建设工程勘察合同协议_第1页
建设工程勘察合同协议_第2页
建设工程勘察合同协议_第3页
建设工程勘察合同协议_第4页
建设工程勘察合同协议_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程勘察合同协议甲方(发包人):[甲方全称]法定代表人/负责人:[姓名]地址:[甲方地址]联系电话:[甲方电话]统一社会信用代码:[甲方代码]乙方(勘察人):[乙方全称]法定代表人/负责人:[姓名]地址:[乙方地址]联系电话:[乙方电话]统一社会信用代码:[乙方代码]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方拟建项目的建设工程勘察工作协商一致,订立本合同。第一条项目概况与勘察范围1.1项目名称:[项目完整名称]1.2工程地点:[详细工程地点]1.3勘察任务:本工程为[项目性质,如:住宅、商业、工业等]建设工程,需进行[岩土工程勘察/工程测量/水文地质勘察等]。1.4勘察范围:1.4.1平面范围:项目用地位于[描述具体位置],东至[界限描述],南至[界限描述],西至[界限描述],北至[界限描述]。具体坐标范围:[列出坐标点],总用地面积约为[面积]平方米。1.4.2高程范围:勘察高程系统采用[国家高程基准,如:1985国家高程基准],相对高程基准面为[描述,如:场地设计高程/自然地面高程]。1.4.3深度范围:勘探点最大深度不小于[米]米,根据工程需要可适当加深;探坑开挖深度根据需要进行,但最深不大于[米]米。1.4.4勘察内容:(1)地形地貌测量:完成项目用地及周边区域[米]范围内的地形图测绘,比例尺[如:1:500],采用[测量方法,如:GPS、全站仪]等测量手段。(2)工程地质测绘:进行1:500比例尺工程地质测绘,查明地层结构、岩土性质、不良地质现象等。(3)勘探工作:根据规范要求及设计需要,布设钻孔[数量]个,钻探深度满足设计及规范要求;布设探坑[数量]个。(4)原位测试:在钻孔内进行标准贯入试验[次数]次,静力触探试验[次数]次。(5)室内试验:取原状土样[数量]组,进行常规物理性质试验、压缩试验、抗剪强度试验等项目。(6)水文地质勘察:查明场地地下水类型、水位、水量、水化学特征等。(7)地下障碍物调查:调查探测场地内可能存在的古墓、防空洞、管道、电缆等地下障碍物。1.4.5勘察成果:乙方需提交[阶段,如:详细]岩土工程勘察报告[份数]份,包含岩土工程勘察图件[套数]套,以及相关试验报告、计算书等。最终成果需提供电子版[格式]。第二条勘察依据与标准2.1勘察工作应遵循国家、行业及地方现行的有关法律、法规、技术标准和规范,主要包括但不限于:《岩土工程勘察规范》(GB50021)、《工程测量规范》(GB50026)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120)等。2.2勘察成果应满足[项目名称]设计要求及[相关标准编号]规定的质量标准和等级。第三条合同工期3.1本合同工期自乙方正式开始野外勘察工作之日起至乙方提交满足要求的最终勘察报告之日止,总工期预计[天数]天,即自[年]年[月]日至[年]年[月]日。3.2开工日期:乙方应在收到甲方书面开工通知后[天数]日内开始工作。3.3竣工日期:乙方应在[年]年[月]日前提交最终勘察报告。3.4乙方应向甲方提交详细的勘察工作进度计划,经甲方确认后执行。甲方根据项目进展需要,可书面要求乙方调整进度,乙方应予以配合。第四条费用与支付方式4.1本合同项下勘察工作总费用为人民币[金额]元(大写:[大写金额]整),该费用为含税费用(如需乙方开具增值税专用发票)。4.2支付方式:(1)预付款:合同签订后[天数]日内,甲方支付总费用的[百分比]%,即人民币[金额]元,作为预付款。乙方收到预付款后开始履行合同。(2)进度款:乙方完成合同约定勘察工作量的[百分比]%(或完成[具体工作内容,如:钻孔总数]个)后,甲方支付总费用的[百分比]%,即人民币[金额]元;乙方完成合同约定勘察工作量的[百分比]%(或完成[具体工作内容]后),甲方支付总费用的[百分比]%,即人民币[金额]元。(3)结算款:乙方提交全部最终勘察成果,并经甲方审核确认合格后[天数]日内,甲方支付至合同总价的[百分比]%,即人民币[金额]元。(4)尾款:剩余[百分比]%,即人民币[金额]元作为质保金(或称尾款),在工程竣工验收合格后[时间,如:一年]或缺陷责任期满后[时间]日内支付。4.3甲方应将合同款项支付至乙方以下账户:开户名称:[乙方全称]开户银行:[乙方开户银行名称]银行账号:[乙方银行账号]4.4乙方应在收到甲方支付的费用后,按照甲方要求开具等额发票。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务:(1)有权要求乙方按照合同约定及国家规范标准完成勘察工作。(2)有权对乙方的勘察工作进行检查。(3)应在合同签订后[天数]日内,向乙方提供本合同第一条1.4款约定的基础资料和文件,并保证资料的真实性、准确性、完整性。基础资料主要包括:[列举主要资料,如:项目总平面图、红线图、规划许可文件、周边环境资料等]。(4)应为乙方进场勘察提供必要的施工条件,包括但不限于:提供勘察工作面、必要的临时设施用地、施工用水用电接入点等。甲方应协调解决勘察现场与周边单位或居民可能发生的矛盾。(5)应及时组织或参与对乙方提交的阶段性成果和最终成果的审核确认工作。(6)应按照合同约定及时足额支付勘察费用。(7)应遵守国家及当地有关安全生产、环境保护、交通等方面的规定,并承担由此产生的一切责任和费用。5.2乙方权利与义务:(1)乙方应具备本合同第一条所述项目的相应资质等级,有权按照合同约定在甲方提供的场地上进行勘察工作。