建设工程勘察设计承包合同9篇

建设工程勘察设计承包合同9篇篇1发包人（甲方）：承包人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计管理的规定，甲、乙双方就本建设工程的勘察设计事项，经协商一致，特签订本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程内容：二、勘察设计的要求1.乙方必须按照甲方提出的工程规模、工程内容、设计标准、技术要求等，进行详细的勘察设计。2.乙方应确保勘察设计的质量和安全，按照相关规定和标准进行设计，确保设计符合甲方的要求。3.乙方应按时提交勘察设计成果，确保工程进度。三、承包方式及费用1.承包方式：本次勘察设计采用总价承包方式，即乙方按照甲方提出的工程规模、工程内容、设计标准、技术要求等，进行详细的勘察设计，并按照约定的费用进行结算。2.费用：本次勘察设计的费用为人民币XX元整（￥XX），包含但不限于以下几个方面：勘察费用。设计费用。咨询服务费用。其他相关费用。3.支付方式：甲方应在合同签订后XX个工作日内，向乙方支付总费用的XX%作为预付款，剩余款项在竣工验收后XX个工作日内支付。四、双方的权利和义务1.甲方的权利和义务：甲方有权要求乙方按照合同约定的要求，进行勘察设计。甲方有权监督乙方的勘察设计过程，确保设计质量。甲方应按时向乙方支付勘察设计费用。甲方应提供必要的资料和协助，确保乙方能够顺利进行勘察设计。2.乙方的权利和义务：乙方有权要求甲方按照合同约定的要求，进行勘察设计。乙方应确保勘察设计的质量和安全，按照相关规定和标准进行设计。乙方应按时提交勘察设计成果，确保工程进度。乙方应提供必要的资料和协助，确保甲方能够顺利进行工程建设。五、违约责任1.甲方若未按合同约定支付勘察设计费用，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方若未按合同约定进行勘察设计，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。六、争议解决1.甲、乙双方因本合同发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决过程中，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他部分。七、合同生效及变更1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式XX份，甲、乙双方各执XX份。具有同等法律效力。发包人（甲方）：（签字/盖章）XX月XX日承包人（乙方）：（签字/盖章）XX月XX日篇2甲方（发包人）：______________________乙方（承包人）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程规模：______________________工程设计类型：______________________（如建筑、结构、给排水等）勘察范围和内容：______________________（包括勘察任务和要求等）设计范围和内容：______________________（包括设计任务和要求等）二、承包方式及承包内容承包方式：采用总承包方式，由乙方负责完成本工程的勘察设计工作。包括现场勘察、方案设计、施工图设计等环节。承包内容：包括但不限于现场勘察、编制勘察报告、方案设计、施工图设计、设计交底等。具体工作内容根据甲方要求进行增减。三、合同工期及进度安排本合同约定的工程勘察设计工作总工期为______天。开工日期自甲方发出开工通知之日起计算。具体进度安排按照双方约定的时间节点执行。乙方应按时提交各阶段成果，确保工程进度。如因甲方原因导致工程延期，双方可协商相应顺延工期。四、合同价款及支付方式本合同总价为人民币______元整（大写：______元整）。该费用包括勘察费和设计费。支付方式如下：1.预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的______%（大写：______元整）作为预付款。2.进度款：乙方完成现场勘察并提交勘察报告后，甲方支付合同总价的______%（大写：______元整）。3.结算款：工程竣工验收合格后，双方进行结算，甲方支付剩余款项。篇3发包人（甲方）：承包人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计法规，本着自愿、公平、公正、诚实信用的原则，双方就本建设工程的勘察设计达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程内容：二、承包范围1.承包范围：本工程的勘察设计工作。2.承包内容：包括但不限于以下内容：岩土工程勘察。