建设工程索赔合同

建设工程索赔合同本合同由以下双方于____年____月____日签订：发包人（以下简称“业主”）：名称：注册地址：法定代表人：联系电话：电子邮箱：承包人（以下简称“承包商”）：名称：注册地址：法定代表人：联系电话：电子邮箱：鉴于：业主拟建设____项目（项目名称），承包商愿意承担该项目的施工任务。双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就项目施工过程中可能产生的索赔事宜，达成如下协议，以资共同遵守。第一条定义与范围1.1索赔是指合同一方（以下简称“索赔方”）因非自身原因，根据合同约定或相关法律法规，向另一方（以下简称“被索赔方”）提出的在工期和/或费用方面获得补偿的要求。1.2可索赔事件包括但不限于：(1)业主未能按合同约定提供施工场地、资料或指示；(2)业主指令或变更导致工程量增加或工期延误；(3)业主未能按时支付合同价款；(4)因业主原因导致的工程中断或暂停；(5)业主风险事件（如业主提供的错误设计导致返工）；(6)不可抗力事件及其影响；(7)合同约定的其他可索赔事件。1.3不可索赔事件包括但不限于：(1)承包商自身的管理失误、人员配备不足、设备效率低下；(2)承包商未遵守合同约定的程序或技术规范；(3)承包商已预见并能合理规避的风险；(4)合同约定的其他不可索赔事件。1.4本合同约定的索赔范围不限于上述列举，凡符合合同原则和法律规定的事件，均可根据本合同约定提出索赔。第二条索赔通知与证据2.1索赔意向通知：索赔方在识别到可能引发索赔的事件后，必须在事件发生后的28天内，向被索赔方提交书面的索赔意向通知。该通知应简明扼要地说明事件发生的时间、地点、原因、潜在影响以及索赔的初步意向。索赔方在提交索赔意向通知后，应积极配合被索赔方了解事件情况。2.2索赔证据：索赔方必须在提交索赔意向通知后，以及最终提交索赔报告时，向被索赔方提供充分、真实、相关的证据，以支持其索赔主张。证据应包括但不限于：合同文件、往来函件、指令、通知、会议纪要、工程日志、进度记录、照片、影像资料、成本计算底稿、发票、支付凭证、工程量测量记录、第三方证明文件等。证据应清晰可辨，并与索赔事件直接相关。2.3证据提交：索赔方应在索赔意向通知提交后的28天内，或者被索赔方要求提交的期限内，提交详细的索赔证据。如果索赔事件持续，索赔方应定期（如每月）提交阶段性证据，直至事件结束后的最终证据。第三条索赔处理程序3.1索赔报告：索赔方应在索赔意向通知后，根据事件发展情况和证据收集情况，提交详细的索赔报告。索赔报告应包括但不限于：索赔事件概述、合同依据条款、事件发生和持续的时间、影响分析（详细说明对工期和费用的具体影响及计算过程）、证据附件清单。3.2索赔审核：被索赔方在收到索赔报告后，应在42天内进行审核。审核期间，被索赔方有权要求索赔方补充证据、说明理由或进行现场澄清。被索赔方可以组织专家或委托第三方机构对索赔进行评估。被索赔方应在审核期限届满前，根据合同约定和事实依据，做出索赔审核决定。3.3索赔决定通知：被索赔方应在做出审核决定后28天内，向索赔方发出书面的索赔决定通知，明确说明审核结果（批准、部分批准或不批准）、批准的具体金额（费用索赔）或工期（工期索赔），并附上详细的理由说明。3.4协商与调解：如果索赔方对被索赔方的索赔决定不服，双方应在收到决定通知后28天内进行友好协商。协商不成的，双方可以共同约定或委托第三方进行调解。第四条索赔的批准、支付与解除4.1索赔批准：被索赔方审核后，如果同意索赔，则形成批准意见，并作为索赔支付的基础。4.2索赔支付：(1)被索赔方批准索赔决定后，应在28天内向索赔方支付相应的索赔款项。费用索赔款项应计入当期应支付的工程进度款中，或单独支付，具体方式由双方在索赔决定中明确。工期索赔的批准直接体现为工期的延长。(2)如果被索赔方未能在规定期限内支付索赔款项，且双方未就延迟支付达成一致，则索赔方有权按照合同约定或相关法律规定，就未支付金额计算并收取利息。4.3索赔解除：除本合同另有约定外，一旦被索赔方向索赔方支付了某项索赔的款项，该索赔事件相关的索赔权利即告解除。但是，这并不影响索赔方就其他非关联事件的索赔权利。第五条争议解决5.1适用法律：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2争议解决方式：双方应首先通过友好协商解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议。协商不成的，任何一方均有权将争议提交____（例如：中国国际经济贸易仲裁委员会，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为____，仲裁语言为中文）解决。或者，争议可提交____人民法院诉讼解决。第六条其他6.1本索赔管理条款是主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本条款未尽事宜，遵照主合同相关约定执行。6.2索赔的提出和处理不应妨碍合同双方根据合同约定履行各自的义务。6.3双方同意，在索赔处理过程中涉及的商业秘密和敏感信息应予以保密，除非法律法规另有要求