2026年竣工结算审核工作人员试题（附答案）

2026年竣工结算审核工作人员试题（附答案）一、单项选择题（每题1分，共20分）1.建设工程竣工结算审核工作的主要责任主体通常是（）。A.施工单位B.监理单位C.发包人或其委托的工程造价咨询机构D.设计单位答案C2.竣工结算审核中，下列哪项资料通常不作为审核依据？（）A.施工合同及补充协议B.竣工图C.施工组织设计D.投标文件答案C3.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，安全文明施工费应按（）计取。A.企业自主报价B.省级或行业建设主管部门的规定C.招标控制价下浮一定比例D.双方协商答案B4.采用工程量清单计价的工程，竣工结算的工程量应按（）计算。A.招标工程量清单中的工程量B.承包人实际完成的应予计量的工程量C.投标工程量D.竣工图净量不考虑变更答案B5.固定单价合同中，因设计变更导致新的分项工程项目，且已标价工程量清单中没有适用项目但有类似项目时，综合单价应（）。A.由承包人自行报价B.按类似项目单价直接套用，不得调整C.参照类似项目单价，由承发包双方按合理成本加利润协商确定D.按招标控制价中的项目单价答案C6.某工程因发包人原因导致停工3天，承包人提交了停工损失索赔。以下哪项费用通常不予支持？（）A.停工期间现场管理人员的工资B.停工期间机械租赁费C.停工期间材料价格上涨损失D.承包人预期利润损失答案D7.关于现场签证，下列做法正确的是（）。A.只有承包人项目经理签字的签证可以作为结算依据B.签证内容不明确时，审核人员可按最有利于承包人的原则估算C.签证应经发包人、监理工程师和承包人三方签字确认，并附相关资料D.签证单可以不编号、不连续，只要事后补签即可答案C8.根据合同通用条款，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人递交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.56答案C9.竣工结算审核中，规费和税金应（）。A.由承包人自主确定B.按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用C.按双方协商下浮D.只计取其中一部分答案B10.关于材料价格调整，若合同约定风险幅度为±5%，施工期材料价格下跌3%，则（）。A.应调减3%B.应调增3%C.不调整D.调整2%答案C11.竣工结算审核时，发现已标价工程量清单中有缺项，但投标时未提出异议，竣工结算时该缺项应（）。A.视为已包含在其他项目综合单价中，不另行计算B.按实际发生另行计算C.按招标控制价计算D.由承包人与发包人各承担50%答案A12.暂列金额在竣工结算时应（）。A.全额支付给承包人B.按承包人实际发生的金额支付C.扣除实际发生金额后的余额归发包人所有D.由监理人决定分配答案C13.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应（）。A.不予支持B.予以支持C.按市场价支付D.按成本价支付答案B14.政府投资项目竣工结算审核中，审计机关对发现的违法违纪问题应（）。A.直接修改结算报告B.移送有关部门处理C.忽略不计D.与承包人协商解决答案B15.某工程采用固定总价合同，合同约定除设计变更和发包人要求增减工程内容外，合同价格不予调整。竣工结算时，承包人提出的下列哪项调整要求可能得到支持？（）A.施工期间人工费上涨B.施工期间材料价格上涨超过10%C.设计变更导致工程量减少D.承包人施工方案变化增加的费用答案C16.竣工结算审核中，对工程量计算的审核应重点关注（）。A.是否按照承包人实际施工的全部工程量计算B.是否按照合同约定的计量规则和计量周期计算，扣除不应计量的部分C.是否按照承包人报送的工程量加5%余量计算D.是否按照监理工程师口头同意的工程量计算答案B17.下列关于暂估价材料的说法正确的是（）。A.暂估价材料不需要在结算中调整B.