结构工程设计。建筑外观设计。室内设计。电气工程设计。给排水工程设计。暖通空调工程设计。工程造价及预算。三、合同工期1.乙方应在合同签订后尽快进场，并按照甲方要求的工期完成勘察设计工作。2.甲方应提前通知乙方具体的进场时间，并明确工程的开工和竣工时间。四、技术标准与要求1.乙方应按照国家相关法规和技术标准进行设计，确保设计质量符合甲方要求。2.甲方应提供必要的技术资料和设计要求，确保乙方能够按照要求进行设计。五、合同价款与支付方式1.合同价款：人民币元。支付方式：银行转账。支付节点如下：预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的预付款。中期款：在乙方完成阶段性工作成果后，甲方应向乙方支付中期款。尾款：在乙方完成全部工作成果并经过甲方验收后，甲方应向乙方支付尾款。具体支付节点和金额，双方可另行签订补充协议进行约定。在合同执行过程中，如因工作量增加等原因需要调整合同价款，双方应签订补充协议进行约定。六、质量保证与违约责任1.乙方应确保设计质量符合甲方要求，如因设计质量问题导致工程无法正常使用或造成甲方其他损失，乙方应承担相应的赔偿责任。甲方应按时向乙方支付合同价款，如因甲方原因导致付款延误，甲方应向乙方支付相应的违约金。具体违约责任的承担方式，双方可另行签订补充协议进行约定。在合同执行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同条款的解释权归甲乙双方共同拥有。如有任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。篇4发包人（甲方）：_________承包人（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本市实际，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本建设工程的勘察设计承包事宜，签订本合同。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.工程结构：_________第二条承包范围1.乙方承担本建设工程的勘察任务。乙方应根据甲方要求，在甲方指定的时间内，按照甲方提供的地形图、规划要求及设计任务书等文件资料，进行工程勘察并编制勘察报告。2.乙方承担本建设工程的初步设计任务。乙方应根据甲方要求，在甲方指定的时间内，按照甲方提供的勘察报告、规划要求及设计任务书等文件资料，进行初步设计并编制初步设计文件。3.乙方承担本建设工程的施工图设计任务。乙方应根据甲方要求，在甲方指定的时间内，按照甲方提供的勘察报告、初步设计文件及设计任务书等文件资料，进行施工图设计并编制施工图设计文件。4.乙方承担本建设工程的设备采购及安装任务。乙方应根据甲方要求，在甲方指定的时间内，按照甲方提供的施工图设计文件及采购要求，进行设备采购及安装。5.乙方承担本建设工程的监理任务。乙方应根据甲方要求，在甲方指定的时间内，按照甲方提供的施工图设计文件及监理要求，进行工程监理。第三条承包方式1.乙方采用总价包干的方式进行承包。即乙方按照甲方要求，在甲方指定的时间内，按照甲方提供的文件资料和要求，完成本建设工程的勘察设计任务。乙方在承包过程中发生的一切费用和风险均由乙方自行承担。2.乙方在承包过程中应遵守相关法律法规和规定，确保工程质量、安全和进度。同时，乙方应积极配合甲方做好项目管理工作，确保项目的顺利进行。第四条合同价款及支付方式1.本建设工程的勘察设计承包总价为人民币_________元整（￥_________）。该费用已包括勘察、设计、设备采购及安装、监理等全部费用。2.乙方完成勘察任务并提交勘察报告后，甲方支付乙方勘察费用的50%。乙方完成初步设计任务并提交初步设计文件后，甲方支付乙方设计费用的50%。乙方完成施工图设计任务并提交施工图设计文件后，甲方支付乙方设计费用的50%。乙方完成设备采购及安装任务并提交相关文件资料后，甲方支付乙方设备采购及安装费用的50%。乙方完成监理任务并提交监理报告等相关文件资料后，甲方支付乙方监理费用的50%。剩余款项在本项目竣工验收合格后一次性支付完毕。3.乙方在收款时，必须开具正式发票，否则甲方有权拒绝付款。第五条合同工期1.本建设工程的勘察设计承包工期为_________天（日历天），自甲方发出书面开工通知之日起算。乙方应在接到开工通知后尽快组织人员进场开展工作。2.如因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程停工或延期开工，则合同工期相应顺延。但如因乙方原因造成工程停工或延期开工的，则合同工期不予顺延。3.乙方应在合同工期内完成承包范围内的全部工作。如逾期未完成任务的，则应按合同规定承担相应的违约责任。第六条双方职责与义务1.甲方职责与义务：负责办理项目的相关手续。