2026年监理工程师合同管理试题(含答案)

2026年监理工程师合同管理试题(含答案)一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《中华人民共和国民法典》，下列关于要约与承诺的说法中，正确的是（）。A.要约可以撤回，要约撤回的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人B.承诺可以撤回，但承诺一旦撤回，要约即告失效C.要约人确定了承诺期限的，要约可以随时撤销D.受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约，原要约仍然有效2.建设工程合同纠纷中，关于诉讼时效的表述，符合《民法典》规定的是（）。A.国际货物买卖合同争议的诉讼时效期间为4年B.建设工程合同争议的诉讼时效期间为4年C.建设工程价款结算争议的诉讼时效期间从工程竣工之日起计算D.当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自债务履行期限届满之日起计算3.根据《招标投标法实施条例》，关于投标保证金的表述，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.招标人要求投标人提交投标保证金的，保证金不得超过招标项目估算价的2%C.投标保证金不得超过招标项目估算价的3%，且最高不超过80万元人民币D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但需扣除银行同期贷款利息4.根据《标准施工招标文件》，下列文件中，解释顺序优先于“中标通知书”的是（）。A.施工合同协议书B.专用合同条款C.通用合同条款D.已标价工程量清单5.监理人在施工合同履行中，对承包人提出的工期顺延申请进行审查。根据《标准施工招标文件》，监理人应在收到索赔通知书后（）天内，将索赔处理结果答复承包人。A.14B.28C.42D.566.在建设工程设计合同履行中，发包人要求设计人进行设计变更，导致设计工作量大幅增加。关于设计费用调整的说法，正确的是（）。A.设计费用不予调整，已包含在原合同价中B.由发包人根据实际增加的工作量与设计人协商追加设计费C.设计费调整幅度不得超过原设计费的10%D.设计人有权拒绝进行设计变更7.某工程施工过程中，因发包人未按合同约定提供施工场地导致工程暂停施工。根据《标准施工招标文件》，关于此期间费用与工期承担的说法，正确的是（）。A.工期顺延，发包人承担由此增加的费用和利润B.工期顺延，发包人承担由此增加的费用，但不包括利润C.工期不予顺延，发包人承担增加的费用D.工期顺延，承包人自行承担由此增加的费用8.建设工程材料采购合同中，关于交货检验的说法，正确的是（）。A.交货数量验收由供货人负责，需用方可以抽查B.数量验收的方法包括理论换算法、查点法、称量法等C.经验收后发现数量不足，需用方必须在收货后3天内提出异议D.材料的外观瑕疵检验应在入库后立即进行，理化检验无时间限制9.FIDIC《施工合同条件》（红皮书）中，关于“指定的分包商”的表述，正确的是（）。A.指定分包商由业主直接选定并与之签订分包合同B.承包商对指定分包商的施工行为不承担任何责任C.指定分包商的工程款由业主直接支付D.承包商如果有合理理由，可以拒绝雇佣指定的分包商10.根据《标准施工招标文件》，关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.预付款担保的金额应与预付款等额，且在预付款全部扣回前保持不变B.预付款担保的金额随预付款的逐次扣回而减少C.预付款担保的形式只能是银行保函D.发包人逾期支付预付款的，承包人有权立即暂停施工11.在建设工程施工合同履行中，承包人租赁的施工设备因不可抗力导致损坏。根据《标准施工招标文件》，该设备损坏的修复与重建费用应由（）承担。A.发包人B.承包人C.设备租赁方D.发包人和承包人按比例分担12.某工程项目，发包人与承包人按照《标准施工招标文件》签订了施工合同。工程竣工后，承包人向发包人提交了竣工验收申请。根据规定，发包人应在收到申请后（）天内组织验收。A.14B.21C.28D.4213.根据《民法典》，关于建设工程法定抵押权的说法，正确的是（）。A.建设工程法定抵押权的客体仅限于建设工程本身，不包括建筑物占用范围内的建设用地使用权B.建设工程法定抵押权自合同签订之日起设立C.建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权D.承包人行使优先受偿权的期限最长为18个月，自工程竣工之日起计算14.某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第6天，持续时间为4天；工作N的最早开始时间为第8天，持续时间为5天。