根据合同关于质保金、索赔的处理约定明确）5.4双方确认，本协议确定的最终结算价款是双方对项目最终造价的最终确认，是结清工程款的总依据。第六条支付方式与时间6.1发包人应在本协议生效后[天数]日内，向承包人支付至最终应付工程款（税后）的[百分比]%，即人民币（大写）[支付金额大写]元整（小写）[支付金额小写]元。6.2发包人应在本项目竣工验收合格，并完成竣工资料移交后[天数]日内，支付至最终应付工程款（税后）的[百分比]%，即人民币（大写）[支付金额大写]元整（小写）[支付金额小写]元。6.3剩余的[百分比]%作为尾款，即人民币（大写）[尾款金额大写]元整（小写）[尾款金额小写]元，发包人应在承包人提交完整竣工结算资料及合规发票后[天数]日内支付。6.4支付方式：银行转账。6.5承包人应在收到每笔款项前，向发包人提供等额、合法的增值税[税率]专用发票。第七条质量与验收7.1本协议结算以双方签署的《项目竣工验收报告》（编号：[验收报告编号]）及确认的质量评估结果为准。确认验收合格。7.2结算时发现的工程质量缺陷（非原合同约定范围及本协议已结算内容），按照原合同关于缺陷责任期的约定处理。第八条违约责任8.1若发包人未能按照本协议第六条约定的时间支付款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的[万分之几]向承包人支付违约金。逾期超过[天数]日，承包人有权暂停施工或解除合同，并要求发包人赔偿损失。8.2若承包人未能按照本协议约定提供合规发票，导致发包人无法按时支付款项，工期相应顺延，并承担发包人因此产生的损失。第九条争议解决9.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院或仲裁委员会名称]提起诉讼或申请仲裁。第十条不可抗力10.1若发生不可抗力事件，导致本协议无法履行或延迟履行，遭遇不可抗力一方应立即通知对方，并在合理期限内提供有效证明。双方应根据事件影响，协商决定是否解除协议、部分免除责任或延期履行。第十一条合同生效与份数11.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。11.2本协议一式[份数]份，发包人执[份数]份，承包人执[份数]份，具有同等法律效力。第十二条其他约定12.1本协议是原合同不可分割的组成部分，与本协