负责提供勘察、设计所需的基础资料。负责协调各方的工作关系。负责按照合同约定支付勘察设计费用和设备采购及安装费用、监理费用。负责在竣工验收时提供必要的支持和协助。负责确保项目符合相关法律法规和规定的要求。2.乙方职责与义务：负责按照合同约定完成勘察、设计、设备采购及安装、监理等全部工作。负责确保工程质量、安全和进度。负责在竣工验收时提供必要的支持和协助。负责确保项目符合相关法律法规和规定的要求。负责在承包过程中处理好与其他施工单位的关系。负责在承包过程中遵守相关法律法规和规定的要求。第七条违约责任及赔偿损失1.如因甲方原因导致工程停工或延期开工的，甲方应支付因此给乙方造成的全部损失。如因甲方逾期支付勘察设计费用和设备采购及安装费用、监理费用的，甲方应按逾期支付金额每日万分之五的比例向乙方支付违约金。2.如因乙方原因导致工程停工或延期开工的，乙方应支付因此给甲方造成的全部损失。如因乙方逾期完成任务的，乙方应按逾期完成任务金额每日万分之五的比例向甲方支付违约金。如因乙方工程质量问题导致项目无法按时竣工验收的，乙方应承担相应的违约责任并赔偿因此给甲方篇5甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，结合工程勘察设计的特点，甲乙双方在遵循诚实守信、公平原则的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：_________________________3.工程规模：_________________________4.工程勘察设计要求：_________________________二、承包范围与方式乙方作为本工程勘察设计的专业单位，按照甲方的要求和指示，进行该工程的勘察设计工作。包括但不限于以下内容：地质勘察、工程测量、方案设计、施工图设计等环节。三、合同工期与进度安排双方约定本工程勘察设计的工期为接到甲方通知后XX日完成。乙方应按照甲方要求的进度计划进行勘察设计，确保按时交付成果。如有特殊情况需调整进度计划，双方应友好协商解决。四、费用及支付方式工程勘察设计费用总额为人民币大写__________元整（￥________元）。支付方式为：签订本合同后X日内支付XX%作为预付款，勘察设计工作完成并提交成果后XX日内支付剩余款项。具体支付细节在双方签订合同时详细约定。五、质量保证与验收标准乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。甲方在工程竣工验收时，将按照合同约定的验收标准对乙方提交的勘察设计成果进行验收。如有异议，双方应友好协商解决。六、知识产权归属与使用约定本合同项下形成的全部勘察设计成品的著作权归属乙方，但经甲方确认后的设计成果使用权归甲方所有。未经甲方同意，乙方不得擅自使用或转让该成果给第三方。如因乙方违反约定导致的知识产权纠纷，由乙方承担全部法律责任。七、违约责任与赔偿损失约定如因乙方原因导致工程勘察设计成果未能按时交付或未达到约定标准，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。如因甲方原因导致乙方无法按时开展工作或产生额外支出，甲方应承担相应责任并赔偿乙方损失。具体违约赔偿标准按合同相关条款执行。八、争议解决方式及法律适用约定双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。九、其他约定事项双方在本合同履行过程中应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得泄露涉及商业机密的信息。本合同未尽事宜可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（发包人）：_________________________（盖章）法定代表人：_________________________（签字）日期：_________________________乙方（承包人）：_________________________（盖章）法定代表人：_________________________（签字）日期：_________________________篇6合同编号：发包人：承包人：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计法规，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以明确双方的权利、义务和经济责任。一、工程概况及要求1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程内容：5.工程技术要求：6.工程质量要求：二、发包人义务1.发包人应向承包人提供必要的工程设计文件和相关资料。2.