工作M和工作N的紧后工作均为工作P，工作P的最早开始时间为第14天。则工作M的自由时差为（）天。A.2B.4C.5D.615.关于FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（银皮书）的特点，表述正确的是（）。A.业主承担了较大的风险B.承包商承担了设计和施工的大部分风险C.工程师在合同履行中具有较大的权力干预承包商的设计D.合同价格通常采用单价合同，按实际完成工程量结算16.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，错误的是（）。A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算B.缺陷责任期内，承包人应对已交付使用的工程承担缺陷责任C.缺陷责任期满，承包人仍应按合同约定履行保修义务D.缺陷责任期最长不超过2年，具体由当事人在专用合同条款中约定17.某材料采购合同约定交货期为2026年5月10日。供货方实际交货期为2026年5月15日。根据《民法典》，买受人如果发现货物质量不符合约定，应当在约定的检验期间内通知出卖人。如果当事人没有约定检验期间，买受人应当在合理期间内通知。该合理期间最长为自收到货物之日起（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年18.施工合同中，发包人拖欠承包人工程款，承包人拟提起诉讼。关于管辖法院的说法，正确的是（）。A.只能向发包人住所地人民法院起诉B.只能向工程所在地人民法院起诉C.可以向承包人住所地人民法院起诉D.发包人与承包人可以书面协议选择与争议有实际联系地点的人民法院管辖19.根据相关法规，下列关于工程监理合同的说法中，不正确的是（）。A.监理合同是委托合同的一种B.监理人因过错造成委托人损失的，应当承担赔偿责任C.监理人可以将其承担的监理业务全部转让给其他监理单位D.监理合同应当采用书面形式20.某建设工程施工合同约定工程价款为5000万元，工期为24个月。施工过程中，因设计变更导致工程量增加，承包人提出工期顺延30天、费用增加200万元的索赔。监理人审查后认为，设计变更确实导致了工程量增加，但根据网络计划，增加的工程量不在关键线路上。监理人合理的处理结果是（）。A.顺延工期30天，增加费用200万元B.顺延工期30天，费用不予增加C.工期不予顺延，增加费用200万元D.工期不予顺延，费用不予增加二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.根据《民法典》关于合同效力的规定，下列合同中，属于无效合同的有（）。A.承包人未取得建筑施工企业资质签订的施工合同B.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的施工合同C.建设工程必须进行招标而未招标签订的施工合同D.招标时投标人串通投标，但中标后经发包人认可的施工合同E.发包人未按照约定支付预付款，承包人有权单方解除的施工合同22.根据《招标投标法》及相关规定，关于评标委员会组成的说法，正确的有（）。A.评标委员会由招标人依法组建B.评标委员会成员人数为5人以上单数C.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.一般招标项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家E.与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，但已进入的可以在评标结束后主动回避23.根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中，发生下列情形，承包人可以同时索赔工期、费用和利润的有（）。A.发包人延迟提供施工场地B.发包人提供的图纸延误C.异常恶劣的气候条件D.施工中遇到文物、古迹E.发包人原因导致的试运行失败24.在建设工程勘察设计合同中，关于定金与违约责任的说法，正确的有（）。A.发包人未按约定支付定金的，勘察设计人可以拒绝开展勘察设计工作B.发包人支付的定金一般不超过勘察设计费总额的20%C.由于勘察设计人的原因导致勘察设计成果延误，应按实际延误天数减收勘察设计费D.由于发包人变更计划导致勘察设计返工的，发包人应增付勘察设计费E.勘察设计合同中的定金具有证约定金和成约定金的性质25.根据《标准施工招标文件》，关于工程质量验收的说法，正确的有（）。A.工程隐蔽部位覆盖前，承包人应通知监理人检查B.监理人未按约定时间进行检查，承包人可自行覆盖，监理人不得要求重新剥离检查C.监理人要求重新检查已经隐蔽的工程，无论检查结果合格与否，增加的费用均由承包人承担D.工程质量达不到约定标准的部分，监理人有权要求承包人返工重做E.