建设工程进度管理费协议范本

建设工程进度管理费协议范本发包人：[发包人全称]住所地：[发包人住所地]法定代表人/负责人：[法定代表人/负责人姓名]承包人：[承包人全称]住所地：[承包人住所地]法定代表人/负责人：[法定代表人/负责人姓名]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和规章，以及《建设工程施工合同》（合同编号：[主合同编号]）以下简称“主合同”，经双方友好协商，就发包人委托承包人承建的建设工程项目[项目名称]的进度管理费支付事宜，达成如下协议：本协议是主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，适用主合同及相关法律法规的规定。第一条定义1.1本协议所称“建设工程进度管理费”（以下简称“进度管理费”）是指发包人为激励承包人按期完成约定工程进度节点或最终交付日期而支付的一笔额外费用。1.2本协议所称“关键节点”是指主合同附件中《工程进度计划》或双方后续书面确认中列明的以下节点：(1)[节点一名称]，计划完成日期：[日期]；(2)[节点二名称]，计划完成日期：[日期]；(3)[节点三名称]，计划完成日期：[日期]；(4)[项目最终竣工验收]，计划完成日期：[日期]。1.3除本协议特别约定外，进度管理费的计算、支付、税费等均遵循主合同的约定。第二条进度考核与确认2.1承包人应按照主合同约定的工程进度计划完成各关键节点的建设任务。2.2承包人完成每个关键节点后，应在节点计划完成日期后[数量]日内，向监理单位提交书面进度完成报告及相应的支撑材料（如照片、验收记录等）。2.3监理单位应在收到承包人报告后[数量]日内进行现场核查，并出具《进度确认报告》。2.4发包人应在收到监理单位《进度确认报告》后[数量]日内进行审核，确认节点是否按计划完成。若无异议，发包人应书面通知承包人进度已确认；若有异议，发包人应书面说明理由，并与承包人、监理单位协商解决。第三条进度管理费的计算与支付3.1进度管理费的计算方法如下：(1)对于达成[节点一名称]节点的，发包人应向承包人支付人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。(2)对于达成[节点二名称]节点的，发包人应向承包人支付人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。(3)对于达成[节点三名称]节点的，发包人应向承包人支付人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。(4)若项目最终在[日期]前完成竣工验收，且在本协议签订之日起[时间]年内完成，发包人除按上述节点奖励已支付费用外，还应向承包人支付项目最终交付奖励人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。(5)本协议约定的各项奖励可以累加支付，但累计奖励总额不超过主合同总价的[百分比]%。3.2支付条件：承包人完成某关键节点，并取得发包人发出的书面《进度确认通知》，且在该节点奖励支付日之前，未发生主合同约定的导致发包人解除合同的严重违约行为（如工程质量不符合验收标准、发生重大安全事故等）。3.3支付时间：发包人应在满足第3.2条支付条件后[数量]日内，将应支付的进度管理费支付至承包人在本协议附件一（若需要可写：或主合同附件一）中指定的银行账户。3.4逾期支付：若发包人未能按本协议约定的时间支付进度管理费，每逾期一日，发包人应按未支付金额的[百分比]%向承包人支付违约金。逾期超过[天数]日，承包人有权暂停相关工程施工，并要求发包人承担相应违约责任。第四条费用承担与税费4.1本协议项下由发包人支付的进度管理费属于主合同合同价款的一部分，发包人有权根据主合同的约定抵扣应向承包人支付的工程进度款及其他应付款项。4.2与本协议项下进度管理费相关的税费，按国家税法规定由[发包人/承包人]承担。如由承包人承担，承包人应在收到进度管理费支付时，向发包人提供等额有效的发票。第五条双方权利与义务5.1发包人权利：(1)有权对承包人的工程进度进行监督和检查。(2)有权审核承包人提交的进度报告和付款申请。(3)有权根据本协议约定及主合同约定，在承包人违约时扣减进度管理费或拒绝支付。(4)有权按照本协议约定的时间和方式支付进度管理费。5.2发包人义务：(1)应为承包人提供必要的施工条件，协调解决施工过程中与发包人负责管理的第三方之间的关系。(2)应及时审核承包人提交的进度确认申请，并在约定期限内给予书面答复。(3)应按照本协议约定按时足额支付进度管理费。5.3承包人权利：(1)有权按照主合同和本协议的约定，获得因达成进度节点而应得的进度管理费奖励。(2)有权要求发包人提供必要的支持以保障工程进度。5.4承包人义务：(1)应严格按照主合同约定的进度计划组织施工，确保按期完成各关键节点目标。(2)应及时、真实、完整地向监理单位和发包人提交进度报告及相关资料。(3)应配合监理单位和发包人进行进度检查和确认工作。(4)应确保获得进度管理费奖励不违反法律法规及主合同的约定，并按要求开具发票（如需）。第六条不可抗力6.1因地震、洪水、战争等不可抗力事件，导致本协议约定的某个关键节点无法按计划完成，发包人可以免除或相应减少该节点应支付的进度管理费。6.2不可抗力影响消除后，承包人应尽快恢复施工，并通知发包人。双方应根据实际情况协商决定是否需要调整原进度计划及相应的奖励条件。第七条争议解决凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，应按照主合同第[条款号]条约定的争议解决方式处理，即[选择：提交[仲裁委员会名称]仲裁/向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼]。第八条协议生效、变更与终止8.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。8.2本协议的变更或解除，须经双方协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。8.3本协议在主合同有效期内持续有效。主合同终止或解除的，本协议亦随之终止或解除，但本协议关于结算、争议解决、保密等条款根据其性质继续有效。第九条通知与送达9.1本协议所称“通知”是指书面形式（包括但不限于专人递送、挂号信、传真、电子邮件等）发出的函件或信息。9.2双方在本协议首页载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[数量]日书面通知对方。因变更联系方式未及时送达而造成的损失，由未通知方承担。第十条保密双方应对本协议内容及在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密承担保密义务。未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而解除。第十一条其他11.1本协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。11.2本协议未尽事