(2)乙方应组建符合要求的项目团队,配备满足项目需要的技术人员及设备,严格按照国家规范、标准、设计要求以及合同约定的勘察范围、内容和技术参数进行勘察工作,确保勘察质量。(3)乙方应建立完善的质保体系,对勘察成果质量负责。在野外工作及室内试验过程中,应进行严格的自检、互检和复检。(4)乙方应按时完成勘察工作,并按照合同第四条1.4款约定的内容和份数提交最终勘察成果报告及图件。如需修改,应在甲方提出书面意见后[天数]日内完成修改并提交。(5)乙方应对甲方提供的所有资料和在本合同履行过程中知悉的甲方的商业秘密承担保密义务,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露。(6)乙方应负责勘察现场的安全管理工作,制定安全施工方案,配备必要的安全防护设施,确保人员安全和作业环境安全。因乙方原因造成的安全事故,由乙方承担全部责任和费用。(7)勘察工作完成后,乙方应负责清理现场临时设施,拆除临时构筑物,恢复场地原状(或根据合同约定执行)。(8)应接受甲方、设计单位以及相关政府主管部门的检查和监督。第六条质量保证与验收6.1乙方保证所提交的勘察成果符合国家及行业相关规范、标准和合同约定的质量要求。6.2乙方应提交勘察成果自检报告。6.3甲方应在收到乙方提交的最终勘察成果后[天数]日内组织审核或委托[第三方单位名称]进行验收。甲方应在审核/验收结束后[天数]日内以书面形式向乙方提出审核/验收意见。若在上述时间内未提出书面意见,且未对勘察成果进行修改,视为勘察成果经甲方审核/验收合格。6.4如甲方对勘察成果提出修改意见,乙方应在[天数]日内完成修改,并提交修改后的成果。若乙方对修改意见有异议,双方应协商解决。经修改后,勘察成果仍不合格,甲方有权要求乙方进一步承担责任。第七条违约责任7.1甲方违约责任:(1)甲方未能按时提供合同约定的基础资料或工作场地,导致乙方工作延误,每延误一日,应向乙方支付合同总费用[百分比]%的违约金,但累计违约金不超过合同总费用的[百分比]%。逾期超过[天数]日,乙方有权解除合同,并要求甲方赔偿损失。(2)甲方未能按合同约定支付勘察费用,每逾期一日,应向乙方支付逾期支付金额[百分比]%的违约金。逾期超过[天数]日,乙方有权暂停工作或解除合同,并要求甲方赔偿损失。7.2乙方违约责任:(1)乙方未能按合同约定的工期提交满足要求的勘察成果,每逾期一日,应向甲方支付合同总价款[百分比]%的违约金,但累计违约金不超过合同总费用的[百分比]%。逾期超过[天数]日,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。(2)乙方提交的勘察成果质量不符合合同约定或国家规范标准,甲方有权要求乙方在[天数]日内免费修改。若乙方拒绝修改或修改后仍不合格,甲方有权委托第三方单位进行补充勘察或重新勘察,费用由乙方承担;若勘察成果存在严重质量问题导致甲方损失,乙方应承担全部赔偿责任。(3)乙方在勘察过程中违反安全规定,造成人员伤亡或财产损失,由乙方承担全部责任和费用。第八条不可抗力8.1若发生地震、洪水、战争、政府行为等不可抗力事件,导致合同无法履行或无法完全履行,双方互不承担违约责任。8.2遭遇不可抗力的一方应在事件发生后[天数]日内书面通知对方,并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力事件的影响,协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。第九条保密条款9.1甲乙双方对于在本合同履行过程中所知悉的对方的商业秘密、技术信息、勘察数据、报告内容等均负有保密义务。未经对方书面同意,任何一方不得向任何第三方泄露。9.2本保密义务不因合同的终止而失效。保密期限为本合同终止后[年数]年。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。10.2协商不成的,任何一方均有权向[有管辖权的人民法院,如:甲方所在地/乙方所在地/项目所在地]提起诉讼。(或:10.2协商不成的,任何一方均有权将争议提交[具体的仲裁委员会名称,如:中国国际经济贸易仲裁委员会]按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[城市名称]。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。)第十一条合同生效、变更与终止11.1本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章(或合同专用章)之日起生效。11.2本合同的任何变更或补充,均须经双方协商一致,并签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。11.3合同的终止条件:(1)双方约定的合同工期已满,乙方已提交全部合格勘察成果,甲方已支付全部合同款项。(2)双方协商一致解除合同。(3)因一方严重违约,导致合同无法继续履行,守约方有权解除合同。(4)发生不可抗力事件,致使合同无法履行。第十二条通知与送达12.1双方在本合同中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何书面通知按该地址邮寄(以挂号信或快递发出后[天数]日视为送达)、传真或电子邮件发送即视为有效送达。12.2任何一方变更联系方式,应提前[天数]日书面通知对方,否则按原联系方式送达的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论