经验收合格的工程，实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准26.FIDIC《施工合同条件》中，关于工程风险与保险的说法，正确的有（）。A.承包商应对工程及运至现场的承包商设备进行保险B.业主应对因其使用或占用永久工程造成的损失或损害进行保险C.承包商应对由于工程设计不当造成的工程损失向业主承担赔偿责任D.如果工程风险由业主承担，业主可以自行决定是否投保工程一切险E.不可预见的外界条件风险通常由承包商承担27.某工程在施工过程中发生火灾，烧毁了部分已完工的工程和承包人的施工设备。经调查，火灾是由承包人违规操作引起的。关于损失承担的说法，正确的有（）。A.已完工工程被烧毁的损失，由承包人承担B.已完工工程被烧毁的损失，由发包人承担，因工程所有权已转移给发包人C.承包人施工设备的损失，由承包人自行承担D.承包人施工设备的损失，由发包人给予一定补偿E.火灾导致工程停工的工期损失，由承包人承担，工期不予顺延28.根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，关于工程价款结算的说法，正确的有（）。A.当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，但超过同期贷款市场报价利率的部分无效B.当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照同期贷款市场报价利率计算C.利息从应付工程价款之日起算D.建设工程施工合同无效，但建设工程经验工验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人E.承包人将建设工程转包，实际施工人可以直接起诉发包人要求支付全部工程款29.在设备采购合同中，关于监造与交货验收的说法，正确的有（）。A.采购方可以派员赴设备制造现场进行监造B.监造人员有权对设备制造过程中的质量问题提出整改要求C.设备交货时，供货方应提供产品合格证、质量保证书等技术资料D.设备到货后，采购方应在合同约定的期限内进行开箱检验E.开箱检验发现的数量短缺或外观破损，供货方必须在到货后7天内补齐或更换30.建设工程施工合同履行中，承包人遇到不可抗力时，应当采取的措施包括（）。A.立即停止施工，并撤离现场所有人员B.及时通知发包人和监理人C.采取适当措施防止损失扩大D.在不可抗力结束后48小时内向监理人通报受损情况E.不可抗力结束后14天内提交清理和修复费用的索赔报告三、填空题（共10题，每题1分。请将正确答案填在横线上）31.《招标投标法》规定，招标分为公开招标和________两种方式。32.《民法典》规定，当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向________承担违约责任。33.在工程网络计划中，总时差是指在不影响________的前提下，本工作可以利用的机动时间。34.《标准施工招标文件》规定，发包人应在监理人收到进度付款申请单后的________天内，将进度应付款支付给承包人。35.建设工程担保中，预付款担保的有效期自预付款支付之日起，至发包人全额扣回预付款之日止。担保金额随预付款扣回而________。36.根据《建设工程质量管理条例》，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，其保修期限为设计文件规定的该工程的________。37.FIDIC合同条件中，解决合同争议的机构通常为DB，其中文全称为________。38.建设工程材料采购合同中，约定由供方负责运输的，交货地点通常为________。39.监理合同中，委托人有权单方面解除合同，但应提前________天以书面形式通知监理人。40.建筑工程一切险的保险标的包括工程本身、施工用的材料和机器装置以及________。四、简答题（共4题，每题5分，共20分）41.简述建设工程施工合同中，发包人的主要义务有哪些？（至少列举5项）42.根据《标准施工招标文件》，简述工程变更的范围和内容。43.简述索赔程序中，承包人提出索赔应遵守的时间要求及程序步骤。44.根据《民法典》，简述债权人代位权的成立要件。五、综合分析题（共3题，第1题10分，第2题10分，第3题10分，共30分。要求计算的部分需写出计算过程，公式使用标准LaTeX）45.某工程，建设单位（发包人）与施工单位（承包人）按照《标准施工招标文件》签订了施工合同，合同工期为20个月。工程实施过程中发生以下事件：事件1：在基础工程施工中，承包人发现地下存在大量未探明的管线，导致土方开挖暂停15天。经核查，该管线在发包人提供的地质资料中未注明。承包人提出工期顺延15天、费用增加30万元的索赔。事件2：事件1结束后，承包人继续施工，但在主体结构施工中，因承包人自身管理不善，导致部分混凝土构件强度不足，需返工处理。