建设工程进度款支付合同协议

建设工程进度款支付合同协议合同编号：[填写合同编号]签订日期：[填写签订日期]签订地点：[填写签订地点]发包人（Employer/Client）：法定代表人/授权代表：[填写姓名]职务：[填写职务]地址：[填写地址]联系电话：[填写电话]统一社会信用代码/注册号：[填写代码]承包人（Contractor）：法定代表人/授权代表：[填写姓名]职务：[填写职务]地址：[填写地址]联系电话：[填写电话]统一社会信用代码/注册号：[填写代码]鉴于：发包人拟建设[填写项目全称]工程项目（以下简称“本项目”），项目位于[填写项目地点]。承包人具备承担本项目[填写具体工程内容，如：土建工程、安装工程等]的资质和能力，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方友好协商，就本项目工程进度款的支付事宜，达成如下协议：第一条定义与解释除非本协议上下文另有明确表示，下列词语具有以下含义：1.“本项目”：指发包人发包、承包人承包的[填写项目全称]工程项目。2.“合同价款”：指经双方确认的为本协议项下本项目总合同约定的工程造价。3.“进度款（ProgressPayment）”：指发包人根据本协议约定，按照本项目工程形象进度或已完成的合格工程量，向承包人支付的建设工程款项。4.“计量周期（MeasurementPeriod）”：指承包人完成一定量度的合格工程后，向发包人提交工程量报表并进行计量审核的期间，通常为每月或根据合同约定划分的段落。5.“合格工程（QualifiedWork）”：指按照本项目设计文件、技术规范、国家及地方相关标准施工，并通过发包人、监理单位（如适用）验收合格的工程部分。6.“工程量（QuantityofWork）”：指根据本项目施工图纸、工程量清单及相关技术文件，通过现场计量或计算确定的已完成的合格工程的数量。7.“支付周期（PaymentPeriod）”：指发包人实际向承包人支付进度款的间隔时间。8.“变更款（VariationAmount）”：指因发包人提出工程变更、设计修改等导致合同价款发生增减的款项。9.“索赔款（ClaimAmount）”：指承包人根据合同约定或法律法规规定，因发包人原因或其他非承包人原因遭受损失而向发包人提出的费用或工期补偿要求，经发包人审核确认的金额。10.“预付款（AdvancePayment）”：指发包人在工程开工前或开工初期，根据合同约定向承包人预先支付的一部分工程款项。11.“最终结算款（FinalSettlementAmount）”：指本项目竣工验收合格后，经双方根据合同约定对合同价款、变更款、索赔款、预付款、进度款等进行最终核对、调整后确认的总金额。第二条进度款计算与确认1.进度款的计算依据为本项目合同中约定的工程量计算规则、工程单价以及经双方确认的已完成并合格的工程量。2.承包人应在每个计量周期结束后[填写天数，如：5]个工作日内，向发包人提交进度款支付申请报告，并附以下支持性文件：*当期完成的工程量报表及计算说明；*相关工程部位的照片或影像资料；*已办理的工程变更、索赔确认单（如有）；*发票或其他符合要求的付款凭证；*合同约定的其他资料。3.发包人应在收到承包人提交的进度款支付申请报告及支持性文件后，在[填写天数，如：10]个工作日内完成对工程量及申请金额的审核工作。审核过程中，发包人有权要求承包人补充资料或进行现场复核。审核完成后，发包人应向承包人发出书面审核确认通知，列明确认的工程量及应付进度款金额。4.若对工程量计算或单价认定存在争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可按照本项目总承包合同约定的争议解决方式处理（如：提交[填写争议解决方式，如：监理机构、造价鉴定机构]进行鉴定，或按总承包合同约定提交仲裁或诉讼）。第三条进度款支付比例与支付条件1.本项目进度款的支付采用[选择支付方式，如：按月支付/按形象进度支付/其他]方式：*（若选择按月支付）承包人完成当月计划完成的合格工程量后，发包人支付该部分工程量对应进度款金额的[填写百分比，如：85%]作为当期进度款；剩余[填写百分比，如：15%]作为质保金，在项目竣工验收合格且质保期满后支付。*（若选择按形象进度支付）进度款支付节点及支付比例如下：*工程完成[描述节点一，如：基础工程]并验收合格，发包人支付至合同价款（扣除质保金）的[填写百分比，如：10%]。*工程完成[描述节点二，如：主体结构工程]并验收合格，发包人支付至合同价款（扣除质保金）的[填写百分比，如：40%]。*工程完成[描述节点三，如：装饰装修工程]并验收合格，发包人支付至合同价款（扣除质保金）的[填写百分比，如：70%]。*项目竣工验收合格，发包人支付至合同价款（扣除质保金及已支付款项）的[填写百分比，如：90%]。*质保期满，发包人支付剩余的全部质保金。*（其他支付方式可具体约定）2.发包人支付进度款的前提条件如下：*承包人已按约定完成了计量周期内的合格工程；*当期完成的工程量已通过双方（或监理单位）的计量和确认；*承包人已按照本协议第二条的规定提交了符合要求的进度款支付申请及支持性文件；*当期工程不存在因承包人原因导致的重大质量缺陷或安全隐患，或已得到有效整改；*发包人未因承包人前期违约行为而暂停支付（根据总承包合同约定）；*承包人未拖欠发包人根据本项目总承包合同应支付的款项（根据总承包合同约定）；*[根据实际情况添加其他条件，如履约保函有效等]。