建设工程项目施工合同协议书

建设工程项目施工合同协议书甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方拟建的建设工程项目（以下简称“本项目”）的施工事宜，经协商一致，订立本合同协议书。第一条合同双方甲方（发包人）：[甲方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[甲方注册地址]通讯地址：[甲方通讯地址]联系电话：[甲方联系电话]邮政编码：[甲方邮政编码]资质证书编号：[甲方资质证书编号]乙方（承包人）：[乙方全称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[乙方注册地址]通讯地址：[乙方通讯地址]联系电话：[乙方联系电话]邮政编码：[乙方邮政编码]资质证书编号：[乙方资质证书编号]第二条项目概况1.工程名称：[项目完整名称]2.工程地点：[项目具体地理位置]3.工程范围及内容：施工建设[项目完整名称]的[具体工程范围，例如：土建工程、安装工程、装饰装修工程等]。4.合同工期：开工日期：[具体日期年月日]或[条件，例如：发包人发出开工通知书的日期]。竣工日期：[具体日期年月日]或[条件，例如：开工日期起XX天]。总工期：[天数]天。计划开竣工日期：[计划开工日期]至[计划竣工日期]（此日期仅供参考，不作为合同约束条件）。5.质量标准：工程质量必须达到国家及行业现行相关规范、标准的[合格/优良]等级要求。6.工程造价：合同价款：采用[固定总价/固定单价/可调价格]合同。金额（人民币大写）：[金额大写]元整。金额（人民币小写）：[金额小写]元（¥）。货币单位：人民币（RMB）。价款构成说明：合同价款依据[招标文件及中标通知书/双方确认的初步设计概算/类似工程造价等]确定。第三条合同文件构成本合同由下列文件组成，并构成对双方有约束力的完整合同：1.本合同协议书；2.[通用合同条款名称]通用条款；3.专用合同条款；4.合同附件：包括但不限于中标通知书、投标函及其附录、[工程量清单文件名称]、[技术标准和要求文件名称]、[设计图纸文件名称]、[地质勘察报告名称]等。上述文件组成合同的组成部分，应相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，解释顺序以上述排列顺序为准。当合同文件内容含糊不清或不相一致时，应不溯及既往地按照合同约定的解释顺序解决。第四条合同生效本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。或：本合同自[特定条件成就，例如：发包人向乙方支付部分预付款]之日起生效。第五条合同变更双方同意，在合同履行过程中，如需变更合同内容，应另行协商，签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同中未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议解决。第六条违约责任除本合同另有约定外，任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。具体的违约责任和赔偿标准，按照本合同通用条款、专用条款的约定执行。第七条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，应按照[选择以下一种方式并明确具体机构或法院]解决：（1）提交[具体仲裁委员会名称]按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为[仲裁地点]。（2）向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条不可抗力1.“不可抗力”是指合同双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件。2.任何一方因不可抗力事件不能履行或不能完全履行合同义务时，不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后[XX]日内书面通知对方，并提供有效证明。双方应根据不可抗力事件的影响，协商决定是否解除合同、部分免除责任或延期履行合同。第九条合同份数本合同一式[XX]份，甲方执[XX]份，乙方执[XX]份，具有同等法律效力。第十条合同备案本合同按国家有关法规规定，需向[相关部门名称]备案的，由甲方负责办理，乙方应予以配合。第十一条通知方式双方在本合同中载明的通讯地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[XX]日书面通知对方。通过书面送达、邮寄、传真、电子邮件等方式发送的通知，在送达或发送成功时视为有效送达。第十二条法律适用本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三条不可分割性本合同及其附件构成一个不可分割的整体。本合同任何一部分的无效，不影响其他部分的效力。第十四条其他双方承诺已充分了解本合同内容，并自愿签署本合同。本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充