返工耗时10天，费用损失20万元。事件3：由于发包人负责供应的某关键设备未按合同约定时间进场，导致工程暂停施工20天。在此期间，承包人的施工机械闲置费为5万元，人员窝工费为3万元。承包人提出工期顺延20天、费用增加8万元的索赔。事件4：工程进行到第15个月时，物价大幅上涨。合同约定，人工费、材料费波动超过5%时，可以调整合同价格。经计算，符合调价条件的人工费增加额为50万元，材料费增加额为80万元。承包人据此提出费用增加130万元的索赔。问题：（1）事件1中，承包人的索赔是否成立？说明理由。（2）事件2中，工期和费用如何处理？说明理由。（3）事件3中，承包人的索赔是否成立？说明理由。（4）事件4中，物价上涨引起的费用增加应由谁承担？监理人应如何处理？46.某市政道路工程，合同总价为4000万元，工期为300天。合同约定：工程预付款为合同总价的20%；预付款从工程进度款累计达到合同总价30%的那个月起，按当月完成工程款的20%扣回，扣完为止。工程保修金为结算总价的3%，从第一个月开始按当月进度款的5%扣留。工程实施过程中，前三个月实际完成并经监理人签证确认的工程款分别为：第1个月300万元，第2个月400万元，第3个月500万元。问题：（1）发包人应支付多少预付款？（2）第1个月监理人应签证的工程款为多少？发包人应支付的工程款为多少？（3）第2个月监理人应签证的工程款为多少？发包人应支付的工程款为多少？预付款是否开始扣回？如果扣回，扣回多少？（4）第3个月监理人应签证的工程款为多少？发包人应支付的工程款为多少？预付款扣回多少？（要求列出计算公式及计算步骤，结果保留两位小数）47.某工程发包人与承包人按照FIDIC《施工合同条件》（红皮书）签订了施工合同。合同中约定，基准日期为投标截止日前28天。工程实施过程中发生以下事件：事件1：在施工过程中，承包人遇到了一种“不可预见的外界条件”，导致施工成本大幅增加，工期延误。承包人在发现该条件后，立即通知了工程师。但工程师认为，一个有经验的承包商在提交投标书前应该能够合理预见到该条件，因此拒绝了承包人的索赔。事件2：在工程缺陷通知期内，发包人发现部分路面存在裂缝，要求承包人进行修补。承包人认为，路面裂缝是由于设计缺陷造成的，自己不应承担修补费用，要求发包人支付修补费用。事件3：由于发包人未能在合同约定的时间内提供施工现场，导致承包人推迟进场施工。承包人根据合同规定向工程师发出了索赔意向通知，并在规定时间内提交了索赔报告，要求延长工期30天，并补偿费用50万元。工程师在收到索赔报告后42天内未作出任何答复。问题：（1）事件1中，工程师的做法是否正确？说明FIDIC合同条件下“不可预见的外界条件”的判定标准。（2）事件2中，承包人的要求是否合理？缺陷通知期内承包人的义务是什么？如果确实是设计缺陷导致的，责任应如何划分？（3）事件3中，工程师在收到索赔报告后42天内未答复，将产生什么法律后果？根据FIDIC合同条件，索赔的程序要求有哪些？=================================================================答案与解析=================================================================一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.【答案】A【解析】要约撤回的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约人确定了承诺期限的，要约不得撤销。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约，原要约失效。承诺可以撤回，撤回通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺同时到达要约人，承诺撤回不直接导致要约失效。2.【答案】A【解析】国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的诉讼时效期间为4年。建设工程合同争议的诉讼时效期间为3年。建设工程价款结算争议的诉讼时效期间从当事人主张权利之日起计算。当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。3.【答案】A【解析】投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。4.【答案】A【解析】《标准施工招标文件》施工合同文件的优先解释顺序为：1.合同协议书；2.中标通知书；3.投标函及投标函附录；4.专用合同条款；5.通用合同条款；6.技术标准和要求；7.图纸；8.已标价工程量清单；9.其他合同文件。施工合同协议书优先于中标通知书。5.