建设工程项目经理责任合同协议

建设工程项目经理责任合同协议发包人（甲方）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系电话：____________________承包人（乙方）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系电话：____________________项目经理（以下简称“项目经理”）：姓名________________________身份证号：____________________授权范围：____________________联系电话：____________________鉴于甲方因建设________________________项目（项目名称），与乙方签订了《建设工程施工合同》（合同编号：__________）（以下简称“主合同”），乙方根据主合同约定承担该项目的施工任务。为确保项目的顺利实施，明确项目经理在项目实施过程中的职责、权限和责任，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：一、项目经理的授权与职责乙方同意指派项目经理作为其在执行主合同过程中，负责该项目的具体实施和管理的主要负责人。甲方承认并确认乙方授予项目经理的授权范围如下：1.项目经理全面负责项目的施工组织与管理，包括但不限于编制、实施施工组织设计、专项施工方案，组织和管理现场施工生产活动。2.在主合同批准的预算范围内，授权项目经理负责项目所需人力、材料、设备的采购、租赁、进场、使用和管理。3.授权项目经理负责施工现场的日常管理工作，包括但不限于安全生产管理、文明施工、环境保护、现场协调等，确保符合国家及地方相关法律法规要求。4.授权项目经理代表乙方就项目事宜与发包人、监理单位、设计单位及其他相关单位进行沟通、协调和联系。5.授权项目经理在授权范围内，处理与分包单位、材料设备供应商的合同洽商、签订（须事先获得甲方书面同意的除外）及履约管理。6.授权项目经理在授权范围内，负责处理工程索赔事宜，并就索赔事宜代表乙方与甲方进行协商。7.授权项目经理在授权范围内，对项目变更提出建议，并负责处理权限范围内的工程变更事宜。8.授权项目经理参与项目成本控制，对项目支出进行审核和管理。9.授权项目经理对工程质量、工程进度负首要管理责任，确保项目按主合同约定的质量标准和工期要求完成。10.授权项目经理在紧急情况下（如发生安全事故、重大质量隐患或自然灾害等），为避免或减少损失，采取必要的应急措施，但采取涉及重大费用增加或合同变更的措施前应尽快通知乙方。11.甲方根据主合同约定及项目经理提交的相关文件，对项目行使监督管理权。甲方对项目经理的授权不构成乙方免除其在主合同下应承担的任何责任和义务。12.项目经理的授权自主合同生效之日起生效，至项目竣工验收合格且乙方完成所有结算手续并经甲方确认后终止。二、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1.甲方有权根据主合同约定，监督乙方及项目经理履行合同义务，对项目实施全过程进行监督管理。2.甲方有权审查批准项目经理提交的施工组织设计、重大施工方案、专项方案、工程变更申请、索赔报告等，但甲方应在收到文件后合理期限内（主合同有约定的按主合同约定）给予书面答复。3.甲方按照主合同约定，及时向乙方支付工程款。4.甲方负责提供主合同约定的施工场地、施工条件及其他必要协助。5.甲方有权要求乙方更换其认为不称职的项目经理，但乙方应在收到甲方要求后____日内，提出替代人选并取得甲方书面同意。6.甲方有权参加乙方组织的项目重要会议，并查阅项目相关资料。7.甲方应按照主合同约定及协议约定，向项目经理提供必要的设计文件、技术规范、地质勘察资料等。（二）乙方的权利与义务1.乙方有权根据项目需要和法律规定，以及主合同约定，选派项目经理，并有权根据甲方要求或项目实际情况更换项目经理，但更换项目经理需提前____日书面通知甲方，并说明理由，新任项目经理具备相应资格和能力，且需取得甲方书面同意后方可上岗。2.乙方负责向项目经理提供履行职责所必需的指令、信息、资源和支持，并对项目经理的管理行为进行指导和监督。3.乙方对项目经理在授权范围内的行为向甲方承担最终责任。乙方保证所委派的项目经理具备合法的执业资格和履行职责所需的能力、经验。4.乙方负责承担项目经理的报酬及福利待遇，具体标准按双方另行约定或国家相关规定执行。5.乙方应确保项目经理遵守国家法律法规、行业标准、规范以及主合同的各项约定。6.乙方负责处理与项目经理相关的劳动人事、社会保障及个人所得税等事宜。7.乙方应配合甲方及监理单位对项目的监督管理，并根据要求提交各类报告和资料。三、项目经理的报酬与待遇项目经理的报酬由乙方根据市场水平、项目经理的职责、能力和业绩，结合双方内部制度确定，具体包括基本工资、绩效奖金、福利等。