暂估价材料价格应按承包人实际采购价格计入结算，无需发包人确认C.暂估价材料的单价应在结算时按发包人确认的价格调整，并计取相应费用D.暂估价材料只计取材料费，不计取管理费和利润答案C18.发包人对竣工结算审核报告有异议时，下列处理方式不正确的是（）。A.双方可协商解决B.可委托第三方复核C.可申请仲裁或诉讼D.直接以审核报告为最终结算依据，不得再变更答案D19.某项目采用清单计价，招标工程量清单中某项目特征描述为“混凝土强度等级C30”，但施工中承包人按C35施工（非设计变更），结算时承包人要求按C35重新组价。审核应（）。A.按C35重新组价B.按C30综合单价执行，不予调整，因承包人自行提高标准C.按C30与C35的平均单价执行D.双方协商确定答案B20.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，竣工结算申请单应包含的内容不包括（）。A.竣工结算合同价格B.发包人已支付承包人的款项C.应扣留的质量保证金D.承包人未来一年的维修计划答案D二、多项选择题（每题2分，共20分）1.竣工结算审核的主要依据包括（）。A.施工合同及补充协议B.招标文件及投标文件C.竣工图及工程变更文件D.承包人内部成本台账答案ABC2.下列情形中，承包人提出的索赔可能成立的有（）。A.发包人未按合同约定提供施工场地B.施工中遇到不可抗力导致工程损坏C.承包人自身施工组织不当导致工期延误D.发包人要求赶工且合同约定可补偿费用答案ABD3.关于工程量清单计价中的措施项目费，下列说法正确的有（）。A.安全文明施工费不得作为竞争性费用B.夜间施工增加费可以竞争C.总价措施项目一般按项报价，结算时不予调整D.单价措施项目按实计量答案ABD解析总价措施项目结算时是否调整需按合同约定，不能一概而论，故C错误。4.现场签证审核时，应重点核查（）。A.签证的合法性和有效性B.签证内容与实际完成情况是否相符C.签证费用是否重复计算D.签证是否由承包人单方出具即可答案ABC5.根据合同约定，材料价格调整的方式一般包括（）。A.采用造价信息调整价格差额B.采用价格指数调整价格差额C.双方协商一次性包干D.完全由承包人承担全部风险答案ABC解析D选项将全部风险转移给承包人，不符合风险合理分担原则，不能作为常规方式。6.下列属于竣工结算审核内容的有（）。A.合同价款调整是否符合约定B.工程量计算是否准确C.综合单价套用是否正确D.承包人内部管理费开支答案ABC7.政府投资项目竣工结算审核中，审计人员可以采取的措施包括（）。A.审查工程结算资料B.实地调查核实工程量C.要求相关单位提供证明材料D.直接修改结算报告中的单价答案ABC解析审计机关不能直接修改结算报告中的单价，只能提出审计意见或移送处理。8.某工程采用固定单价合同，以下哪些情形可能导致综合单价调整？（）A.工程量清单漏项B.非承包人原因的设计变更C.承包人施工方法改变D.法律变化引起人工费调整答案ABD9.关于竣工结算文件的组成，通常包括（）。A.竣工结算书封面B.竣工结算编制说明C.工程量计算书D.工程变更签证汇总表答案ABCD10.在竣工结算审核中，对于暂列金额的处理，下列说法正确的有（）。A.暂列金额是用于工程合同签订时未确定或不可预见的所需材料、设备、服务的采购B.暂列金额在结算时按实际使用金额计入，余额归发包人C.暂列金额一定全部支付给承包人D.暂列金额不计入合同价款答案AB解析暂列金额包含在签约合同价中，但结算时余额归发包人，C、D错误。三、判断题（每题1分，共10分）1.竣工结算审核报告经发包人和承包人签字确认后，发包人不得再提出任何异议。答案错误2.根据《建设工程工程量清单计价规范》，规费和税金属于不可竞争性费用。答案正确3.固定总价合同下，只要发生设计变更，合同总价就必须调整。答案错误4.现场签证只要监理工程师签字即可作为结算依据，无须发包人确认。答案错误5.在材料价格调整中，当材料价格涨幅超过合同约定的风险幅度时，超过部分应予调整。答案正确6.政府投资项目必须接受审计机关的审计监督。答案正确7.