【答案】C【解析】根据《标准施工招标文件》，监理人应在收到索赔通知书后42天内，将索赔处理结果答复承包人。6.【答案】B【解析】发包人要求设计人进行设计变更导致设计工作量大幅增加的，由发包人根据实际增加的工作量与设计人协商追加设计费。没有固定调整幅度限制，设计人在合理范围内不得拒绝变更。7.【答案】A【解析】因发包人原因导致的暂停施工，工期顺延，发包人承担由此增加的费用和利润。8.【答案】B【解析】交货数量验收包括理论换算法、查点法、称量法等。验收后发现数量不足，需用方须在合同约定的期限内提出异议。材料的外观瑕疵检验和理化检验均有约定的合理期限限制。9.【答案】D【解析】FIDIC红皮书中，指定分包商由业主指定，但与承包商签订分包合同。承包商对指定分包商的行为承担总体协调和管理责任（除非有特定例外）。指定分包商的工程款由承包商支付。如果承包商有合理理由（如指定分包商财务状况不良或拒绝与承包商签订保障承包商利益的分包合同），可以拒绝雇佣指定的分包商。10.【答案】B【解析】预付款担保的金额随预付款的逐次扣回而减少。预付款担保的形式可以是银行保函或担保公司担保等。发包人逾期支付预付款的，承包人有权发出催告通知，发包人仍不支付的，承包人有权暂停施工，而非立即暂停。11.【答案】B【解析】不可抗力导致承包人租赁设备损坏的，其修复与重建费用由承包人承担。不可抗力导致的已运至施工现场的材料和工程设备损坏，由发包人承担。12.【答案】C【解析】发包人应在收到竣工验收申请报告后28天内组织验收。13.【答案】C【解析】建设工程法定抵押权的客体包括建设工程本身及建筑物占用范围内的建设用地使用权。抵押权自合同生效时设立（非登记设立，登记仅为对抗要件）。承包人行使优先受偿权的期限最长为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他普通债权。14.【答案】B【解析】工作M的最早完成时间E=6+4=15.【答案】B【解析】FIDIC银皮书（EPC合同）中，承包商承担了设计、采购和施工的大部分风险，包括不可预见的物质条件风险等。合同价格通常采用总价合同，业主较少干预。工程师在EPC合同中权力较小。16.【答案】C【解析】缺陷责任期满，承包人的缺陷责任终止，但仍应按合同约定或《建设工程质量管理条例》的规定履行保修义务。故C选项错误，保修义务与缺陷责任是两个概念。17.【答案】C【解析】根据《民法典》，当事人没有约定检验期间的，买受人应当在合理期间内通知出卖人。买受人在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起两年内未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定；但对标的物有质量保证期的，适用质量保证期，不适用该两年的规定。18.【答案】D【解析】建设工程合同纠纷属于不动产纠纷，适用专属管辖，只能向工程所在地人民法院起诉。但题目中提及“承包人拟提起诉讼”且选项中有“协议管辖”，需要仔细甄别。实际上，根据《民事诉讼法》及司法解释，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖，由不动产所在地人民法院专属管辖，当事人不能协议变更。故正确答案应为B（只能向工程所在地人民法院起诉）。（更正：正确答案为B）。19.【答案】C【解析】监理人不得将其承担的监理业务全部或部分转让给其他监理单位。转让行为是违法的。20.【答案】C【解析】工期顺延的前提是该工作在关键线路上或延误时间超过了总时差。因不在关键线路上，且有足够的机动时间，工期不予顺延。但设计变更导致的工程量增加，发包人应承担相应的费用增加。二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.【答案】A,B,C,D【解析】A、B、C项属于最高人民法院司法解释规定的无效合同情形。D项串通投标中标无效，签订的合同自然无效。E项发包人未支付预付款，承包人有权解除合同，解除后的未履行部分不再履行，但不能说合同自始无效，故不属于无效合同。22.【答案】A,B,C,D【解析】与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已进入的应当主动回避或被要求更换，而不是在评标结束后回避。23.【答案】A,B【解析】根据《标准施工招标文件》索赔条款表：发包人延迟提供施工场地、发包人提供的图纸延误，承包人可索赔工期、费用和利润。异常恶劣的气候条件只能索赔工期，不能索赔费用和利润。施工中遇到文物古迹可索赔工期和费用，不包含利润。发包人原因导致试运行失败可索赔工期和费用，不含利润。24.【答案】A,B,D【解析】勘察设计人原因导致延误，应按延误天数减收勘察设计费，但这通常是违约金，不是返还；由于发包人变更计划导致返工的，发包人应增付费用。