第四条进度款支付时间与程序1.发包人应在满足本协议第三条约定的支付条件，并收到承包人符合要求的进度款支付申请及支持性文件后[填写天数，如：7]个工作日内，完成审核工作。2.审核确认后，发包人应在[填写天数，如：10]个工作日内，向承包人发出书面支付通知，并通知其开具等额发票。3.承包人应在收到支付通知后[填写天数，如：3]个工作日内，将等额发票提交给发包人财务部门。4.发包人收到发票后，应在[填写天数，如：7]个工作日内，将进度款支付至承包人在本协议首部指定的以下银行账户：*承包人名称：[填写承包人全称]*开户银行：[填写开户银行全称]*银行账号：[填写银行账号]5.若发包人因故不能按时支付进度款，应提前[填写天数，如：7]个工作日书面通知承包人，并说明原因和预计支付时间。承包人不得因此擅自停工，双方应协商解决延期支付事宜。第五条预付款1.根据本项目总承包合同约定，发包人需向承包人支付预付款，金额为[填写具体金额或比例]，即人民币[填写大写金额]元（大写：[填写大写金额]）或合同总价款的[填写百分比]%。2.预付款应于[填写支付时间，如：合同签订后X日内/工程正式开工前]支付。3.预付款应按[描述抵扣方式，如：从第一个支付的进度款中开始等额抵扣/按约定比例抵扣]的方式在后续进度款支付中逐期抵扣，直至预付款全部抵扣完毕。第六条违约责任1.若发包人未按本协议约定的期限和金额支付进度款，每逾期一日，应按逾期支付金额的[填写比例，如：万分之五]向承包人支付违约金。逾期支付违约金累计达到合同价款[填写比例，如：5%]时，或发包人累计[填写次数，如：两次]未能按时支付进度款，承包人有权暂停施工，并要求发包人承担由此造成的损失。发包人纠正违约后，承包人应立即恢复施工，但承包人因此增加的费用应由发包人承担。2.若承包人未按本协议第二条约定提交进度款支付申请或支持性文件，导致发包人无法按时审核和支付，每逾期一日，应按应付未付进度款金额的[填写比例，如：万分之五]向发包人支付违约金。但承包人提交的申请及文件不符合要求，导致审核延迟的，不承担违约责任。3.双方均应遵守总承包合同中关于质量、安全、工期等方面的约定。因承包人原因造成工程返工、停工或出现重大质量安全事故的，发包人有权扣减相应的进度款，并要求承包人承担相关损失。4.因发包人原因导致工程暂停超过[填写天数，如：30]日，承包人有权根据总承包合同约定提出索赔，经发包人审核确认后，应在恢复施工后或合同解除时一并支付。第七条不可抗力1.因地震、洪水、战争、政府行为等不可抗力事件，导致本协议无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任。2.遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[填写天数，如：7]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。双方应根据事件影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。因不可抗力造成的损失，由双方各自承担。第八条通知与送达1.本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并按照本协议首部列明的地址、传真号或电子邮件地址发送。2.任何一方变更联系方式，应提前[填写天数，如：3]日书面通知对方。否则，向原地址发送的通知视为有效送达。3.通知在以下时间视为送达：*（1）当面交付时；*（2）挂号信或快递寄出后[填写天数，如：3]日；*（3）传真发送后立即确认送达，或发送后[填写天数，如：24]小时未被要求否认；*（4）电子邮件发送至指定邮箱后，若在合理时间内（如：2个工作日）未收到回复，视为送达。第九条法律适用与争议解决1.本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，应按照本项目总承包合同约定的争议解决方式处理（如：提交[填写仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁；或向[填写法院名称，如：发包人所在地有管辖权的人民法院]提起诉讼）。第十条协议的生效、变更与终止1.本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。2.对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本协议在以下情况下终止：*本项目总承包合同正常履行完毕，工程竣工验收合格，最终结算款支付完毕；*本项目总承包合同因任何原因解除或终止；*双方协商一致终止。4.协议终止后，双方应进行最终结算，结清所有款项，并办理相关资料移交手续。质保金的处理按总承包合同约定执行。第十一条其他条款1.本协议是本项目总承包合同不可分割的一部分，与总承包合同具有同等法