发包人应协助承包人办理相关手续，如规划许可、施工许可等。3.发包人应按时向承包人支付设计费用。4.发包人应履行合同约定的其他义务。三、承包人义务1.承包人应按合同约定向发包人提交工程设计文件和相关资料。2.承包人应确保工程设计符合法律法规和发包人的要求。3.承包人应按时向发包人交付设计成果。4.承包人应履行合同约定的其他义务。四、合同价款及支付方式1.本工程的设计费用为人民币元整（￥），具体金额根据工程规模和复杂度确定。2.发包人应在合同签订后向承包人支付设计费用的%作为预付款。3.发包人应在收到承包人提交的设计文件后支付剩余的设计费用。4.支付方式：银行转账或现金。具体支付方式由双方协商确定。五、违约责任及赔偿1.若发包人未按时向承包人支付设计费用，则应按日向承包人支付违约金，违约金金额为设计费用的%。2.若承包人未按时向发包人提交设计文件，则应按日向发包人支付违约金，违约金金额为设计费用的%。3.若因承包人的设计错误或疏漏导致发包人的损失，承包人应承担相应的赔偿责任。4.若因发包人的原因导致承包人的损失，发包人应承担相应的赔偿责任。具体赔偿责任应根据双方的协商确定。六、争议解决及法律适用1.若双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。七、合同的生效、变更与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或终止本合同。如需变更或终止，应提前通知对方，并协商解决相关事宜。3.本合同一式两份，双方各执一份。具有同等法律效力。发包人（签字/盖章）：日期：年月日承包人（签字/盖章）：日期：年月日篇7发包人（甲方）：[公司名称]承包人（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程建设中的勘察设计工作，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程要求：[工程要求]二、承包范围与内容1.承包范围：本次招标工程的勘察设计工作，包括[具体任务]等。2.承包内容：根据招标文件和施工图纸，进行勘察设计工作，确保工程质量、进度和安全。三、合同工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同总工期：XX天四、质量标准与要求1.勘察设计要求：确保勘察结果准确、全面，设计符合相关法规和标准，满足建设单位的需求。2.工程质量要求：确保工程质量符合招标文件和施工图纸的要求，达到建设单位的满意度。五、合同价款与支付方式1.合同价款：人民币XX元整（￥XX,000,000元）2.支付方式：银行转账3.支付节点：按照工程进度支付，具体支付节点和金额根据建设单位的要求和实际情况进行调整。六、双方权利与义务1.甲方权利与义务：甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督，确保工程质量符合标准要求。甲方有义务按照合同约定支付合同价款，并提供必要的支持和协助。2.乙方权利与义务：乙方有权获得合同价款，并按照合同约定完成勘察设计工作。乙方有义务确保勘察结果准确、全面，设计符合相关法规和标准，满足建设单位的需求。七、违约责任与赔偿1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付合同价款或提供必要的支持和协助，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成勘察设计工作，或勘察结果不准确、设计不符合相关法规和标准，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。八、争议解决方式1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先尝试通过友好协商解决。2.协商不成的，双方可以向合同签订地的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。九、合同生效与终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止：如一方违约，另一方有权要求终止合同，并追究对方的违约责任。十、其他约定事项1.保密条款：双方应对合同内容及项目相关信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。2.不可抗力条款：如因不可抗力因素导致合同无法按时履行，双方应协商解决方案，并免除相关违约责任。3.合同修改条款：如需对合同进行修改或补充，应经双方协商一致，并签订书面协议。4.合同终止条款：合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，包括未完成工作的处理、已支付费用的退还等。