E项定金主要具有证约定金和违约定金的性质，成约定金需当事人明确约定，并非法定默认属性。A、B、D正确。25.【答案】A,D【解析】监理人未按约定时间检查，承包人可自行覆盖，但监理人事后认为有必要重新检查的，有权要求剥离检查。如果重新检查合格，增加费用由发包人承担；不合格则由承包人承担。实际竣工日期以竣工验收合格之日为准，非提交报告日期。26.【答案】A,B【解析】FIDIC红皮书中，承包商对工程及承包商设备投保。业主对因其使用或占用造成的损失投保。工程设计不当造成的损失通常由业主承担（因为设计是业主提供的），承包商不承担。工程一切险通常由承包商以承包商和业主联合名义投保。不可预见的外界条件风险通常由业主承担。27.【答案】A,C,E【解析】由于承包人自身原因（违规操作）引发的火灾，属承包人责任。已完工工程损失由承包人承担，发包人不予支付该部分修复费用；承包人自有或租赁的施工设备损失由承包人自行承担；因承包人责任导致的停工，工期不予顺延。28.【答案】B,C,D【解析】A项错误，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，但约定的利率不能超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍。E项错误，实际施工人可以发包人为被告主张权利，发包人在欠付工程款范围内承担责任，并非支付全部工程款。29.【答案】A,B,C,D【解析】E项错误，开箱检验发现的数量短缺或外观破损，应按合同约定的期限提出书面异议，通常不是固定7天，且供方补齐或更换的期限也按合同约定。30.【答案】B,C,D【解析】遇到不可抗力，承包人应立即通知发包人和监理人，采取措施防止损失扩大，不可抗力结束后48小时内通报受损情况，并在结束后14天内提交清理和修复报告。不能立即撤离所有人员，需在确保安全的前提下采取必要措施。三、填空题（共10题，每题1分。请将正确答案填在横线上）31.【答案】邀请招标32.【答案】债权人33.【答案】总工期（或合同工期）/实际竣工日期34.【答案】2835.【答案】减少（或递减）36.【答案】合理使用年限37.【答案】争端裁决委员会38.【答案】合同约定的交货地点（或需用方指定地点）39.【答案】740.【答案】第三者责任险（或第三人责任）四、简答题（共4题，每题5分，共20分）41.【答案】建设工程施工合同中，发包人的主要义务包括：（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间的需要。（3）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要。（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确。（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续。（6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担有关费用。42.【答案】根据《标准施工招标文件》，工程变更的范围和内容包括：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。（5）为完成工程需要追加的额外工作。43.【答案】承包人提出索赔的程序步骤及时间要求如下：（1）索赔意向通知：承包人应在索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。（2）索赔通知书：承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。（3）延续索赔：如果索赔事件具有连续影响，承包人应按合理的时间间隔（一般为28天）继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。（4）最终索赔报告：在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。44.【答案】根据《民法典》，债权人代位权的成立要件包括：（1）债权人对债务人的债权合法、确定，且已届清偿期。（2）债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害。即债务人既不履行对债权人的到期债务，又不以诉讼方式或者仲裁方式向其债务人主张其享有的具有金钱给付内容的到期债权。（3）债务人的债权已到期。（4）债务人的债权不是专属于债务人自身的债权。专属于债务人自身的债权（如抚养费、赡养费、人身伤害赔偿请求权等）不能代位行使。五、综合分析题（共3题，第1题10分，第2题10分，第3题10分，共30分。要求计算的部分需写出计算过程，公式使用标准LaTeX）45.【答案】（1）事件1中，承包人的索赔成立。理由：地下未探明的