结算审核中，若发现工程量清单漏项，应一律视为已包含在合同价款中，不予增加。答案错误8.暂估价项目在结算时，应按发包人确认的实际价格调整，并计取相应费用。答案正确9.工程变更导致的分部分项工程量偏差超过15%时，超过部分的综合单价必须按原单价执行，不得调整。答案错误10.竣工结算审核中，审核人员可以不经现场勘验，仅凭资料完成全部审核。答案错误四、简答题（每题10分，共20分）1.简述竣工结算审核的主要内容。答案(1)核对合同条款：审查竣工工程内容是否符合合同要求，结算方式、计价定额、取费标准等是否与合同约定一致；(2)检查隐蔽验收记录：审查隐蔽工程是否经过验收，资料是否齐全；(3)核对工程变更和现场签证：审查变更、签证的真实性、合法性和有效性，计算是否正确；(4)核实工程量：按照竣工图、设计变更和现场签证等，依据工程量计算规则逐项复核；(5)审核综合单价和费用计取：审查定额套用、换算是否正确，取费标准及费率是否符合规定；(6)审核索赔费用和其他费用：审查索赔事件是否成立，费用计算是否合理，暂列金额、暂估价等处理是否正确；(7)出具审核报告：汇总审核结果，形成结算审核报告。2.简述现场签证审核的要点及常见问题。答案审核要点：(1)签证的合法性：签字盖章是否齐全，是否为有权人员签署，是否在合同约定的有效期限内；(2)签证内容的明确性：签证事项、部位、数量、单价或费用是否清晰，有无模糊表述；(3)签证的真实性：签证事项是否实际发生，与现场记录、影像资料等是否一致；(4)签证与合同的关系：签证内容是否属于合同范围内应包含的工作，是否与已计价项目重复。常见问题：(1)只有承包人签字，无监理、发包人确认；(2)签证内容与实际不符，夸大工程量或费用；(3)签证时间倒签、补签，无佐证资料；(4)将合同内工作以签证形式重复计费。五、案例分析题（每题15分，共30分）案例1某工程采用工程量清单计价方式，固定单价合同。施工过程中发生设计变更：原清单中C30混凝土矩形柱变更为C35混凝土矩形柱，变更数量600m³。已标价工程量清单中C30混凝土矩形柱综合单价为520元/m³，其中混凝土材料费为360元/m³。合同约定：材料价格按工程所在地造价管理机构发布的基准期信息价进行调整，风险幅度为±5%，超过部分据实调整；已标价工程量清单中无适用但有类似项目的，参照类似项目单价，仅调整材料价差。已知基准期C30混凝土信息价为350元/m³，C35混凝土信息价为375元/m³。问题：(1)本变更项目综合单价应如何确定？请写出计算过程。(2)变更后C35混凝土矩形柱的综合单价应为多少元/m³？答案：(1)本变更项目在已标价工程量清单中没有适用项目，但有类似项目C30矩形柱，因此可参照类似项目单价，仅调整混凝土材料价差。材料价差按基准期信息价差额计算：375风险幅度±5%不适用于设计变更引起的材料等级替换，故直接调整价差。新综合单价：520(2)变更后C35混凝土矩形柱的综合单价为545元/m³。解析：参照类似项目单价调整时，一般只调整主要材料价差，不调整管理费、利润等，除非合同另有约定。已标价清单中C30的材料费360元/m³高于基准信息价350元/m³，但变更调整仅按两种混凝土基准信息价差额增加，承包人原有报价水平不予追溯调整。案例2某政府投资项目采用固定单价合同，签约合同价2000万元。合同专用条款约定：现场签证须经发包人代表和监理工程师共同签字确认方可作为结算依据；设计变更和签证按实结算；材料价格风险幅度为±5%，超过部分按实调整。竣工结算送审金额为2500万元。审核发现以下情况：1.现场签证单中有一张金额60万元的签证，只有承包人项目经理签字，无监理工程师和发包人代表签字；2.设计变更增加土方开挖10000m³，承包人按投标综合单价35元/m³计价，但其中4000m³属于原清单已包含的基坑开挖工程量，不应重复计算；3.承包人申报钢材价格调差150万元，经审核，合同约定的5%风险范围内金额为30万元，承包人未予扣除；4.合同内某分项工程因设计变更取消，承包人未在结算中扣减，涉及金额80万元。问题：请计算审核后的竣工结算价款，并列出调