5.争议解决条款：具体争议解决方式应按照合同约定执行，如合同未约定或约定不明确，双方可协商确定。6.法律适用条款：本合同适用中华人民共和国法律、法规及规章。如有任何争议或纠纷，应依照相关法律法规进行解决。7.合同语言条款：本合同以中文为工作语言。如有需要，双方可协商确定其他工作语言。但中文仍是主要工作语言，其他语言仅为辅助。如发生语言冲突或不一致情况，以中文为准。篇8发包人（甲方）：[公司名称]承包人（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计文件规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以明确双方的权利、义务和经济责任。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程内容：[工程内容]二、承包范围及内容1.承包范围：[承包范围]2.承包内容：[承包内容]三、合同工期1.甲方应在签订合同后，在合同规定开工日期前，向乙方提交下述文件：施工设计文件、图纸。现场障碍物资料等。2.乙方应在签订合同后，在合同规定开工日期前，做好下列准备工作：组织人员进场，编制施工计划、施工方案等。3.合同工期：本工程的合同工期为[合同工期]天。乙方应在合同规定的期限内完成承包范围内的全部工作。四、质量与验收1.乙方必须按照甲方提供的设计文件、图纸和技术要求施工，确保工程质量符合规定。2.乙方应在每个施工段结束后，及时向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快安排验收。如果甲方在规定时间内未安排验收，则视为验收通过。3.工程质量必须达到国家相关标准。如果存在质量问题，乙方应及时进行整改，并承担相应的费用。五、合同价款及支付方式1.本工程的合同价款为人民币[合同价款]元整。该价款包括乙方完成承包范围内全部工作的费用。2.甲方应在签订合同后，向乙方支付合同价款的[支付比例]作为预付款。剩余款项应在竣工验收合格后一次性支付。3.乙方在完成承包范围内的全部工作后，应提交结算报告和结算清单，甲方应在收到结算报告和结算清单后尽快进行结算审核。如果甲方在规定时间内未进行审核，则视为结算通过。4.结算价款以合同价款为基础，根据合同约定进行调整。如果结算价款超过合同价款，甲方应支付超出的部分。如果结算价款低于合同价款，则甲方应退还超付的部分。5.支付方式：本工程的支付方式为由银行转账或银行支票支付。具体支付方式由双方协商确定。六、违约责任及赔偿1.甲方如未按照合同约定向乙方支付款项，应承担违约责任并赔偿乙方的损失。违约金的计算方式为：每逾期一天，甲方应支付未付款项的万分之五作为违约金。如果违约金总额超过合同价款的百分之十，则甲方应支付违约金并赔偿乙方的全部损失。2.乙方如未按照合同约定完成承包范围内的全部工作，应承担违约责任并赔偿甲方的损失。违约金的计算方式为：每逾期一天，乙方应支付合同价款的万分之五作为违约金。如果违约金总额超过合同价款的百分之十，则乙方应支付违约金并赔偿甲方的全部损失。3.因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方均不承担违约责任。但乙方应及时向甲方提交相关证明材料，以便甲方进行后续处理。4.因甲方原因导致的工程变更或增加工程量，甲方应承担相应的费用并赔偿乙方的损失。具体费用由双方协商确定。5.因乙方原因导致的工程变更或增加工程量，乙方应承担相应的费用并赔偿甲方的损失。具体费用由双方协商确定。6.甲方应按时向乙方支付款项，如因甲方原因导致款项未按时支付的，乙方有权要求甲方承担相应的利息损失。利息的计算方式为：自应付款之日起至实际付款之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算利息。如果利息总额超过合同价款的百分之十，则甲方应支付利息并赔偿乙方的全部损失。7.乙方应按时向甲方提交结算报告和结算清单等相关资料，如因乙方原因导致结算未按时完成的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并赔偿甲方的损失。违约金的计算方式为：每逾期一天，乙方应支付合同价款的万分之五作为违约金。如果违约金总额超过合同价款的百分之十，则乙方应支付违约金并赔偿甲方的全部损失。同时，甲方有权要求乙方重新提交结算报告和结算清单等相关资料并进行结算审核。如果结算价款超过合同价款且超出部分金额较大（超出部分金额超过合同价款的百分之十），则甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并赔偿甲方的损失。如果结算价款低于合同价款且减少部分金额较大（减少部分金额超过合同价款的百分之十），则甲方有权要求乙方承担相应的违约责任并赔偿甲方的损失。具体费用由双方协商确定