项目经理的报酬由乙方负责支付，支付方式为____（例如：从乙方支付给乙方的工程款中扣除、乙方直接支付等），支付周期为____（例如：每月、每季度）。具体薪酬标准和支付细节可由双方另行签订补充协议约定。四、责任承担与风险划分1.项目经理作为乙方的代理人，在授权范围内代表乙方实施管理行为，其行为后果由乙方承担。项目经理应对其在授权范围内行使职权的行为负责。2.因项目经理的过错（如重大过失、故意违法违规等）给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。3.项目经理需对其个人行为（包括但不限于犯罪行为）所产生的一切法律责任自行承担。4.乙方对项目经理的选派、资质、能力及其履行职责的情况负责。乙方应对项目经理的授权行为及其后果承担最终责任。5.乙方需承担因主合同项下的一切违约责任。项目经理的责任是乙方整体责任的一部分。6.双方同意，除本协议明确约定的授权范围外，项目经理无权代表乙方签订任何合同或对外作出承诺，其越权行为不产生对乙方的约束力，但乙方应承担因其越权行为给第三方造成的损失。五、管理与考核乙方有权对项目经理进行日常管理、指导和考核。乙方应建立与项目经理的定期沟通汇报机制，项目经理应按乙方要求定期提交项目报告。乙方可根据项目完成情况、项目经理的履职表现等因素进行考核，考核结果可作为确定项目经理报酬的依据之一。六、合同的变更、解除与终止1.本协议的变更，须经甲乙双方协商一致，并签署书面补充协议。2.发生下列情形之一，本协议可解除：(1)项目经理严重违反主合同或本协议约定，或因个人原因无法继续履行职责，经甲方书面要求，乙方拒绝更换或未能及时更换的；(2)乙方违反主合同约定，导致项目无法继续进行的；(3)因不可抗力导致项目无法继续进行的；(4)双方协商一致同意解除的。3.本协议在以下情况下终止：(1)项目竣工验收合格，并经甲方书面确认接收；(2)乙方已根据主合同约定完成所有工程结算，并经甲方书面确认；(3)主合同解除或终止。4.协议终止或解除后，项目经理应按乙方要求完成工作交接，并返回乙方。乙方应妥善保管在项目期间知悉的甲方商业秘密和项目信息。七、违约责任1.甲方无正当理由拖延审查批准项目经理提交的符合要求的文件，造成工期延误或乙方损失的，应承担相应责任。2.乙方违反本协议约定，未经甲方同意擅自更换项目经理，或所委派的项目经理不具备相应资格、能力导致项目受阻或发生损失的，应承担相应责任。3.项目经理因严重失职、违规行为给甲方造成直接经济损失的，乙方应依据损失情况向甲方进行赔偿，赔偿金额不超过项目经理一年薪酬总额的____倍（或具体金额____元）。4.任何一方违反本协议的保密条款，应承担相应的法律责任。八、争议解决因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向主合同约定的仲裁委员会申请仲裁（主合同无约定或约定不明，则向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼）。九、保密条款甲乙双方及项目经理应对在合作过程中知悉的对方的商业秘密（包括但不限于技术信息、经营信息、财务信息、客户信息等）、项目信息以及在本协议履行过程中获悉的对方未公开的信息承担严格的保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露。此保密义务不因本协议的终止而解除。十、不可抗力1.“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱等。2.任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议义务时，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后____日内书面通知对方，并提供相关证明文件。3.双方应根据不可抗力的影响，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。十一、法律适用与管辖本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由主合同约定的人民法院管辖（主合同无约定或约定不明，则由项目所在地有管辖权的人民法院管辖）。十二、其他1.本协议是主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议未尽事宜，由双方参照主合同约定执行。本协议与主合同约定不一致的，以本协议为准。2.本协议附件（如有）是本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。3.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。4.本协议一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______